建筑工程施工合同精選15篇
在當今社會,人們對合同愈發(fā)重視,很多場合都離不了合同,它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?以下是小編為大家整理的建筑工程施工合同,希望對大家有所幫助。
建筑工程施工合同1
一、建設工程施工合同具備的基本特征
《 合同法》第269條規(guī)定,建設工程合同是承包人進行工程建設,發(fā)包人支付價款的合同。包括工程勘察、設計、施工合同。建設工程合同的三種主要合同形式中,施工合同是最重要的建設工程合同。所謂建設工程施工合同即建設工程承包合同,是發(fā)包人和承包人為完成商定的建筑安裝工程,明確相互權利、義務關系的合同。依照施工合同,承包人應完成一定的建筑、安裝工程任務,發(fā)包人應提供必要的施工條件并支付工程價款,它與其他建設工程合同一樣是一種雙務合同,在訂立時應遵循自愿、公平、誠實信用等原則。
施工合同是工程建設的主要合同,是施工單位進行工程建設質(zhì)量管理、進度管理、費用管理的主要依據(jù)之一。在市場經(jīng)濟條件下,建設市場主體之間相互的權利義務關系主要是通過合同確立的。
《合同法》第287條規(guī)定,本章沒有規(guī)定的,適用承攬合同的規(guī)定?梢钥闯,建設工程施工合同是作為承攬合同的一種特殊類型來規(guī)定的。事實上,建設工程施工合同具備了承攬合同的所有特征,但又有著其自身的特點,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
第一、建設工程施工合同不僅受《合同法》的調(diào)整,而且還受到不同領域的多部法律及其他規(guī)范性文件調(diào)整。
從建設單位的層面來看,一項建設工程的完成,從土地使用權的取得、用地規(guī)劃的審批、建設工程的招標投標、施工單位的確定、到規(guī)劃設計的落實等等一系列法律關系的發(fā)生,這些過程很可能涉及到不同的領域如《土地管理法》、《招標投標法》《建設工程質(zhì)量管理條例》等等,這都是建設工程施工合同的當事人不能回避的,而且合同雙方當事人和合同本身都將不同程度的受到這些法律關系的制約,所以從這個角度來講,建設工程施工合同涉及多領域受到多部法律和規(guī)范性文件調(diào)整。
第二、合同的簽訂、履行和終止有嚴格具體的程序限制。
從民法的理論看,一般合同的簽訂經(jīng)過“要約”和“承諾”兩個階段即可完成。但建設工程施工合同的簽訂有其特殊性,建設工程施工合同的簽訂則必須根據(jù)已被審批的工程項目計劃、初步設計、雙方辦理土地等審批手續(xù)后簽訂。如遇變更設計方案或工程造價,還需另行訂立補充協(xié)議。實行招投標的工程項目應按相應的程序確定中標單位并向中標單位下達中標通知書后30日內(nèi)簽訂合同。同時,在合同履行過程中要嚴格按照設計圖紙、施工規(guī)范進行施工,并嚴格遵守合同約定的質(zhì)量控制、投資控制、進度控制條款,還要接受預算和造價審查、竣工結算、質(zhì)監(jiān)部門的檢查等。 第三、國家宏觀政策和地方政府制定的建設方面的規(guī)章也是調(diào)整和解決建設工程施工合同糾紛的重要依據(jù)。
在市場經(jīng)濟條件下,建設工程的完成仍以計劃調(diào)控為主。雙方當事人依法簽訂的建設工程施工合同體現(xiàn)了市場經(jīng)濟主體通過公平競爭取得的權利和將要承擔的義務,當然應當依法進行保護。但是國家根據(jù)市場運作狀況,制定相應的規(guī)章進行宏觀調(diào)控,地方政府在權限范圍內(nèi)依法制定的規(guī)章,諸如投資結構的調(diào)整、項目的壓縮及設計計劃管理、工程預算定額、材料預算價格等同樣作為簽訂合同、履行合同、解決合同糾紛的依據(jù)。
建設工程施工合同特有的基本建設法律制度特征,體現(xiàn)了其自身的復雜性和專業(yè)性,它即遵循合同的一般原則,又包含多種特有的法律關系,從而構成了基本建設法律制度的一大特色。
二、建設工程施工合同成立和生效的基本條件
從民事法律理論的角度看,對于建設工程施工合同來說,其成立和生效同樣是兩個不同性質(zhì)的問題,是兩個有著嚴格區(qū)別的法律概念。兩者有著嚴格的區(qū)別:第一,合同成立并不等于生效。理由是,合同的成立僅僅反映的是當事人的意志,它體現(xiàn)了合同自由的原則;而合同的生效反映了國家的意志,即國家法律對已成立合同的一種法律認可或稱價值判斷,它體現(xiàn)了國家對合同關系的干預,決定了合同的生效。另外,合同的成立是事實問題,而合同的生效是法律問題。合同的成立是合同生效的前提條件,但合同的成立和生效是兩個不同性質(zhì)的
問題,應該嚴格加以區(qū)分。第二,在構成要件上,合同的成立,是訂約當事人就合同的主要條款達成合意,亦即合同因承諾生效而成立,故合同成立的條件一般就是承諾生效的條件。而合同生效的條件才是判斷合同是否具有法律效力的標準。
關于合同的生效要件或生效條件問題,我國學者也存在觀點上的不同和爭論。有人認為:合同的有效要件是:
。1)內(nèi)容之確定;
。2)內(nèi)容之可能;
(3)內(nèi)容之合法;
(4)內(nèi)容的妥當性。已成立的合同具備以上四個要件,才發(fā)生合同效力。梁彗星教授認為民事行為生效要件分為一般生效要件和特別生效要件。一般生效要件指一般法律行為所共同的生效要件,包括當事人須有相應的民事行為能力、意思表示真實、標的須合法、標的須可能和確定。而特別生效要件指特定法律行為所特有的生效要件。大部分人認為,所謂合同生效的要件,是指依法律規(guī)定合同發(fā)生法律效力應具有的條件。它包括:
(1)合同當事人必須具備相應的'民事行為能力;
。2)意思表示真實;
(3)合同內(nèi)容必須合法;
(4)合同標的的確定和可能;
(5)合同必須符合法定形式等5個要件。
我認為,雖然我國現(xiàn)行合同法律沒有就合同生效要件作出明確的規(guī)定,但《民法通則》和《合同法》已經(jīng)為我們概括和歸納合同生效要件提供了足夠的法律依據(jù)。根據(jù)上述法律規(guī)定,我認為合同的生效要件可分為實質(zhì)要件和形式要件。所謂實質(zhì)要件,《民法通則》第55條規(guī)定,民事法律行為應當具備下列條件,
一是行為人具有相應的民事行為能力;
二是意思表示真實;
三是不違反法律或社會公共利益。這些規(guī)定也就是合同生效的一般要件,亦稱實質(zhì)要件。所謂形式要件,對于有些合同,合同的生效還須具備特殊要件,也稱形式要件。這些合同主要包括兩種情形:
一是 當事人根據(jù)《合同法》第45、46條的規(guī)定所訂立的合同,在所附條件成就時或所附生效時間到來時,合同才能生效;
二是根據(jù)《合同法》第44條第二款規(guī)定,依照法律、行政法規(guī)規(guī)定應當辦理批準、登記等手續(xù)的,在辦理了批準、登記等手續(xù)后,合同才能生效。因此,建設工程合同的生效必須要具備一定的前提條件。具體說來,一個建設工程施工合同要達到生效的程度,應當符合下列條件:
第一、合同的當事人即發(fā)包人和承包人應當符合法律和行政法規(guī)要規(guī)定的條件,即合同的主體要件。
目前來看,我國沒有對發(fā)包人的資格等作出非常嚴格的規(guī)定,發(fā)包人可以是具備法人資格的國家機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)、集體企業(yè)、私營企業(yè)、經(jīng)濟聯(lián)合體和社會團體,也可以是依法登記的個人合伙、個體經(jīng)營戶或自然人。但必須具有通過合法、完備手續(xù)取得的進行工程建設項目發(fā)包的資格。而作為承包人的條件則十分嚴格。首先,承包人必須是單位。雖然《合同法》在總則和關于建設工程合同的第16章沒有明確規(guī)定建設工程合同的承包人的主體資格限制,但在《建筑法》和大量的建設方面的行政法規(guī)中均明確規(guī)定了建設工程施工合同的承包人必須是“單位”,尤其是最高人民法院公布的《審理建設工程施工合同司法解釋》可以看出一個信號,建設工程的承包人必須是法人單位,《審理建設工程施工合同司法解釋》
第1條規(guī)定,承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的,合同無效。這個條文可以看出,建設工程的承包人必須具備相關的資質(zhì),且不說登記的高低問題,但有前提條件,符合申領資質(zhì)的必須是單位,《建筑法》第26條規(guī)定,承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質(zhì)證書,并在其資質(zhì)等級許可的業(yè)務范圍內(nèi)承攬工程。禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬工程。所以,從《合同法》的角度來看,這里的單位則只能是法人。其次,承包人必須具備建筑經(jīng)營資格。只有經(jīng)依法核準擁有從事建筑經(jīng)營活動資格的企業(yè)法人,才有資格進行建設工程承包經(jīng)營活動。1995年10月15日起施行的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》,將建筑業(yè)企業(yè)分為工程總承包企業(yè)、施工承包企業(yè)和專項分包企業(yè)三類,并規(guī)定了具體的標準和條件。再次,承包人必須在自身擁有的資質(zhì)等級許可的業(yè)務范圍內(nèi)承攬工程。在我國,對于建設工程承包人實行嚴格的市場準入制度。20xx年1月30日國務院令第279號發(fā)布的《建設工程質(zhì)量管理條例》第25條規(guī)定,從事建設工程施工的單位應當依法取得相應等級的資質(zhì)證書,并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程。
