亚洲v欧美v国产v在线成_制服丝袜中文字幕丝袜专区_一区二区三区韩国电影_激情欧美一区二区中文字幕

我要投稿 投訴建議

承攬合同

時間:2023-02-22 10:11:27 其他合同范本 我要投稿

有關(guān)承攬合同通用15篇

  在當(dāng)今不斷發(fā)展的世界,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢?以下是小編整理的有關(guān)承攬合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

有關(guān)承攬合同通用15篇

有關(guān)承攬合同1

  甲方:_____________

  乙方:_____________

  為了全面履行施工合同,加強對工程項目的管理,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,增加項目經(jīng)理及項目相關(guān)人員的收入,經(jīng)甲方研究決定,對該工程項目的管理實行責(zé)任承包制。通過對乙方的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、施工業(yè)績、管理能力、風(fēng)險抵押等方面的綜合考評,確定乙方即某項目部為工程項目的承包人。雙方本著公開、公平、平等、自愿、誠實信用的原則,達(dá)成如下協(xié)議:

  一、承包的方式:

  風(fēng)險抵押、個人承包

  乙方同意向甲方交納風(fēng)險抵押金萬元,對工程項目的管理負(fù)責(zé),以風(fēng)險抵押的方式承包。

  二、承包的期限:

  自_______年_______月_______日至該工程竣工交驗(工程竣工結(jié)算價款及分包結(jié)算價款清算完畢)。

  三、承包工程項目概況:

  1、工程名稱:

  2、工程地址:

  3、建設(shè)單位:

  4、設(shè)計單位:

  5、承包范圍:招標(biāo)文件中規(guī)定的內(nèi)容(含業(yè)主在工程施工過程中因設(shè)計變更要求增加或調(diào)整的工程內(nèi)容。)

  6、建筑面積:平方米

  7、施工工期:總?cè)諝v工期:天,以開、竣工報告為準(zhǔn),業(yè)主工期若延期,工期順延;工期與業(yè)主合同有關(guān)規(guī)定不一致的,按業(yè)主合同和有關(guān)通知執(zhí)行;超出規(guī)定工期、沒按業(yè)主和甲方要求時間內(nèi)進(jìn)場,則視為違約。

  8、分段任務(wù):_______年_______月_______日前完成基礎(chǔ)

  _______年_______月_______日前完成主體結(jié)構(gòu)封頂

  _______年_______月_______日前完成裝修

  _______年_______月_______日前交付使用

  如因建設(shè)方和甲方原因影響工期,則在承包工期基礎(chǔ)上順延。

  四、承包的指標(biāo)

  1、成本指標(biāo):本工程承包價款確定為萬元。承包范圍內(nèi)總價一次性包死。乙方承包價中含按當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納的各種稅、費。

  2、質(zhì)量指標(biāo):一次驗收合格率100%。

  3、安全指標(biāo):無重傷、死亡事故發(fā)生。

  4、進(jìn)度指標(biāo):滿足總承包合同的要求,

  5、其他約定:

  五、甲方的職責(zé)和權(quán)限

  1、甲方的職責(zé)

 。1)負(fù)責(zé)組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設(shè)單位、

  地方社會環(huán)境資源的聯(lián)系銜接;開工前交施工設(shè)計圖紙?zhí)准跋鄳?yīng)的施工技術(shù)資料給乙方。

 。2)根據(jù)項目需求及乙方請求對外簽訂勞務(wù)分包合同、材料設(shè)備購置合同、機械材料租賃合同等。

 。3)協(xié)助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優(yōu)申報;

  (4)負(fù)責(zé)組織項目管理期間和終結(jié)時的考核審計;兌現(xiàn)項目承包人經(jīng)濟(jì)收益(包括薪金)或?qū)嵤┙?jīng)濟(jì)賠償處罰;

 。5)協(xié)助乙方選聘項目管理人員,組建項目經(jīng)理部,配置其他生產(chǎn)要素;

  2、甲方的權(quán)限

  (1)有權(quán)對乙方的施工管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào);不定期對工程進(jìn)度、質(zhì)量、工程檢(試)驗資料、工程資金的使用等。進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

 。2)除建設(shè)單位指定外,有權(quán)將項目的工程分包給專業(yè)公司;

 。3)乙方違法、不執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)不按規(guī)范進(jìn)行管理施工、違反甲方有關(guān)規(guī)定的情況下,甲方有權(quán)進(jìn)行糾正,責(zé)令停工整改、予以經(jīng)濟(jì)處罰、終止承包合同、調(diào)整承包人。

  (4)審核乙方編制的施工組織設(shè)計、工程進(jìn)度計劃及完成工程量報表。

  六、乙方的職責(zé)和權(quán)限

  1、乙方的職責(zé)

 。1)代表企業(yè)實施項目管理,遵守國家法律法規(guī),執(zhí)行強制性標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行企業(yè)相關(guān)管理制度,積極維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益;對所施工的項目自開工準(zhǔn)備至竣工驗收,實施全過程、全面管理;

 。2)根據(jù)國家規(guī)范組織編制項目管理實施計劃;

 。3)組織實施施工現(xiàn)場的生產(chǎn)要素的配置和管理;

 。4)組織制定和實施項目經(jīng)理部各項管理制度;

 。5)在企業(yè)授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、地方政府相關(guān)部門、企業(yè)管理層的工作聯(lián)系和協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)勞務(wù)分包、協(xié)作單位的管理;

