標準施工合同[共2篇]
隨著人們法律觀念的日益增強,人們運用到合同的場合不斷增多,它可以保護民事法律關系。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編精心整理的標準施工合同,希望能夠幫助到大家。
標準施工合同1
甲方):
(乙方):
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律,甲乙雙方本著平等自愿、互利有償和誠實信用的原則,經過充分協商,達成一致意見特簽定本合同,以便雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍:經甲乙雙方共同確認的方案圖、工程量清單等(詳見本合同附件)。
4、工程內容:由乙方承攬甲方的工程的全套服務,包括設計、施工、設備采購、安裝、調試及技術服務,維修保修、人員培訓等工作內容。
5、建設期限:自乙方進場施工之日起,總工期____日。(具體入場施工時間根據工程總體進度由甲乙雙方協商決定。)
二、合同價款及支付方式
1、經雙方共同確認工程范圍內的合同包干總價為: 元,人民幣大寫: (費用明細詳見合同附件)。
2、付款方式:采取轉帳方式支付;待本工程安裝調試完畢經驗收合格后2個工作日內,甲方向乙方支付合同結算價款的100%;甲方于2個工作日內一次性付清。
三、工程變更及結算
1、乙方須嚴格按照雙方確認的方案圖、工程量清單履約。若在本合同執(zhí)行過程中,甲方根據現場實際情況需進行工程變更,乙方不得拒絕。
2、變更價款由雙方參照本合同價款定價原則及價格水平協商確定,結算時予以調整。
3、乙方應于本工程驗收合格后7天內向甲方報送符合要求的工程結算資料;甲方應自收到合格的結算資料之日起____日內完成審核。
四、工程驗收與保修服務
1、工程完工后____日內,乙方以書面形式申請甲方組織相關人員對工程進行驗收;甲方應收到乙方書面通知后的____日內組織驗收,甲方在上述期限內未進行驗收的,視為驗收合格;甲方未驗收自行使用的,亦視為驗收合格,驗收日期以甲方投入使用當日為準;
2、驗收時,雙方均應派代表到場,驗收結束時應出具驗收報告,并由雙方代表簽字、加蓋合同專用章或者公章,驗收日期以雙方簽字蓋章當日為準。
3、自工程完工驗收合格交付使用之日起,乙方為本工程提供為期________年的維修及售后服務;本工程所有設備保修以廠家所提供質保為準,且應符合國家現行相關質保的規(guī)章制度標準。
4、以上設備、線路的`維修及售后服務均指由產品自身質量問題及非人為損壞的情況下,若有明顯人為損壞情況,售后中所產生的費用由甲乙雙方協商解決。
5、保修期滿,雙方再另行商議簽訂維保合同事宜,乙方應負責對系統(tǒng)進行終身維護。
五、甲方責任
1、甲方現場代表,指導乙方工作,并負責協調乙方與各部門關系的處理。
2、在合同簽訂之后甲方應及時安排現場,并盡快協助乙方辦理臨時用水、用電。
3、甲方應及時辦理變更簽證手續(xù),按約支付。
4、乙方指定(聯系電話:)為本工程現場代表,具體負責現場施工和工程協調事宜。
5、工程竣工后乙方負責對甲方指定人員進行相應系統(tǒng)的技術知識、操作使用、日常維護等方面的培訓。
六、違約責任
1、甲方未盡約定協助義務造成乙方不能按合同約定履行的,由甲方承擔相應的責任。
2、任何一方若有違反本合同之約定的條款,給另一方造成經濟損失的,違約方應承擔受損方的經濟損失。
3、甲乙雙方由于自然災害和其他不可抗力,而確實不能全部或部分履行合同,應在不可抗力發(fā)生后的____日內向對方通報不能履行或不完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
七、爭議及解決方法
1、在合同履行中而引起的一切爭議,甲乙雙方應首先通過友好協商解決,協商后仍不能達成協議時,任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起訴訟;
2、在進行法院審理期間,除提交法院審理的事項外,合同其他部分仍應繼續(xù)履行;
3、本合同按照國家有關法律法規(guī)進行解釋。
八、合同的生效及變更與終止
1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同生效日期以最后一個簽字蓋章日為準。
2、合同一經生效,任何一方均不得擅自變更或者終止。若需變更或者終止,須經雙方協商一致后,簽訂書面的補充協議,方可有效。
九、其他
1、本合同之所有附件均為合同的有效組成部分,與本合同具有同等的法律效力;
2、在履行本合同過程中,所有經甲乙雙方簽署確認的書面文件,即成為本合同有效組成部分,其生效日期為雙方簽字蓋章或者確認之日起;
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方代表人: 乙方代表人:
(公章) (公章)
日期:________年____月____日
標準施工合同2
。ㄒ韵潞喎Q甲方)發(fā)包方:
。ㄒ韵潞喎Q乙方)承包方:
一、甲方責任
1 、負責三通一平,場地須保證樁機作業(yè)的條件及順利進出場。
2、乙周邊關系的處理及因樁機施工造成的周邊居民的損壞由甲方處理,乙方概不負責.
3、派施工員一名參與現場質量管理及數量簽證,并負責放樣及抽鑒工作。
4、施壓由甲方負責,協調各相關單位之間和周邊的關系
二、乙方責任
1 、乙方根據地質資料及現場出現異常,應及時通知監(jiān)理及甲方等待處理。
2 、施工作業(yè)時聽從甲方指揮,按時填寫記錄,并保證施工安全。
3、乙方工程完工后,負責向申方提供現場打樁記錄。
三、工程款的支付
1、此工程為包工包料,打樁單價C—300215;75A樁,單價為____元每米,如需配送8米以下(含8米)短樁,按實際配置的短樁工程量加10%的短樁費,此單價不含樁尖,不含稅,不開發(fā)票。
2、如需送樁,只計取送樁費30元米計算。
3、冒樁計算:如超過1米,歸乙方負責。如未超過,則由甲方負責。
4、進場付10萬元,打完20米付清80%,樁打完全部付清。
5、樁基驗收的檢測費由甲方負擔,乙方協助施壓、測壓。
6、如因甲方原因造成工地停工,超過三天,則由甲方負責工人的生活費和工資500元一天。
四、解決合同糾紛的'方式甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生的糾紛,雙方可通過協商或協調解決,協商或協調不成的,向仲裁部門申請仲裁或向人民法院起訴。
五、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
六、本合同甲、乙雙方簽字生效。
甲方: 電話:
乙方: 電話:
_____年____月____日_____年____月____日
【標準施工合同】相關文章:
標準施工合同04-19
標準版施工合同04-19
工程施工標準合同04-02
標準工程施工合同03-31
標準版工地施工合同01-16
標準工程施工合同 15篇04-20
標準版電力施工合同范本01-22
施工勞務承包合同標準范本02-26
電力工程施工標準合同范本06-23