第二、發(fā)包人和承包人共同的真實意思表示一致是建設工程施工合同的核心條件。
意思表示真實是指意思表示的行為人的表示行為應當真實反映其內(nèi)心的效果意思。意思表示不真實,即意思與表示不一致,可分為故意的意思與表示不一致、非故意的意思和表示不一致和不自由的意思表示不一致三種情況。故意的意思與表示不一致和不自由的意思與表示不一致如果構成欺詐,并損害了國家利益,屬于合同法定無效的范疇。對于非故意的意思和表示不一致的情形,如果具備了“重大誤解”的條件,則屬于《民法通則》第59條和《合同法》
第54條規(guī)定的可變更或者可撤銷的合同。對于不自由的意思和表示不一致,可分為受欺詐和受脅迫所為的意思表示,則根據(jù)《民法通則》第58條和《合同法》第52條的規(guī)定,這兩種行為如果損害了國家利益,均構成合同無效的法定原因,否則構成合同可撤銷的原因。 需要指出的是,《合同法》和《民法通則》有一個明顯的區(qū)別是把《民法通則》第58條規(guī)定的“一方以欺詐、脅迫的手段”訂立合同的行為分為二種情形來處理:如果是損害了國家利益,屬當然無效;如果是損害的是合同相對人的利益,則根據(jù)《合同法》第54條規(guī)定相對方可以要求變更或撤銷,而不再一律認定無效,這不僅尊重了合同當事人的意愿,保護了當事人的利益,鼓勵了交易行為,而且還減少了因合同無效而給社會帶來的損失。我認為這一規(guī)定是正確的,也符合合同法理論與司法實踐的發(fā)展方向。
意思表示真實是民法通則規(guī)定的民事行為生效的要件之一,但對于合同來說,則其生效還應具備合同雙方協(xié)商一致的條件。建設工程施工合同是雙務合同,因此也應當具備發(fā)包人和承包人就合同內(nèi)容協(xié)商一致的條件。
第三、建設工程施工合同的當事人即發(fā)包人和承包人在簽訂合同的過程中應當履行法律和行政法規(guī)規(guī)定的必須履行的程序
這一條件是建設工程合同所特有的條件。如前所述,建設工程往往涉及到國計民生而且一般投資規(guī)模較大,所以國家對建設行為予以更多的關注并通過法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章以及地方性法規(guī)來進行約束和規(guī)范。如依照《中華人民共和國招標投標法》(以下簡稱《招標投標法》)第三條的規(guī)定,在我國境內(nèi)進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購,必須進行招標:①大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益、公眾安全的項目;②全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目;③使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。這些項目的具體范圍和規(guī)模標準,由國務院發(fā)展計劃部門會同國務院有關部門制訂,報國務院批準。任何單位和個人不得將依法必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標。依法應當招標而未招標的合同無效。
第四、建設工程施工合同應當符合法律規(guī)定的形式要件。
《合同法》第270條規(guī)定,建設工程合同應當采用書面形式。第275條規(guī)定,施工合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質(zhì)量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款。
由于建設工程施工合同具有標的額大、履行時間長、不能即時清結等特點,因此應當采用書面形式。對有些建設工程合同,國家有關部門制定了統(tǒng)一的示范文本。采用示范文本或其他書面形式訂立的建設工程施工合同,在組成上并不是單一的,凡能體現(xiàn)發(fā)包人和承包人協(xié)商一致內(nèi)容的文字材料,包括各種文書、電報、圖表等,均為建設工程施工合同的組成部分。 第五、內(nèi)容合法,不違反法律或社會公共利益。
在關于認定合同是否有效的標準上,《民法通則》和《合同法》采用的是兩種截然不同的表述方法!睹穹ㄍ▌t》是用肯定的語氣在第55條明確規(guī)定“不違反法律或社會公共利益”的民事行為才是有效的民事行為;而《合同法》采用的是否定的語氣,在第52條規(guī)定“違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定”的合同屬于“合同無效”的情形。
在《合同法》頒布實施以后,最高人民法院的兩個司法解釋先后對這個問題進行了進一步的明確界定:最高人民法院《關于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋(一)》第四條明確規(guī)定:“合同法實施以后,人民法院確認合同無效,應當以全國人大及其常務委員會制定的法律和國務院制定的行政法規(guī)為依據(jù),不得以地方性法規(guī)、行政規(guī)章為依據(jù)!倍罡呷嗣穹ㄔ骸蛾P于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》則將建設工程施工合同認定無效的標準再次嚴格界定為五種情況(下文將詳細論述)。對于這樣規(guī)定的原因,最高人民法院副院長黃松友是這樣解釋的:建設工程施工合同受到不同領域的多部法律及其他規(guī)范性文件調(diào)整。法律、行政法規(guī)和部頒規(guī)章中調(diào)整建設工程施工合同的強制性規(guī)范就有六十多條,如果違反這些規(guī)范都以違反法律強制性規(guī)定為由而認定合同無效,不符合《合同法》的立法本意,不利于維護合同穩(wěn)定性,也不利于保護各方當事人的合法權益,同時也會破壞建筑市場的正常秩序。我們認為,法律和行政法規(guī)中的強制性規(guī)定,有的屬于行政管理規(guī)范,如果當事人違反了這些規(guī)范應當受到行政處罰,但是不應當影響民事合同的效力。從相關法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)范內(nèi)容看,可分為兩類:一是保障建設工程質(zhì)量的規(guī)范,二是維護建筑市場公平競爭秩序的規(guī)范!督忉尅返1條和第4條將這兩大類分為以下五種情形:
一是承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的;
二是沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的;
三是建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的;
四是承包人非法轉(zhuǎn)包建設工程的;
五是承包人違法分包建設工程的。當然,《民法通則》和《合同法》等基本法律規(guī)定的合同無效的情形,也應當適用于建設工程施工合同。
三、建設工程領域強制性規(guī)定的認定對合同效力的影響
《合同法》第52條規(guī)定,違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定的合同屬于合同無效的情形。但是隨著法律理論的深入研究,學者逐漸認識到違反強制性規(guī)定并不必然一定會導致建設工程施工合同無效,正如最高人民法院副院長黃松友所說,在建設工程領域中,法律和行政法規(guī)中的強制性規(guī)定,有的屬于行政管理規(guī)范,如果當事人違反了這些規(guī)范應當受到行政處罰,但是不應當影響民事合同的效力。在涉及合同無效的重要判斷標準中,司法實踐中對強制性規(guī)范的認識,是判斷施工合同效力的根本準則,所以如何判斷強制性規(guī)定以及判斷強制性規(guī)定的種類就顯得至關重要。
在建設工程領域的強制性法規(guī)主要存在于兩個方面。一部分是《合同法》中有關對建設工程合同的特殊規(guī)定部分;另一部分分布在《建筑法》、《招標投標法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》等經(jīng)濟行政類法律法規(guī)之中。第一部分的強制性規(guī)范涉及的是建設工程領域最基礎的方面,所以一旦違反即應當認定為無效。違反第二部分的強制性規(guī)定的法律后果則需要具體考察。如果法律法規(guī)是徹底阻止這類合同實施,并且認定合同有效會直接損害工程質(zhì)量等涉及國計民生等重大利益時,就應當認定合同無效;如果違反禁止性規(guī)定只會損害一方民事主體利益,或者僅僅是違反監(jiān)管,而不直接涉及工程質(zhì)量等根本性問題時,一般不應當認定建設工程合同無效,換句話說,違反建設工程領域的法律法規(guī)主要看違反的強制性規(guī)范是管理性質(zhì)的規(guī)范還是效力性質(zhì)的規(guī)范,違反管理性質(zhì)的規(guī)范性文件不會影響到合同的效力。