 。6)解決施工現(xiàn)場和項目經(jīng)理部出現(xiàn)的問題,發(fā)現(xiàn)和處理突發(fā)事件;

 。7)負(fù)責(zé)竣工驗收和竣工結(jié)算,提供和準(zhǔn)備相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料;

  (8)協(xié)助企業(yè)進(jìn)行項目的檢查、鑒定和評優(yōu)、評獎申報;

 。9)負(fù)責(zé)員工的各項管理和教育、企業(yè)文化和精神文明建設(shè);

  (10)接受上級和地方建設(shè)行政主管部門的檢查監(jiān)督,認(rèn)真落實整改意見,提高管理水平;接受本企業(yè)的檢查監(jiān)督和考核審計;

 。11)處理項目經(jīng)理部善后工作和工程質(zhì)量保修服務(wù),完成清收工程款等債權(quán)債務(wù)的清理和移交;

  (12)按照甲方的要求報送完成各種指標(biāo)的情況;

 。13)按公司規(guī)定及時足額交納職工的各種_____等費用;職工發(fā)生工傷事故,_____費賠付不足部分,按照甲乙方3:7比例分擔(dān);如果乙方?jīng)]有交納_____費的,職工發(fā)生工傷事故,由乙方全額承擔(dān)。

 。14)負(fù)責(zé)項目運轉(zhuǎn)所需資金的籌措及其他風(fēng)險控制;

 。15)因質(zhì)量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經(jīng)濟(jì)損失等均由乙方承擔(dān)。如發(fā)生_____或訴訟,甲方對外承擔(dān)費用后,甲方有權(quán)向乙方追償包括訴訟費、_____在內(nèi)的一切費用。

  2、乙方的'權(quán)限

 。1)代表甲方實施項目管理,全面履約施工合同,遵守國家法律法規(guī),執(zhí)行強制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和甲方相關(guān)管理制度;

 。2)根據(jù)甲方的授權(quán),組建項目經(jīng)理部,項目經(jīng)理部全面工作;。甲方項目部印章只能用于與本工程有關(guān)的’材料采購合同的簽訂、工程文件收發(fā)、函件制作活動中,不得用于本工程材料、工程款、民工工資等資金的結(jié)算、借支和與本工程無關(guān)的活動,不得用于變更業(yè)主合同規(guī)定,乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾;否則;視為乙方違約,并承擔(dān)由此造成的一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。

 。3)確定項目經(jīng)理部組織架構(gòu),班子成員報甲方審查批準(zhǔn)后,報送業(yè)主、監(jiān)理單位及有關(guān)管理部門備案。未經(jīng)甲方同意,班子人員不得隨意更換,否則視為乙方違約;

 。4)有權(quán)選擇聘用管理人員和生產(chǎn)工人,乙方聘請的施工人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資質(zhì)或資格,并復(fù)印其身份證件、證書存檔備查;否則,視為乙方違約。少數(shù)關(guān)鍵崗位的管理人員按規(guī)定程序可外聘;確定管理人員職責(zé)、權(quán)限,并組織考核獎懲;

  (5)有權(quán)在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務(wù)隊伍,但必須報發(fā)包方備案;乙方無權(quán)轉(zhuǎn)包或分包本合同工程,否則甲方有權(quán)終止本合同,甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)承包總價5%的違約金。

  七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。在執(zhí)行過程中一方如需變更條款,必須與對方協(xié)商一致,否則將承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。

  甲方:___________乙方:___________

  日期:___________日期:___________

有關(guān)承攬合同2

  委托方:_____紡織器材廠(甲方)

  承攬方:_____電鍍廠(乙方)

  1.加工的`項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格____數(shù)量____價格、交貨期:

  ┌──┬──────┬───┬────┬────┬────┬─────┐

  │項目│產(chǎn)品名稱、規(guī)│單位│數(shù)量│單價│總價│交貨日期│

  │ │格│ │ │(元)│(元)×├──┬──┤

  │ │ │ │ │ │ │一季│二季│

  │ │ │ │ │ │ │度│度│

  ├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤

  │鍍鋅│綜架1600mm以│只│10萬│ 0.15 │15000萬│5萬│5萬│

  │ │上│ │ │ │ │ │ │

  ├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤

  │淬火│綜條│支│100萬│ 0.11 │110000 │50萬│50萬│

  ├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤

  │ │ │ │ │ │ │ │ │

  ├──┼──────┴───┴────┴────┴────┴──┴──┤

  │合計│(大寫)拾貳萬伍千元│

  └──┴───────────────────────────────┘

  2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___,但損壞件必須歸還甲方。

  3.原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

  4.交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運輸,運費由乙方自負(fù)。

  5.質(zhì)量驗收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。

  6.結(jié)算方式:通過銀行托收。

  7.違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實際損失賠償。

  甲方:______紡織器材廠乙方:____電鍍廠

  法定代表人:(蓋章)法定代表人:(蓋章)

  地址:_______地址:_______

  銀行帳號:______銀行帳號:_____

  ____年__月__日

有關(guān)承攬合同3

  承攬方(甲方):____________________________

  地址:____________電話:____________

  法定代表人:____________

  定作方(乙方):____________________________

  地址:____________電話:____________

  法定代表人:____________

  定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條加工成品

  第二條加工成品質(zhì)量要求

  風(fēng)險提示:

  加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。

  如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn),除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。