有人認為,把強制性規(guī)定區(qū)分為效力規(guī)定和取締規(guī)定,其劃分標準可以有以下幾個方面,
第一,法律、法規(guī)明確規(guī)定違反強制性規(guī)定將導致合同無效或者不成立,該規(guī)定就屬于效力性規(guī)定。
第二,法律、法規(guī)雖然沒有明確規(guī)定違反強制性規(guī)定將導致合同無效或者不成立,但違反該規(guī)定或者繼續(xù)旅行合同將損害國家理合和社會公共利益,也應該屬于效力性規(guī)范。
第三,法律、法規(guī)雖然沒有明確規(guī)定違反強制性規(guī)定將導致合同無效或者不成立,但違反該規(guī)定或者繼續(xù)旅行合同只是損害當事人利益,這樣的規(guī)定就屬于取締規(guī)范,例如,《建筑法》
第7條規(guī)定,建設工廠開工前,建設單位應當按照國家有關規(guī)定向工廠所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可征。該條規(guī)定就屬于取締性規(guī)范,它本身是建設行政主管部門對建設單位的項目工程的監(jiān)管,建設單位沒有領取施工許可證本身沒有損害國家的重大利益和社會公共利益,建設單位受到罰款處罰只是僅僅損害建設單位利益而已。 有人認為,對強制性規(guī)范區(qū)分為效力性規(guī)范和管理性質(zhì)的強制性規(guī)范,這種區(qū)分標準最主要的基本原則是從行政立法的目的和強制性規(guī)范的設立目的。這種觀點認為,如果法律規(guī)范純粹是為了行政管理的需要,并不涉及民事主體之間利益關系的意圖,應該把這類管理性規(guī)范排除在認定合同效力依據(jù)之外。例如,房地產(chǎn)行政主管部門規(guī)定,預售商品房買賣合同應該經(jīng)過房地產(chǎn)主觀部門登記備案。實踐中當事人沒有按照主管部門的規(guī)定登記備案,這種顯然是違反了強制性規(guī)定,但這種行為不導致合同無效。最高人民法院頒布的《關于審理商品房買賣合同糾紛案件若干問題的解釋》第6條規(guī)定,當事人以商品房預售合同未按照法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理登記備案手續(xù)為由,請求確認合同無效的,不予支持。這就是典型的出于管理性質(zhì)的強制性備案規(guī)定,完全是行政管理的需要而制定,買賣合同的登記備案與否,從本質(zhì)上不會損害國家利益,所以出于行政管理而指定的強制性規(guī)定是排除在認定合同效力范圍之外,同樣在建設工程領域違反《建筑法》和違反《建設工程質(zhì)量管理條例》等法律行政法規(guī)的行為并不必然會導致合同無效。
總的來說,認定建設工程施工合同效力的最基本判斷標準是《合同法》第52條規(guī)定,違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定的合同無效。具體在認定合同效力時主要看幾個方面,
第一,強制性規(guī)范禁止的對象只是行為手段或者行為方式,或者禁止的是行為的外部條件如經(jīng)營時間、地點等,而允許依其他手段、方式或者時間、地點作出行為的,這時,法律本意不是禁止行為效果的發(fā)生,而在于規(guī)范人們的行為舉止,這類規(guī)范則為管理性規(guī)范。違反該規(guī)范不導致合同無效。
第二,強制性規(guī)范的禁止目的是為了保護國家利益還是為了保護民事主題的利益。如果法律徹底阻止這類行為實施,并且認定合同有效會直接損害國家的利益,屬于效力性規(guī)范,如果違反只損害一方民事主題利益時,則屬于管理性規(guī)范,也就是說違反禁止性規(guī)范只是針對合同一方的,而且該禁止規(guī)定完全是作為一方紀律條款規(guī)定的,就不是效力性規(guī)范。我同意該說法,從最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》來看,也是從上述規(guī)范認定標準來判斷施工合同的效力。
建筑工程施工合同2
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方就住宅樓建筑工程承包事宜經(jīng)過充分協(xié)商,達成協(xié)議,特簽訂本合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱:甲方名下私房住宅樓。
2、工程地點: 號。
3、承包范圍:主體工程(從承臺開始,圈梁,地臺,一直到封頂)。內(nèi)外墻批蕩,四周外墻粘貼紙皮磚,樓梯貼步級磚,走廊、電梯口分別粘貼(詳參照以下第4條)。樓層一至八層或共 層(不含夾層),框架結構,首層為商鋪,夾層為摩托車庫。二層以上為住宅套房,頂層為一個樓梯房,電梯機房(結算時作投影面積計算)。
4、承包方式:包清工。所有機械設備、排柵、模板、鐵釘、鐵線等全部由甲方負責。乙方只提供線錘、泥刀、水平尺、圈尺、灰刀等。
注:本工程的水電安裝工程(包括強、弱電),門窗制作安裝、防雷、消防、排柵、防護網(wǎng)不包括在本承包內(nèi)。
5、建設工期:本工程自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工(其中主體工程 個月內(nèi)完成)(詳參照以下第五條)。
6、工程質(zhì)量:參照國家房屋質(zhì)量有關要求執(zhí)行。
7、承包價格:按每層投影面積計算,每平方米為人民幣: 元整(¥ 元)。包括天面樓梯屋、電梯機房,基礎部分不計,化糞池不計。(凸窗部分只計一面,不計雙面)
第二條 甲方工作
1、開工前向乙方進行現(xiàn)場交底,清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的用水、用電等有關方面,并說明使用注意事項。
2、準備后需的設備,材料運送到工地,但不負責材料運上樓層。
3、甲方指派人員監(jiān)督及保護好建筑材料。
第三條 乙方工作
1、工柵搭設及施工現(xiàn)場每層的臨時用水、用電以及放水保養(yǎng)。
2、參加甲方組織的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃進度(作法說明),交甲方審定。
3、按要求組織施工,保質(zhì)、保量,按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
4、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定,環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙作法或說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加峻工驗收,編制工程結算。
5、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍的建筑物、設備管線,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾處理,模板等材料的堆放、清理;以及消防等方面的安全工作,協(xié)調(diào)好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶的關系。
6、工程峻工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
7、負責峻工后周邊、內(nèi)部場地,室內(nèi)地面的環(huán)境清理。
第四條 工程內(nèi)容及包工范圍
1、甲方以清包工的方式發(fā)包給乙方。乙方自帶行裝及必須的生活品及用具,施工所用的`平水尺、圈尺、吊錘、泥刀、、灰刀等常規(guī)的使用工具。
2、包工范圍:
、購闹^承臺底標高起至正負零基礎、圈梁、平基、地面硬底化。
②電梯井、化糞池。
、壑黧w框架結構及主體砌磚工程(砌磚外圍墻砌18cm,套間之間的間墻砌18cm,電梯井到頂四周砌18cm,其余為12cm磚墻)。
④屋面工程的欄墻(包括樓面防水線的搗制)。
⑤室內(nèi)外墻、天花板全部水泥混合砂漿掃(批)蕩,主樓墻外四周圍四面粘貼紙皮磚。
、揠娞莩鋈肟谒拿鎵θ迟N瓷磚到頂,公共通道地面貼地磚,墻裙貼1.6米至1.8米高瓷磚。
、邐A層車庫包括天花板全批蕩,地面過水泥沙漿。
、囗攲犹烀驿佋O30cm至40cm高的預制磚塊隔熱。
、崾讓与娞萑肟、樓梯通道地面貼磚,通道貼磚到頂。
3、使用的泵車費用由甲方全部承擔。乙方按圖紙施工。若工程有變更修改,必須征得甲方同意方可變更。
第五條 關于工期的約定
1、因甲方未按約定完成工作,影響工期的,工期順延。
2、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期的,工期不順延。
3、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力的原因,導致停工的,工期相應順延。
第六條 關于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、本工程以施工圖紙的作法說明和國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
2、乙方應在接到甲方進場通知后安排施工人員進場,不得無故拖延、拒絕。應遵從甲方總施工進度計劃和工期要求。由于乙方原因造成質(zhì)量事故的,其翻工費用由乙方承擔,工期不順延。
3、甲、乙雙方應及時對隱蔽工程和中間工程進行檢查與驗收手續(xù),要對工程質(zhì)量進行監(jiān)督,檢查隱蔽工程及負責驗收。
4、遇到以下情況之一者,經(jīng)甲方審核批準后生效:
A.重大設施變更
B.不可抗力
上述情況發(fā)生兩天內(nèi),乙方應將工期延誤內(nèi)容書面報告給甲方,甲方收到報告后兩天內(nèi)給予答復。
5、非上述原因,工程不能按期峻工,乙方應承擔經(jīng)濟責任,每延誤一天,罰款 元,從工費中扣除。因乙方原因中途停工,造成甲方損失由乙方承擔經(jīng)濟責任。
6、工程峻工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知10日內(nèi)驗收,并辦理驗收有關手續(xù)。
第七條 關于工程工費的支付及結算約定
1、本工程根據(jù)施工進度情況分次撥付進度款,按完成工程進度分工種支付70%給乙方。余下部分待峻工驗收后結算付清。具體按工種不同依照進度情況支付。如框架部分每完成一層,按 元∕平方計付70%的款項,以此類推。
2、工程峻工后,乙方按規(guī)定對工程實行保修。保修時間自通過驗收之日算起,保修一年,外墻及屋面保修二年。甲方從乙方工費中扣除人民幣 元整(¥ 元)作乙方的質(zhì)量保證金,保修期滿則退還給乙方。
第八 有關安全生產(chǎn)和防火的約定
乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和相關的法規(guī)、規(guī)范。
1、乙方應按規(guī)定采取嚴格的安全措施,做到安全生產(chǎn)、文明施工,施工中發(fā)生的安全事故由乙方全部負責,任何人員進入工地必須戴好安全帽及其他需要的安全帶、裝置等。
2、按照施工規(guī)范的要求做好現(xiàn)場施工安全管理,根據(jù)需要設計現(xiàn)場照明和圍護設施,防止發(fā)生工傷事故,確保現(xiàn)場人員的生命、財產(chǎn)安全。若因乙方責任發(fā)生的工傷事故,應積極處理并立即報告有關部門,因此帶來的損失由乙方承擔全部費用和責任。
3、加強現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作,防火、防盜、防搶,確保工程建設順利進行。所用水泥袋由甲方收回處理。
4、材料堆放整齊,確,F(xiàn)場整潔。
5、自行辦理所屬現(xiàn)場施工人員的生命、財產(chǎn)保險,并支付保險費用。
6、接受甲方現(xiàn)場管理人員的監(jiān)督和檢查。
其他:工程峻工、付清工程款后,本合同自動失效。未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商后,可作出補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等的法律效力。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之時起即生效。希雙方共同守。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同3
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議,實驗室裝修承包合同范本。
第1條工程概況
1.1、工程名稱:1.2、工程地點:
1.3、承包方式:1.4、施工面積:
1.5、工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工。
1.6、合同價款(人民幣大寫):
第2條甲方工作
2.1、開工前3天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或做法說明1份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件的手續(xù)。
2.2、指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
2.4、協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,定施工方案計劃,交甲方審定。
3.2、指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
第4條關于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方的同意,并支付乙方趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,合同范本《實驗室裝修承包合同范本》。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的.停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。
第5條關于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.2、甲、乙應及時辦理隱蔽工程及中間工程的檢查于驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程及中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按時辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工、工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.3、由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。 5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到通知三日內(nèi)組織驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工工期,并承擔乙方的看管費用及相關費用。
第6條付款方式
6.1、本合同生效后,甲方分次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次付清。
備注:
6.2、本工程裝修保修期為12個月。
第7條獎勵和違約責任
7.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的%支付滯納金。
7.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎勵。
7.3、甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔。
7.4、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔。
7.5、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
7.6、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由負責方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第8條爭議或糾紛處理
8.1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工作進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。
8.2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
第9條其它約定
本工程施工內(nèi)容以《工程預算單》的內(nèi)容為準,如施工中有增加項目應在單項施工完成后簽定項目增減單,按市場價結算。如報價單中有未施工項目應在工程結算后扣除。本工程以項目單價為準,數(shù)量按實結算。工程施工時甲方如對施工成品提出修改,由此產(chǎn)生的延誤工時及材料損耗費由甲方承擔。
第10條附則
10.1、本工程需要進行保修或保險時,應另訂協(xié)議。
10.2、本合同正本倆份,雙方各執(zhí)一份。副本叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份。 10.3、本合同履行完成后自動終止。
第11條附件
施工圖紙或作法說明工程預算書
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人:
法定代表人:
代理人:
代理人:
單位地址:
單位地址:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
年月日
建筑工程施工合同4
發(fā)包方(以下簡稱甲方): 承包方(以下簡稱乙方):
為了確保,需,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設工程組織施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱: 。
二、工程地點: 。
三、工程施工范圍及技術要求:
詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價:
本工程預算價為 萬元整)(詳見工程預算書)。
五、承包方式:
包工包料。
六、結算方式:
本工程結算時委托有資質(zhì)的'中介機構結算審核下浮率為,工程量按實計算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實際發(fā)生工程量計算,信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執(zhí)行。
七、付款方式:
工程竣工驗收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價的90%,余款10%作為保修金,待保修期滿后一個月內(nèi)付清。
八、工程工期:
工期總日歷天數(shù)為 天,自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經(jīng)甲方確認后,工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求:
1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數(shù)量進行施工,按時保質(zhì)保量完成,工程質(zhì)量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產(chǎn)意識,做好現(xiàn)場安全防護措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項:
1、乙方必須具備相應的施工資質(zhì),經(jīng)甲方認定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。
3、本工程完成后,由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時,若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內(nèi)整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質(zhì)量保修期為個月,質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算,保修期間發(fā)生質(zhì)量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內(nèi),乙方未進場修復,視為自動放棄保修金,由甲方委托它方維修。
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份),乙方執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
附件:施工圖紙及工程預算書
甲 方(蓋章): 乙 方(蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
簽訂日期:
建筑工程施工合同5
甲方:__________________公司
乙方:______________________
根據(jù)甲乙雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
一、 租機范圍及內(nèi)容
甲方租用乙方鉆機兩臺,用于_______________________,乙方根據(jù)甲方要求及施工設計圖紙進行施工,保證質(zhì)量、包安全按期完成甲方分配的成孔任務。
二、 甲方責任
1.乙方進場前,做好場地的三通一平;
2.派___________為駐工地代表,負責現(xiàn)場簽證,并協(xié)調(diào)解決施工中遇到的問題,協(xié)調(diào)與業(yè)主、總包、設計及監(jiān)理的關系;
3.協(xié)助解決工人住宿。
三、乙方責任
1.根據(jù)施工要求,保證質(zhì)量、包安全,按甲方要求的工期完成鉆孔;
2.做好施工原始記錄;
3.按照甲方的進度計劃施工,服從甲方駐工地代表的管理;
4.嚴格把好質(zhì)量關,如因乙方施工原因造成工程質(zhì)量不合格,乙方必須返工,費用自理;
5.嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè),確保施工安全,如發(fā)生安全事故,乙方負責解決,費用由乙方承擔。
四、質(zhì)量標準
按照現(xiàn)行有關規(guī)范要求及施工設計圖施工。
五、付款及結算方式
1.成孔按元/米計價,按實際完成工作量結算。該單價不含稅,乙方只向甲方開具收據(jù)。成孔用的泥粉及套管由乙方負責承擔費用。鉆孔穿導墻和舊樁基礎時,給予補償,補償原則為:甲方與業(yè)主協(xié)商后,其補償金額的全部支付給乙方。
2.乙方全部鉆機進場開鉆后,甲方按每臺鉆機________元支付預付款。
3.錨桿施工進度達到50%時,甲方再按乙方已經(jīng)完成工作量的________% 支付進度款。
4.工程完工后,甲方支付乙方完成工作量的________%,但此時應扣除已經(jīng)支付的款項。尾款在________個月內(nèi)結清。
5.乙方不負責施工用的水、電費用,但水、電表由乙方提供并按甲方的要求安裝。
6.未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
本合同自簽訂之日起生效,至工程結清款項之日失效。
本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_____________簽訂地點:_____________
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設工程及其他有關法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)雙方協(xié)商,就本工程施工中的有關勞務提供及其他事項,達成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程內(nèi)容:
第二條:承包范圍
一、范圍內(nèi)
所有建筑物:(拆除范圍詳見附圖)
二、拆遷上訴所列房屋至地坪,拆除至室外地坪為±0
第三條:工程工期
一、進場日期: 年 月 日,竣工日期: 年 月 日
二、總工期為 月,工程進程按甲方所動遷騰房情況,騰空一間拆除一間,為使拆除工程順利進行,甲方需在合同簽訂后一個月內(nèi)交付乙方總拆除建筑物 %,兩個月內(nèi)交付乙方總拆除建筑物的 %,剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付給乙方。
第四條:合同價款、工程款支付及結算
一、方向甲方支付 元/㎡。
二、合同簽訂 日內(nèi),乙方向甲方交納首期拆除工程費 萬元。
三、當工程進行到 %,剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付給乙方。
第五條:甲乙方工作職責
一、甲方責任:
1、負責擬拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作。
2、配合乙方做好各方面協(xié)調(diào)工作。
3、保證擬拆除房屋建、構筑物的完整性。
4、負責對拆遷施工現(xiàn)場的監(jiān)督、檢查。
5、負責對拆除完畢的地塊進行驗收。
二、乙方責任:
1、按甲方要求按時進入拆遷現(xiàn)場,保證工期的順利完成。
2、負責對本協(xié)議所列拆除范圍內(nèi)所有建筑物及附屬物的拆除、清運、清掃等工作。
3、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用等均由乙方自行承擔。
4、編制拆除環(huán)保方案及安全施工方案,在拆除現(xiàn)場堅持文明施工,對出入施工現(xiàn)場的道路及時安排人員清掃,回收材料的堆碼應有嚴格的區(qū)域,嚴禁在道路、通道堆放任何材料。
第六條:違約責任
一、若甲方按照合同規(guī)定時間交付施工場地,而乙方不能按合同規(guī)定時間完成拆除仍任務,則按每延期一天罰款5000元/天。
第七條:安全施工
一、乙方按有關規(guī)定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。
二、進場前應對機械、人員進行投保。保險費用在報價中考慮,甲方不另行支付。乙方應遵守現(xiàn)場的一切規(guī)章制度,因乙方原因造成的安全事故由乙方負責一切責任。最新房屋拆遷合同范本最新房屋拆遷合同范本。
三、發(fā)生重大事故,乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府的有關要求處理。
四、乙方在動力設備、高壓線路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前,甲方需安排專業(yè)人員配合。
第八條:爭議
甲乙雙方發(fā)生爭議時,應該本著友好合作的宗旨,協(xié)商解決。
本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,簽字蓋章同具法律效力。
本合同訂立時間:年 月 日
發(fā)包方: 包方:
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方本著友好、誠信、自愿的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.工程名稱:_________
2.工程地點:_________
第二條承包范圍:
第三條工程承包方式:_________
第四條合同工期
開工日期:_________
竣工日期(工程經(jīng)消防部門驗收合格,并出具消防驗收合格證的時間):_________
第五條工程造價、付款方式及價款調(diào)整
工程造價:_________
付款方式:_________
價款調(diào)整:_________
第六條工程質(zhì)量及驗收標準
1.本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設計說明、設計變更和國家(行業(yè))的相關標準、規(guī)范為標準共同驗收。
2.工程質(zhì)量必須符合《建設工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》gb50300-20xx.《火災自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》gb50166-1992.《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》(20xx年版)gb50261-1996.《機械設備安裝工程施工及驗收規(guī)范》gb50231-1998.《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50303-20xx.《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標準》j512-20xx.及其他的國家和行業(yè)現(xiàn)行的相關標準、規(guī)范。
第七條安全施工
1.乙方在遵守現(xiàn)行有關的國家和地方有關規(guī)范要求的同時,還必須執(zhí)行甲方的《建設工程安全文明管理辦法》。
2.乙方在施工過程中,違反有關安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災事故,乙方應承擔全部責任及由此造成的一切損失。
第八條質(zhì)量保修
1.本工程免費質(zhì)量保修期限為_________年,終身維護保養(yǎng)。
2.乙方在接到甲方維修通知后4小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。
3.在免費保修期內(nèi),乙方應有專人負責該項目的保修工作,定期與甲方溝通達到2次/月,以書面記錄材料為準。同時,必須保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話,應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責任,有權自行解決,由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。
4.保修金支付方法
4.1質(zhì)量保修金在規(guī)定的質(zhì)保期滿后,如無任何質(zhì)量問題,甲方一次性無息付給乙方。
4.2在免費質(zhì)量保修期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方接到甲方維修通知后,未能在第二條規(guī)定時間內(nèi)進行維修,則視為授權甲方組織維修,并由乙方承擔所有費用和質(zhì)量責任,同時甲方加收維修費用10%的勞務費。上述費用在乙方質(zhì)保金中直接扣除后,乙方負責補足質(zhì)保金。
4.3在免費質(zhì)量保修期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,由于乙方原因,甲方無法同乙方取得聯(lián)系,按照上一款執(zhí)行。
第九條雙方的權利和義務
1.甲方負責為乙方協(xié)調(diào)施工用水、用電,由乙方承擔費用。
2.乙方在合同簽訂前向甲方提供企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照副本、法人代碼證等相關資質(zhì)證明。
3.乙方負責消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質(zhì)保服務及提交消防驗收報告、與甲方指定的設計單位溝通等工作。
4.乙方必須按照經(jīng)甲方書面確認或甲方提供的施工圖紙和甲方確認的安裝方案、方法進行施工、安裝,不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準。
5.乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進行過程檢驗和最終檢驗,并且要結合施工、安裝、調(diào)試、驗收等重大程序分階段做好質(zhì)量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前,乙方應對整個消防系統(tǒng)負責。消防驗收合格后,乙方必須主動向甲方供有關消防設施安裝調(diào)試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料,切實履行交接手續(xù)并主動做好工程的后期維護保養(yǎng)工作。
第十條違約責任、索賠
1.甲方無正當理由未按合同約定付款,收到乙方的'書面催告通知后在十日內(nèi)仍未支付的,應從催告期滿之日起,向乙方支付應付款項的2‰的違約金。
2.工程未通過驗收前,甲方擅自使用造成損壞的,由甲方承擔相應責任,工程本身質(zhì)量原因造成的除外。
3.工程如未按合同約定時間竣工,每延誤一天,乙方必須向甲方支付本工程總造價的2‰的違約金。
4.由于乙方提供的材料、設備的質(zhì)量原因、乙方施工質(zhì)量等原因,導致本工程在使用期間出現(xiàn)的質(zhì)量事故、安全事故或火災事等,乙方承擔由此造成的一切損失。
5.工程未達到合同規(guī)定的質(zhì)量驗收標準或未通過政府消防主管部門的驗收,乙方承擔由此給甲方造成的一切損失,同時乙方必須在甲方指定的期限內(nèi)無償返工直至通過消防驗收。
6.乙方在工程竣工后七日內(nèi)將竣工資料及其他與工程有關的資料交付甲方,否則每延誤一天,必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。
第十一條爭議的解決
本合同發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,可向工程所在地人民法院起訴。
第十二條其他約定
1.本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份;副本四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
3.本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議。合同附件及相關說明,均為本合同的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
委托代理人:_________ 委托代理人:_________
合同經(jīng)辦人:_________ 合同經(jīng)辦人:_________
電話:_________ 電 話:_________
傳真:_________ 傳 真:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
帳 號:_________ 帳 號:_________
通訊地址:_________通訊地址:_________
郵政編碼:_________郵政編碼:_________
簽訂時間:_________年___月___日簽訂時間: _________年___月___日
協(xié)議簽訂地:_________協(xié)議簽訂地:_________
建筑工程施工合同6
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑法》及有關規(guī)定,為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利、義務和經(jīng)濟責任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
一、工程概況:
1、工程名稱:光彩怡園
第二期C、D棟。
2、工程地點:____縣云集鎮(zhèn)迎賓XX。
二、工程承包方式及承包價格
1、以包工包料形式按1269元㎡包干結算(含稅金及全部相關取費標準計取的全部費用,勞;鸩辉趦(nèi))。
2、包干價格包括資料、各項檢測及各項驗收等費用(如樁基檢測、實物檢測、水電檢測、消防檢測驗收、材料送檢、鋁合金檢測及各分部工程驗收等等)。
三、工期:
開工日期:________年____月____日,竣工日期________年____月____日,總工期24個月。
四、工程質(zhì)量標準:合格工程。
五、承包工程內(nèi)容:
1、基礎工程:樁基礎深度為10米。超深部分按實簽證,(挖土方及護壁人工工資140元3,入巖、流砂單獨簽證,入巖按土方2倍,流砂按土方3倍)。