  第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

  風(fēng)險提示:

  原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險意識。

  1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

  2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

  第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

  風(fēng)險提示:

  定作方應(yīng)對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認(rèn)真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。

  1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

  3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

  第五條價款或酬金

  價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

  第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

  1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

  2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

  3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

  第七條交貨的時間和地點

  風(fēng)險提示:

  加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區(qū)別。為此,雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。

  1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

  2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

  第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

  風(fēng)險提示:

  運輸方式一般由需方提出,也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具?偟囊笫沁\費低、運速快、貨物安全到達(dá)。

  注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應(yīng)由哪一方承擔(dān)賠償責(zé)任。

  此外,運輸費用的負(fù)擔(dān),應(yīng)結(jié)合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。

  第十條轉(zhuǎn)包

  風(fēng)險提示:

  在承攬合同中,承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果,應(yīng)當(dāng)在合同中與定作人進(jìn)行協(xié)商約定。在未經(jīng)定作人同意的前提下,擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的,定作人有權(quán)解除合同。

  1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;

  2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:

  (1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:

 。2)乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。

  3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權(quán)解除合同。

  4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。

  第十一條其他約定

  第十二條承攬方的違約責(zé)任

  1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

  3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

  4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

  5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

  6、異地交付的.定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

  7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

  8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

  9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

  10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

  第十三條定作方的違約責(zé)任

  1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

  2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

  3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

  4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

  5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力

  在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條糾紛的處理

  加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(____)項處理:

  1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;

  2、向人民法院起訴。

  本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,正副本具有同等法律效力。

  定作方:

  代表人:

  ______年____月____日

  承攬方:

  代表人:

  _______年____月____日

有關(guān)承攬合同4

  保潔承攬合同

  甲方(定作人):

  乙方(承攬人):

  甲方因工作需要,與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則,根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關(guān)法律法規(guī),簽訂本合同。

  一、承攬期限

  本合同自 年 月 日起至 年 月 日止,合同期滿自行終止。

  二、承攬范圍及工作標(biāo)準(zhǔn)

  1.承攬范圍:

  2.工作標(biāo)準(zhǔn)(見附件)。

  三、承攬方式

  乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務(wù),并負(fù)責(zé)承攬保潔服務(wù)所需各種設(shè)備、材料、工具等相關(guān)費用。

  四、承攬費用

  1.合同期保潔承攬費用總額為 元。其中,月度保潔費用為 元。

  2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務(wù)費用。

  五、付款方式

  乙方按照承攬合同要求完成當(dāng)月度保潔服務(wù)工作后,甲方 于次月 日前,扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。

  六、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)

 。ㄒ唬┘追降臋(quán)利義務(wù)

  1.為乙方提供進(jìn)入甲方場所開展服務(wù)工作的必備條件,確保乙方服務(wù)人員在甲方進(jìn)行服務(wù)工作的合法性。

  2.向乙方提供工作中所需的水、電供應(yīng)。

  3.向乙方提供適合存放工具、設(shè)備、材料及更衣的庫房。

  4.甲方有權(quán)對乙方服務(wù)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)組織實施,甲方書面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的,甲方根據(jù)具體情況,按月從乙方的承攬費中扣除相關(guān)費用。

  5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)無關(guān)的其他工作;否則,所產(chǎn)生的責(zé)任由甲方承擔(dān)。

  (二)乙方的權(quán)利義務(wù)

  1.乙方應(yīng)選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務(wù)人員進(jìn)駐甲方服務(wù)場所,并應(yīng)著裝整齊,配戴胸卡。凡不符合保潔服務(wù)及其相關(guān)崗位要求的'人員,乙方不得派給甲方。

  2.乙方派駐甲方的服務(wù)人員應(yīng)遵守甲方的各項管理制度。

  3.乙方應(yīng)明確專人,具體負(fù)責(zé)承攬服務(wù)范圍與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實施、監(jiān)督與指導(dǎo),以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。

  4.乙方因服務(wù)不當(dāng)造成甲方物品損壞或丟失的,在甲、乙雙方共同查實情況后,乙方應(yīng)在24小時內(nèi)照價賠償。

  5.乙方派駐的服務(wù)人員,在工作期間有盜竊及違法行為的,經(jīng)雙方查實,乙方除照價賠償外,應(yīng)立即將其開除;嚴(yán)重違法者追究其法律責(zé)任。

  6.乙方必須與保潔服務(wù)人員簽訂勞動合同,依法繳納社會保險,自行承擔(dān)員工的人身安全責(zé)任、勞資糾紛責(zé)任,以及由此發(fā)生各種費用。

  七、合同的變更或解除

  1.本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商,可變更合同內(nèi)容或解除合同。

  2.一方嚴(yán)重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應(yīng)提前10個工作日通知對方。

  八、違約責(zé)任

  合同任何一方未按合同約定履行其責(zé)任義務(wù),給對方造成損失的,承擔(dān)賠償責(zé)任。

  九、其他事項

  1.乙方應(yīng)制訂并嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)責(zé)任制,做好日常職工安全教育工作。

  2.甲方對乙方履行合同情況進(jìn)行年度綜合評價,綜合評價不合格,不再續(xù)簽合同。

  3.本合同履行過程中,乙方承擔(dān)一切安全風(fēng)險責(zé)任。

  4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。

  十、本合同一式陸份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份,本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

  附件:工作范圍及工作標(biāo)準(zhǔn)

  甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

  法定代表人 法定代表人

  或委托代理人: 或委托代理人:

  年 月 日 年 月 日

  簽訂地點:

有關(guān)承攬合同5

  甲方(定做人):

  乙方(承攬人):

  甲、乙雙方在平等自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:

  一、產(chǎn)品及相關(guān)說明

  二、定作物的質(zhì)量

  1、雙方按樣品生產(chǎn),應(yīng)在生產(chǎn)前進(jìn)行封樣。

  2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。

  3、定作物的質(zhì)保期為1年,在上述保質(zhì)期內(nèi),乙方對定作物負(fù)有質(zhì)量擔(dān)保義務(wù),發(fā)生質(zhì)量問題時,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修。

  三、技術(shù)資料與圖紙

  1、甲方應(yīng)在本合同生效后一周內(nèi)將技術(shù)資料或封樣樣品交付給乙方。

  2、雙方對履約過程中知悉的技術(shù)資料與圖紙、封樣樣品等商業(yè)秘密,均負(fù)有保密義務(wù)。

  四、定作物的交付與運輸

  1、乙方的交貨期限為天,自預(yù)付款到乙方賬戶之日算起,預(yù)付款為合同總金額的`30%。

  2、乙方應(yīng)在約定期限內(nèi)向甲方交付模具,運費由乙方承擔(dān),每延遲一天,乙方應(yīng)向甲方支付合同總額3‰的違約金。

  五、定作物的驗收

  1、乙方在模具制作完成發(fā)貨前,甲方應(yīng)付給乙方合同總金額40%的貨款,并開具發(fā)票。

  2、定作物(模具)到甲方工廠后,乙方須派技術(shù)人員到甲方調(diào)試生產(chǎn)出合格產(chǎn)品后,甲方付20%的款項。

  3、余款10%為質(zhì)保金,自設(shè)備驗收合格之日起滿12個月時付清。

  六、違約責(zé)任

  1、乙方負(fù)有及時交貨與質(zhì)量保證的義務(wù)。

  2、甲方負(fù)有及時接收貨物與付款的義務(wù)。

  3、雙方均應(yīng)恪守履約,若乙方違約,違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償守約方為維權(quán)而產(chǎn)生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。

  七、爭議解決

  本合同生效后,雙方應(yīng)嚴(yán)格履行,任何一方都不得擅自解除,如有爭議應(yīng)甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商未果,發(fā)生糾紛,由甲方工商注冊地有管轄權(quán)的人民法院管轄。

  本合同一式三份,經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份,遵照執(zhí)行。

  甲方:_______乙方:_______

  地址:_______地址:_______

  開戶行:_______開戶行:_______

  賬號:_______賬號:_______

  電話:_______電話:_______

  簽約代表:_______蓋章簽約代表:_______蓋章

  簽約日期:_______簽約日期:_______

有關(guān)承攬合同6

  承攬方:縣木具廠以下簡稱甲方

  定作方:縣百貨公司以下簡稱乙方

  甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。

  第一條加工成品

  品名:____規(guī)格(長,寬,高):____單位:cm數(shù)量:____備注:____

  玻璃柜臺:1304090件;塑料臺面柜臺:18010095件

  其中不帶抽屜:10件

  玻璃臺面柜臺:18010095件

  棉布貨架:18040200件

  大百貨電器貨架:18080200件

  小百貨貨架:18050200件

  第二條加工成品質(zhì)量要求:

  一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。

  二、用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。

  三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。

  四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。

  第三條原材料由甲方提供。

  第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

  第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元。

  第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。

  第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。

  第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。

  第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。運輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。

  第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。

  第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。

  第十二條甲方的違約責(zé)任

  一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的.,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

  二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

  三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

  四、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

  五、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

  六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。

  第十三條乙方的違約責(zé)任

  一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

  二、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

  三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

  四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。

  五、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

  六、乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。

  第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。

  本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。

  甲方:(蓋章)

  代表人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  帳號:

  乙方:

  代表人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  帳號:

  日期:___________

有關(guān)承攬合同7

  甲方:_________

  乙方:_________

  第一條乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。

  第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準(zhǔn)時交貨。

  風(fēng)險提示:

  原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險意識。

  第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認(rèn)為合格。

  第四條材料由_________方負(fù)責(zé)。

  風(fēng)險提示:

  定作方應(yīng)對自己提供給承攬方的.圖紙或技術(shù)方案予以認(rèn)真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。

  第五條若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_________。

  第六條驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準(zhǔn)。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。

  第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實者,則不在此限。

  風(fēng)險提示:

  加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區(qū)別。為此,雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。

  (一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。

  (二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。

  (三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

  (四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的一倍計算。

  第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

  第九條乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。

  第十條按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。

  第十一條試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達(dá)_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。

  第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。

  第十三條付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_________。

  第十四條乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

  甲方(簽章):_________

  _________年_________月_________日

  乙方(簽章):_________

  _________年_________月_________日

有關(guān)承攬合同8

  承攬方:

  定作方:

  定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量

  第二條加工成品質(zhì)量要求:

  第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:

  用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。

  1、原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。

  第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。

  2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

  3、承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

  第五條總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的%),在加工量達(dá)到%,定作方付給承攬方元(即總價款的%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%),預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