2、主體工程:按設計施工圖及相關規(guī)定和強制性規(guī)范規(guī)定。(未包含內(nèi)容見附表
一)
3、屋面工程:按設計施工圖及相關規(guī)定和強制性規(guī)范規(guī)定。
4、外裝修:按設計施工圖施工(含565中空雙層鋼化玻璃窗),
第
一、二層干掛除外。
5、內(nèi)裝飾:內(nèi)墻為混合砂漿抹灰,天棚不抹灰,樓地面不找平,進戶門不安裝,室內(nèi)所有門不安裝。
6、水電工程:水、電工程到戶,預埋部分到位。
7、消防工程:按設計施工圖施工及相關強制性規(guī)范規(guī)定。
8、施工圍墻由甲方負責,臨時水電由甲方接至施工場地。
六、材料要求:
、鋼材采用XX和鏈鋼。
2、水泥采用金X和XXX。
3、給水管采用 現(xiàn)場確定 (國標)
4、排污及雨水管采用 現(xiàn)場確定 (國標)
5、外墻磚采用現(xiàn)場確定4595磚
6、鋁合金窗采用565中空雙層玻璃窗,品牌為現(xiàn)場確定,規(guī)格____正品。
七、雙方職責:
(一)甲方
1、甲方派出常駐工程師代表 ,對工程跟蹤監(jiān)督,杜絕不合格材料用在工程上,由此造成工程質(zhì)量的損失,乙方承擔一切責任。甲乙雙方及時對隱蔽工程和材料漲價簽證。
2、甲方負責辦理各項報建手續(xù)及費用(因報建手續(xù)不到位所引起的行政職能部門處罰)。
3、開工前施工場地的三通一平,水電并滿足施工需要。
4、提交施工圖捌套。
5、提供工程坐標控制點、地下管網(wǎng)資料及勘探、設計地質(zhì)報告。
6、負責施工期間周邊關系的協(xié)調(diào)。
7、組織對工程竣工驗收(包括各部分工程)、隱蔽工程簽證、工程質(zhì)量監(jiān)督。按合同約定定期辦理結算和支付工程款。
(二)乙方
1、編制施工組織設計、施工方案、設備、材料、半成品的進場計劃,并在收到施工圖后組織進行圖紙會審。
2、施工場地的臨時設施、臨時水電管線的修建安裝。道路暢通,保持安全文明施工。
3、及時向甲方報送施工計劃和已完成工程進度報表。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方不得轉(zhuǎn)包
第三方。(如轉(zhuǎn)包第三方,甲方有權收回,并終止合同)
5、提供施工報建所需的證照和資料。
6、施工過程中發(fā)生安全事故由乙方全權負責。
7、規(guī)范建筑市場行為,不得拖欠和克扣民工工資。
八、付款方式:
1、按層付工程款(備注:每層完工后付工程款,基礎不付工程款)。主體每層按平方造價付工程款60%。內(nèi)、外裝飾按每層平方造價付工程款25%,竣工驗收合格按平方造價付工程款5%,資料備案到位按平方造價付工程款5%,剩下5%作質(zhì)保金________年,________年到期付清5%質(zhì)保金。
2、擋土墻付款方式按每月工程量付定額直接費總造價85%結算付款。
九、履約金的交納及返還辦法:
1、合同簽訂時,乙方向甲方交納履約保證金人民幣陸佰萬元整,簽約當天交人民幣壹佰萬,5個工作日內(nèi)交人民幣叁佰萬,余款在20個工作日內(nèi)交剩余人民幣貳佰萬。
2、轉(zhuǎn)換層完工退還履約金壹佰萬元整,到主體
第十層完工退還履約金壹佰萬元整,主體全部完工退還履約金壹佰萬元整。
十、結算方式:
1、以包干價加簽證工程量結算。
2、包干建筑面積以房地局產(chǎn)權面積為準。
3、在施工中有增減部分工程,按設計變更簽證,結算按____省建筑消耗定額計算,人工土建按6
2.5元工日,水電安裝按6
2.5元工日,裝飾裝修按7
5.5元工日,材料按市場價加采保費和運費。按綜合費用計取27%。(含稅金及全部相關取費標準計取的全部費用)
4、擋土墻結算方式套用增減工程量結算方式。
5、材料價格超過5%調(diào)價,調(diào)價按當時市場價減附表二材料所定基價。材料價格浮動在5%以內(nèi)不予調(diào)價
6、材料基價見附表二
十
一、違約責任
、乙方如延遲工期不能按照合同約定的時間竣工,超過10天以后每延期一天,甲方按工程總造價的3予以處罰,從工程款中扣除。
2、乙方因工程質(zhì)量達不到本合同約定的質(zhì)量標準,乙方必須立即進行返工,其費用乙方自行承擔:若返工后還是達不到質(zhì)量標準的,則自動退場,并賠償甲方相應損失。
3、乙方若無能力在規(guī)定時期內(nèi)履行自籌資金,未完成部分施工責任,視為違約,甲方有權接管乙方施工單位的施工任務,并將乙方交納甲方的.履約保證金抵交違約罰款,乙方自動退場,甲方只按乙方已完成工程量的80%進行結算。
4、由于甲方未按合同要求支付工程款影響乙方施工超過10天,每個月甲方要支付乙方的基本工資、設備折舊、工程墊付資金利息的兩倍(按當時的銀行貸款利息)、鋼管腳手架的租金。
5、從甲方收到乙方竣工結算資料30天內(nèi)委托中介機構審查,審查時間為30天,審查報告經(jīng)甲方、乙方確認后30天內(nèi)無正當理由不支付工程結算款,從第31天起每天向乙方支付違約金(按合同價款
1),按銀行同期貸款利息貳倍計取。
6、竣工驗收合格后,在三個月內(nèi)乙方應向甲方交付整套完整備案資料(包括驗收備案表),否則按每延誤一天處罰5000元。
7、由于甲方甩項影響房屋不能驗收、備案,所有損失由甲方負責,不影響建設方向施工方付款,付款參照原條款。
十二、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行協(xié)商解決。
十三、本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份,希望甲乙雙方共同遵守,甲乙雙方簽字后具有法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同7
合同編號:20xx
簽約雙方:
發(fā)包人:xxx(以下簡稱甲方)
承包人:xxx(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方本著自愿、平等、互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就乙方承接該項目所涉及的雙方權利與義務等事項簽定本合同,雙方共同遵守:
一、工程概況:
(一)施工內(nèi)容:xxx等。
(二)施工地點:xxx
(三)工期要求:工程定于20xx年x月x日開工,20xx年x月x日竣工。
二、工程費用:
工程暫定合同價x元(大寫:x萬元整)(工程造價最終以審計為準)
三、資料和提交:
1、本合同簽訂之日起,乙方按甲方指定施工內(nèi)容進行施工。
四、工程款結算依據(jù)及價款確定:
1、結算依據(jù):施工合同、工程量確認單、認價單、現(xiàn)場簽證等相關資料。
2、工程結算:工程最終結算價根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理(如有時)施工現(xiàn)場確認竣工圖及相關資料計算工程量,按20xx年《四川省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套文件執(zhí)行。
2.1、規(guī)費按承包人的《規(guī)費取費證》核定費率進行計取。
2.2、安全文明施工措施費按20xx年《四川省建設工程工程量清單計價定額》規(guī)定的基本費率及相關規(guī)定計取;
2.3、稅金、人工費、機械費按本工程施工期間相關文件執(zhí)行
2.4、材料價格按施工期同期成都市《工程造價信息龍泉驛區(qū)價格信息》計取,如《工程造價信息龍泉驛區(qū)價格信息》中沒有的材料,按業(yè)主根據(jù)市場調(diào)查簽認價格計取。
2.5結算總價扣除主材(主材參照川建造價發(fā)[20xx]75號約定為:鋼材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、瀝青及瀝青砼、磚、汽油、柴油、定額中的未計價材料、建設單位根據(jù)市場調(diào)查簽認價格材料)后下浮 7%為合同最終結算價;工程最終造價以業(yè)主委托相關審計部門審計為準為準。
3、施工期的水、電費用由乙方負責承擔。
五、付款方式:
1、工程施工完畢經(jīng)驗收合格后三十日內(nèi)支付暫定合同總價的60%
2、工程施工完畢驗收合格并經(jīng)審計后三十日內(nèi)支付至審定總價的95%
3、質(zhì)保金為審定總價的5%,在質(zhì)量責任缺陷通知期(12個月)滿后14日內(nèi)(無息)付清。
六、工程質(zhì)量及驗收:
本合同項工作內(nèi)容應滿足國家相關工程施工規(guī)范以及驗收標準的要求,質(zhì)量合格。
七、甲方的責任:
乙方自行解決施工過程中所需要的水源、電源和運輸?shù)缆穯栴};甲方協(xié)助消除妨礙乙方施工的障礙物;
八、乙方的責任:
1、按照第一條(二)項中所規(guī)定的施工內(nèi)容進行施工,確保工程質(zhì)量,按照合同規(guī)定的時間如期完工和交付使用。
2、在國家規(guī)定的保修期內(nèi),對屬于乙方責任的工程質(zhì)量問題,免費無償修理。
九、特別約定:
1、施工中因乙方原因發(fā)生的傷亡事故,均由乙方負責,并承擔相關醫(yī)療、賠償費用。
2、施工過程中涉及的線路通道、土地占用,由雙方共同協(xié)調(diào)處理。
3、乙方進購的材料需經(jīng)甲方認質(zhì)、認價后使用,并由乙方自行負責看管。