  第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

  1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

  2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

  3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

  第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。

  交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

  第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

  第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

  第十條結(jié)算方式及期限

  第十一條其它

 。ㄈ纾焊鶕(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

  第十二條承攬方的違約責(zé)任

  1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

  3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

  4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

  5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

  6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

  7、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

  8、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的.損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

  9、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。

  第十三條定作方的違約責(zé)任

  1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

  2、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

  3、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

  4、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  5、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  6、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。

  第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

  定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)

  代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)

  地址:地址:

  電話:電話:

  開戶銀行:開戶銀行:

  帳號:帳號:

  ____年___月___日訂

有關(guān)承攬合同9

  承攬方:以下簡稱甲方

  定作方:以下簡稱乙方

  甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。

  第一條加工成品

  第二條加工成品質(zhì)量要求:

  1,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。

  2,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。

  3,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。

  4,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。

  第三條原材料由甲方提供。

  第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

  第五條工程價款:按核定價格單計算款元。

  第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。

  第七條交貨的時間和地點:____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。

  第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。

  第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。運輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。

  第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。

  第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。

  第十二條甲方的違約責(zé)任

  1,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的.,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

  2,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的’,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

  3,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

  4,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

  5,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

  6,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。

  第十三條乙方的違約責(zé)任

  1,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

  2,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

  3,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

  4,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。

  5,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

  6,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。

  第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同于____年___月___日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。

  本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。

  甲方:____縣木具廠(蓋章)

  代表人:(簽名)

  地址:

  電話:

  開戶銀行:____縣支行營業(yè)所

  帳號:

  乙方:____縣百貨公司

  代表人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:____縣支行

  帳號:

  ____年___月___日

有關(guān)承攬合同10

  地址:______

  電話:______傳真:______

  容器類委托加工承攬合同NO:______

  委托方:_____公司簽訂地點:______

  受托方:______簽訂時間:______

  標(biāo)的、數(shù)量、價款:

  1、驗收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

  2、質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達(dá))。

  3、結(jié)算方式:委托方支付30%預(yù)付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

  4、包裝標(biāo)準(zhǔn):貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。

  5、(交)提貨方式及地點:委托方廠房內(nèi)。

  6、運輸方式及到站(港)和費用承擔(dān):受托方承擔(dān)。

  7、交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。

  8、保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的`或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān),同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。

  9、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

  10、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

  委托方:________ 公司受托方:______

  法人代表:______ 法人代表:______

  委托代表:______ 委托代表:______

  傳真:______ 傳真:______

  電話:______ 電話:______

  開戶銀行:______ 開戶銀行:______

  帳號:______ 帳號:______

  地址:______ 地址:______

有關(guān)承攬合同11

  協(xié)議條款

  合同編號:_____________________

  簽訂地點:_____________________

  簽訂時間:_____________________

  合同雙方當(dāng)事人:_______________

  定作人(以下簡稱甲方):_______

  安裝地點:_____________________

  現(xiàn)住所地址:___________________

  郵政編碼:______________________

  身份證號碼:___________________

  聯(lián)系電話:____________________

  承攬人(以下簡稱乙方):_______

  營業(yè)執(zhí)照號:___________________

  注冊地址:______________________

  法定代表人:___________________

  聯(lián)系電話:______________________

  本廚房設(shè)計師:_________________

  聯(lián)系電話:______________________

  安裝負(fù)責(zé)人:___________________

  聯(lián)系電話:______________________

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合整體廚房企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本廚房的具體情況,甲、乙雙方遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則,達(dá)成本合同并共同遵守。

  第1條付款方式

  1.1合同價款以訂貨系統(tǒng)價格作為計價依據(jù),具體見雙方簽訂的訂購單,貨款以現(xiàn)金或者( )方式支付。

  1.2甲方在乙方整體廚房展示廳預(yù)約上門設(shè)計時需要交納設(shè)計定金,行業(yè)慣例為合同總價款的____%,(人民幣____圓),乙方登門出具設(shè)計方案后由于甲方原因不定做的,定金作為乙方勞務(wù)成本和甲方信譽保證金不予退還;如甲方定做的,設(shè)計定金轉(zhuǎn)化為貨款,甲方只需交納余款。

  1.3由于整體廚房產(chǎn)品屬于個性化定制產(chǎn)品,廚房生產(chǎn)廠家需要根據(jù)定單進(jìn)行物資采購、加工生產(chǎn),因此整體廚房須付齊全款后方可定做,同時乙方需給甲方開具發(fā)票。

  1.4由于整體廚房產(chǎn)品屬于個性化定制產(chǎn)品,一旦下達(dá)生產(chǎn)定單貨款不退,整體廚房產(chǎn)品不退不換。但依據(jù)《家用廚房設(shè)備》(gb/t18884.4-20xx)中6.5條之規(guī)定判定廚房產(chǎn)品不合格、而乙方在90日內(nèi)沒按照合同約定整改到位的,以及法律明確規(guī)定應(yīng)退換貨的其他情形乙方應(yīng)給予退換貨。

  第2條交貨日期/安裝日期

  交貨日期:整體廚房屬于定制產(chǎn)品,精細(xì)化制造與諸多服務(wù)環(huán)節(jié)需要較長周期;而且整體廚房安裝應(yīng)是家庭裝修的最后環(huán)節(jié)之一。在乙方所在地區(qū)范圍內(nèi),乙方免費為甲方運輸合同內(nèi)產(chǎn)品(除折價樣品和喬遷外)。

  從甲方確認(rèn)方案并交齊全款(或者交付總價款的____%)且廚房裝修滿足尺寸測量要求、乙方下達(dá)生產(chǎn)定單之日起各地區(qū)最短交貨周期如下(下表為各大中城市或整體廚房生產(chǎn)商所在城市最短交貨周期,其他地區(qū)地順延2-3天,節(jié)假日生產(chǎn)周期順延):

  序號

  地區(qū)

  交貨周期

  1

  青島及周邊地區(qū)

  ________天

  2

  南、西南、西北、東北地區(qū)

  ________天

  3

  山東、華北、華中、華東地區(qū)

  ________天

  4其他地區(qū)如昆明、南寧、新疆

  ________天

  甲方交齊全款、乙方下達(dá)生產(chǎn)定單日期為__________年_____月_____日,計劃交貨日期為_____年_____月_____日。安裝日期為交貨日期之日始三日內(nèi)。

  第3條服務(wù)范圍

  3.1整體廚房配置要求:甲方定做的'整體廚房配置明細(xì)以乙方訂貨系統(tǒng)輸出的定單明細(xì)為準(zhǔn),甲乙雙方簽字確認(rèn)。

  3.2整體廚房服務(wù)內(nèi)容:乙方僅對其所經(jīng)銷的廚房生產(chǎn)廠家提供的合同內(nèi)整體廚房部品提供安裝服務(wù),并負(fù)責(zé)本合同項下的售后服務(wù)保證,對甲方自購或通過其他方式獲得的產(chǎn)品以及廚房基礎(chǔ)工程的裝飾裝修不提供安裝服務(wù)與售后服務(wù)保證,也不承擔(dān)其質(zhì)量不良所引起的連帶責(zé)任。

  或者甲乙雙方就上述安裝與售后服務(wù)作如下約定:____________________________________________。

  因受專業(yè)限制,在設(shè)計安裝前,乙方設(shè)計師僅提出廚房基礎(chǔ)工程改造的建議,甲方需自行請專業(yè)公司、專業(yè)人員將需改造的廚房基礎(chǔ)工程等工作完成,以滿足整體廚房的安裝需要。此類工作包括但不限于:廚房基礎(chǔ)工程(包括廚房墻地面磚鋪貼、吊頂門窗安裝、水表與角閥及建筑上水管線安裝、下水管線安裝、插座安裝、煤氣設(shè)備與管線安裝、煙道口開挖等)、煤氣軟管與卡子的提供與安裝(甲方應(yīng)請煤氣公司調(diào)試開通氣源)、煙道防雨罩的提供與安裝、其他甲方自購的部品安裝(乙方可依據(jù)甲方提供的開孔模板免費開挖盆孔、嵌式灶位孔)等。

  第4條工程配合

  4.1甲方親自(或委托代理人)與乙方履行合同:確認(rèn)設(shè)計方案(包括效果示意圖、平立面圖、臺面圖等)與現(xiàn)場交底后簽訂本合同(含訂購單)、辦理驗收交接手續(xù)和其他事宜。

  4.2乙方建議甲方首先裝修廚房,按照相應(yīng)規(guī)范和設(shè)計師建議將廚房基礎(chǔ)工程改造完成后由設(shè)計師復(fù)測,同時將自購部品實物與尺寸提供給設(shè)計師并在圖紙上予以確認(rèn)、確定最終設(shè)計方案。在甲方交齊全款(或者交付總價款的______%)后,己方依據(jù)訂單安排生產(chǎn)。乙方建議在瓦工、木工作業(yè)完成后再進(jìn)行整體廚房安裝,避免交叉施工可能給廚房帶來的損壞。建議甲方與乙方設(shè)計師隨時溝通,以確定合適的安裝時間。

  4.3乙方建議甲方盡量購買乙方的整體廚房產(chǎn)品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品,甲方應(yīng)購買有信譽保證廠家的產(chǎn)品,并要求其經(jīng)銷(服務(wù))商提供服務(wù),同時索取并保存好保修證和發(fā)票等以獲得售后保證;如由于該部分產(chǎn)品質(zhì)量不良或安裝不當(dāng)所造成的后果與乙方無關(guān)。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

有關(guān)承攬合同12

  定作方:(以下簡稱甲方)

  法定代表人:

  住所:

  郵編:

  聯(lián)系電話:

  開戶銀行:

  帳號:

  委托代理人:

  身份證號:

  住所:

  郵編:

  聯(lián)系電話:

  承攬方:(以下簡稱乙方)

  法定代表人:

  住所:

  郵編:

  聯(lián)系電話:

  開戶銀行:

  帳號:

  委托代理人:

  身份證號:

  住所:

  郵編:

  聯(lián)系電話:

  鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責(zé)任公司,并需要加工部件;

  鑒于乙方是在合法注冊的,經(jīng)營范圍為的公司,具備承攬加工的資質(zhì)和條件。

  依據(jù)《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī),甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。

  一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品:

  品名

  規(guī)格

  單位

  數(shù)量

  備注

  二、原材料提供:

  1、甲方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為: 年 月 日。

  2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗,并將確認(rèn)情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應(yīng)當(dāng)予以更換、補齊。

  3、乙方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為:: 年 月 日。

  4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗,并將確認(rèn)情況書面通知乙方,由乙方在日內(nèi)予以補正。

  三、技術(shù)資料及圖紙

  1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。

  2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)即時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù),提出修改意見。

  3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。

  4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。

  四、質(zhì)量要求:

  1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。

  2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。(也可不約定此項目)

  五、加工成品驗收:

  1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進(jìn)行驗收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進(jìn)行驗收。

  2、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

  3、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的,甲方有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。

  4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,仍有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。

  六、加工成品交付:

  1、乙方應(yīng)于 年 月 日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點,應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費用。

  2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達(dá)成書面協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

  3、實際交付日期,乙方自行送達(dá)的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。

  4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,甲方認(rèn)可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。

  七、報酬及支付:

  1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)

  2、報酬的支付采取以下方式

  a甲方應(yīng)于 年 月 日支付乙方元,于 年 月 日支付乙方元,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。

  b甲方于乙方每交付件時給付甲方元,乙方于收款時向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計達(dá)到元,由乙方向甲方開具發(fā)票,同時收回相應(yīng)款額的收據(jù)。

  八、包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由乙方負(fù)責(zé)包裝,以加工產(chǎn)品不受損壞為準(zhǔn);包裝費用由乙方承擔(dān)。

  九、運輸及費用承擔(dān):

  1、甲方提供材料的運輸由甲方負(fù)責(zé),運輸費用由甲方承擔(dān)。

  2、加工成品的運輸由乙方負(fù)責(zé),運輸費用由方承擔(dān)。

  十、乙方違約責(zé)任:

  1、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)返還甲方已經(jīng)支付的報酬,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實賠償。

  2、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工成品,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應(yīng)據(jù)實賠償。

  3、乙方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,甲方仍然需要的,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。

  4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失。

  5、乙方不能交付加工成品的,應(yīng)向甲方償還交付部分報酬,并支付該部分報酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應(yīng)據(jù)實賠償。

  6、由乙方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成加工成品損壞,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的`質(zhì)量要求,否則甲方有權(quán)拒收。

  十一、甲方違約責(zé)任:

  1、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔(dān)。給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)予以賠償。

  2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,對延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的造成的損失。

  3、甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。

  十二、不可抗力:

  1、在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。

  2、如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失,不免除乙方責(zé)任,乙方應(yīng)承擔(dān)不能交付的違約責(zé)任。

  3、在甲方遲延接受期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方因此造成的損失。

  十三、合同爭議的解決:

  雙方在履行合同中如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商不成,通過如下第

  種方式解決:

  1、向甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴;

  2、向北京仲裁委員會提請仲裁;

  十四、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂書面合同作為附件。

  十五、本合同簽訂于北京市區(qū),由雙方授權(quán)代表簽字,并加蓋公司印章后生效。

  甲方:

  乙方:

  授權(quán)代表:

  授權(quán)代表:

  年 月 日

有關(guān)承攬合同13

  甲方:________

  乙方:________

  依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體實際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。

  乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:

  一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容:

  1、250KVA變受電工程的設(shè)計、設(shè)備購置、安裝調(diào)試。

  二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求:

  1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作,協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。

  2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料,應(yīng)從國家定點廠家采購,并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

  3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,符合質(zhì)量要求。

  4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。

  三、工程款項及費用的結(jié)算:

  1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。

  2、工程預(yù)算款總計:102496元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)

  3、本工程款分2次結(jié)清,其中:

  (1)合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%(計70000元)

  (2)工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。

  4、工程款的`結(jié)算以審計決算為依據(jù)。

  四、施工及竣工驗收:

  1、根據(jù)工程施工要求,甲方應(yīng)于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設(shè)備進(jìn)場道路暢通等),并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場創(chuàng)造施工條件。

  2、乙方應(yīng)在20xx年月日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。

  3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。

  4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失,由乙方自負(fù)。

  5、乙方在工程結(jié)束時,甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗收。

  五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

  六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。

  七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。

  甲方:(蓋章)________

  代表:________

  乙方:(蓋章)________

  代表:________

有關(guān)承攬合同14

  甲方:xx汽車有限公司 住所地: 法定代表人: 電話:

  乙方:xxx 住所地: 法定代表人:電話:

  鑒于:甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務(wù)等三大類業(yè)務(wù);乙方擁有品牌售后服務(wù)的豐富客戶資源積累以及維修服務(wù)經(jīng)驗。

  甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就共同合作開辦維修售后業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議:

  一、合作項目標(biāo)的:維修售后服務(wù)。

  二、合作時間及地址:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

  地址:(詳見附圖),其中車間(平方米),鈑金、噴漆(平方米),接待室(平方米)。

  三、合作方式及雙方投入:甲方以原有設(shè)備、場地改造實物折價人民幣xx萬元及現(xiàn)金人民幣萬共xx萬元作為投資;乙方以設(shè)備折價萬及現(xiàn)金萬共出資xx萬元作為投資。

  雙方約定:

 、匐p方實物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認(rèn)后作為合作項目的共有財產(chǎn)。

 、谠O(shè)備添置及場地再改造均由雙方共同確認(rèn)后購置,作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊、攤銷的依據(jù)。

  四、合作的經(jīng)營管理模式:雙方約定共同管理和經(jīng)營

  汽車的汽車維修售后服務(wù)項目。原則上甲方委派財務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理,乙方委派財務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效個月內(nèi)擬訂經(jīng)營管理制度和財務(wù)管理制度,共同確認(rèn)后作為本協(xié)議的補充協(xié)議,并享有同等法律效力。 五、合作盈虧及分配方式:公司合作項目的資金往來設(shè)置雙方共同確認(rèn)的資金帳戶(含轉(zhuǎn)帳帳戶及現(xiàn)金帳戶),合作項目經(jīng)營收入扣除成本(場租分?jǐn)傢椖、工資、稅金及日常經(jīng)營管理費用)后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔(dān)。

  六、合作項目經(jīng)營場地費用分?jǐn)偅鸿b于甲方目前每年場地費為xx萬元,合作項目專用帳戶須分?jǐn)偧追綀龅刭M每年xx萬元整,由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每xx年xx月xx日前入帳。從年度開始,合作項目按每年xx元分?jǐn)倛龅刭M,于每xx年xx月xx日前入帳。

  七、設(shè)備折舊及攤銷:從合作之日起,從合作項目中提取設(shè)備折舊。具體折舊率以雙方確認(rèn)為準(zhǔn)。

  八、雙方責(zé)任:

  (一)、甲方:

 、倮^續(xù)開發(fā)和擴(kuò)大現(xiàn)有維修業(yè)務(wù),并在合作期內(nèi)承擔(dān)維修行業(yè)管理及保險、定損、交警支隊的公共關(guān)系處理。

 、趯⑺N售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。

 。ǘ、乙方:

 、賹⒃械谋捡Y、寶馬客戶納入雙方合作項目中。

 、跒楸捡Y、寶馬車輛維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓(xùn)工作。

 、坶_發(fā)客戶并介紹給甲方。

  九、特別約定:

 、僭璤_汽車場地系為爭取”4s”品牌而設(shè)置,故一旦甲方爭取到新的品牌,乙方有優(yōu)先參與權(quán)。

 、谠诒竞贤行趦(nèi)任何一方不得在市區(qū)(除外)內(nèi)與第三方就本項目進(jìn)行合作。

 、圩院献鲄f(xié)議生效后,因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟(jì)損失由雙方共同承擔(dān)。

  ④雙方協(xié)商一致,可以解除本協(xié)議,互不承擔(dān)違約責(zé)任。

 、莞鶕(jù)經(jīng)營需要,甲方可以向乙方提出在市區(qū)內(nèi)就合作項目增開新店,乙方無正當(dāng)理由不得拒絕。

  十、違約責(zé)任:①任何一方有違反上述義務(wù)或有其它損害合作對方利益的行為的'。守約方有權(quán)要求對方賠償損失并有權(quán)解除本協(xié)議。如損失難以計算的,損失賠償數(shù)額為xx萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。

 、谌魏我环骄捅竞献黜椖渴乱宋唇(jīng)合作對方同意而與第三方合作的,因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。

 、廴魏我环綗o正當(dāng)理由不得提前解約。否則另一方有權(quán)要求賠償損失,如損失難以計算的,損失賠償數(shù)額為xx萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。

  十一、爭議解決方式:雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權(quán)人民法院管轄。

  十二、未盡事宜:雙方另行商定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

  十三、文本:本協(xié)議一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,于雙方簽字后生效。

  甲方:

  乙方:

  法定代表人:

  代理人:

有關(guān)承攬合同15

  委托方:___________(以下簡稱甲方)

  承運方:___________

  運輸車輛:___________(以下簡稱乙方)

  甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則,對承運甲方木材一事,經(jīng)過共同協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議,以便雙方共同遵守。

  第一條:木材起運地點:乙方必須按照甲方規(guī)定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進(jìn)行原木或枝椏材運輸任務(wù)。

  第二條:甲方負(fù)責(zé)木材或枝椏材的裝車和卸車,乙方只承攬裝車后的運輸。

  第三條:木材運輸期限:自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產(chǎn)結(jié)束止。對不服從調(diào)度安排,無故停運的,甲方將不支付乙方已承運的運費。

  第四條:在運輸木材過程中,乙方必須服從甲方的配車命令及安排,遵守交通規(guī)則,安全駕駛。在木材運輸過程中發(fā)生事故造成損害的,由乙方承擔(dān)責(zé)任。

  第五條:乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后,由甲方派出的相關(guān)人員進(jìn)行驗收。

  第六條:乙方的.運費:原木運輸按____元m3公里,枝椏材____元/噸公里,其中個體民營車輛運輸單價中含管理費(養(yǎng)路費、運輸管理費)____元/ m3,枝椏材____元/噸。待到合同終止時,一次性全部結(jié)算。

  第七條:甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費,由甲方賠償乙方損失。

  第八條:乙方在運輸?shù)倪^程中,必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地,由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,賠償一切損失。

  第九條:乙方在運輸過程中,必須按照甲方規(guī)定的承運范圍及要求執(zhí)行,對超出規(guī)定范圍的,甲方有權(quán)進(jìn)行處罰。對超出行駛線路,受到處罰的,其責(zé)任由乙方自負(fù)。

  第十條:此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效,此合同一式三份,甲方保存兩份,乙方保存一份。

  甲方簽字(蓋章):___________

  乙方簽字(蓋章):___________

  時間:____年____月____日

  時間:____年____月____日

【承攬合同】相關(guān)文章:

承攬的合同10-15

承攬合同01-02

項目承攬合同02-14

印刷承攬合同12-01

有關(guān)承攬合同10-24

工程承攬合同10-15

安裝承攬合同10-08

關(guān)于承攬合同10-08

承攬加工合同10-08

加工承攬合同10-08