4、承包人應按發(fā)包人的指令,完成發(fā)包人要求的對工程內(nèi)容的任何增加和刪減。
5、承包人應按照政府相關規(guī)定,建立健全雇員工資發(fā)放和勞動保障制度。如因雇員的工資發(fā)放和勞動保障制度不健全而引發(fā)糾紛,導致民工圍堵發(fā)包人等的,發(fā)包人有權解除合同,并要求承包人退場,
并支付違約金。
6、承包人進入現(xiàn)場施工,應做好現(xiàn)場安全文明施工及已有成品保護工作,F(xiàn)場運輸材料、堆放材料等造成的路面的污染,承包人應該有專人負責跟蹤打掃;場內(nèi)的綠化、市政等公用設施做好施工期間的`保護工作;現(xiàn)場施工及生活產(chǎn)生的垃圾應該每天有人清除。
7、承包人必須遵守本地區(qū)建設相關部門、業(yè)主、所屬社區(qū)等對安全文明施工、環(huán)境保護等管理的規(guī)定;負責處理附近居民對施工環(huán)境的意見及建議 。
8、承包人提交的竣工結算,經(jīng)委托的審核單位審核后,如結算最終審減率大于5%,則審減金額大于5%以上部分的審計費(按審減額的3%計算)用由承包人承擔。
十、本合同未盡事宜由甲、乙方協(xié)商處理。
十一、本合同經(jīng)甲、乙雙方代表簽字或蓋章后生效,以作為法律依據(jù)留存,雙方必須共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成損失,則由違約方承擔全部責任。
十二、合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份。
甲方法定代表人:
乙方法定代表人:
甲方委托代理人:
乙方委托代理人:
甲方蓋章:
乙方蓋章:
日期:
開戶銀行:
電話:
帳號:
日期:
電話:
建筑工程施工合同8
甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方同意將 工程承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下協(xié)議條款,供雙方共同遵守。
一、工程名稱:
地 點: 。
二、承包方式
三、工程承包內(nèi)容
四、合同價款
五、 付款方式
六、總工期要求 個工作日。
七、甲方責任
1.甲方在通知乙方進場時,施工場地應具備三通一平等開工條件。 2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導致施工無法進行,乙方可停止施工,由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟損失。
八、乙方責任
1.乙方應按照合同約定工期內(nèi)施工完畢,并符合驗收要求。
建筑工程申請認證! 財富值雙倍 檢索優(yōu)先 專屬展現(xiàn) 同行交流
2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤,由乙方承擔責任:質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款 元。
九、工程質(zhì)量、安全及保修
1.乙方應按照圖紙精心施工,工程質(zhì)量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3.工程竣工驗收后,乙方對施工的工程質(zhì)量負責保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的,按以下方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達成仲裁協(xié)議,向約定的.仲裁委員會申請仲裁;
第二種解決方式:向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
建筑工程施工合同9
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
依據(jù)甲方在本次土地整理項目中所承攬的施工內(nèi)容,其中六角板工程部分,對照圖紙測算,初步匯總價格,經(jīng)甲、乙雙方反復磋商,意見達成一致,甲方原則上同意將本合同段內(nèi)六角板(按六角板圖紙施工)的工程分段分包給乙方施工,為方便管理,互相制約,特訂立本合同。
一、承包范圍:按照設計圖紙本分項工程為包工不包料,施工內(nèi)容含基礎開挖、砌筑、回填(保證水溝暢通)、勾縫、壓頂、排水孔等圖紙所含內(nèi)容。施工后的六角板必須滿足設計要求,線形順、直、平,完成后達到設計所需效果,工程數(shù)量為經(jīng)監(jiān)理及業(yè)主驗收后合格的數(shù)量為結算依據(jù)。
二、承包價格及付款方式:六角板元每方,結算依據(jù)按實做方數(shù)結算。上述單價已綜合基礎開挖、六角板、回填、勾縫、壓頂、排水孔,以及雨季施工抽水、防雨措施等。為保證工程質(zhì)量,付款方式為業(yè)主驗收合格后付%,省級驗收合格付%,余下部分作為質(zhì)量保證金,待質(zhì)保期________年到期后付清。
三、自合同簽定之日起,計劃工作日為________年____月____日至________年____月____日完工。逾期未完成按總承包價格的千分之五每天計算處罰。
四、質(zhì)量要求:施工必須嚴格按業(yè)主的有關技術標準,施工規(guī)范及施工設計圖紙進行施工,確保工程質(zhì)量達合格標準。在施工過程中每道工序必須有甲方施工人員及監(jiān)理到場,施工工序的監(jiān)理程序及分項驗收表格必須現(xiàn)場填寫同時得到監(jiān)理許可。如因質(zhì)量出現(xiàn)問題而發(fā)生的一切損失均由乙方自行解決及返工重做。
五、安全生產(chǎn):乙方在施工的全過程中,必須把安全生產(chǎn)放在首位,必須做到文明施工、安全生產(chǎn),在施工場地按規(guī)范要求,全方位設立明顯的.安全標志(包括用電)施工人員和外請小工必須按工作性質(zhì)的區(qū)別穿戴安全帽和安全標志服,杜絕一切安全事故的發(fā)生。如發(fā)生一切不安全事故,一切責任和經(jīng)濟損失均由乙方負責,甲方概不負責。
六、文明施工:鑒于本項目施工面大,管理分散,無論是甲乙雙方,堅持做好文明施工,塑造良好形象,做到工完場清、冰留隱患,并妥善處理好周邊關系。
七、此協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,本協(xié)議自簽字之日起生效,并具有法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
建筑工程施工合同10
發(fā)包人(全稱):__________________
承包人(全稱):__________________
一、工程概況
工程名稱:_____________
工程地點:_____________
工程內(nèi)容:_____________
工程立項批準文號:_____________
資金來源:_____________
二、工程承包范圍:
三、合同工期:_____________
開工日期竣工日期:_____________
四、工程質(zhì)量標準:質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定為合格工程標準為依據(jù),承包人按約定的時間和要求提出施工工藝,經(jīng)發(fā)包人認可后執(zhí)行。
五、合同價款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)
¥:_____________________________元
六、組成本合同的文件包括:
1、本合同專用條款
2。標準、規(guī)范及有關技術文件
3、圖紙
4、工程量清單
5、工程報價單或預算書,雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成。
七、發(fā)包人向承包人提供圖紙日期和套數(shù):6套。發(fā)包人應按專用條款約定的日期和套數(shù),向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的,發(fā)包人應代為復制,復制費用由承包人承擔。承包人應在施工現(xiàn)場保留一套完整圖紙,供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。
監(jiān)理單位委派的工程師
姓名:_______________
職務:_______________
發(fā)包人委托的職權:__________________
需要取得發(fā)包人批準才能行使的職權:______________________________________________
發(fā)包人派駐的工程師
姓名:________________
職務:________________________
職權:_________________________________________________________________________
承包方項目負責人:_____________
承包人委托的職權:_____________
項目經(jīng)理:_____________
八、雙方約定現(xiàn)場工程師工作職權:
工程師代表在工程師授權范圍內(nèi)向承包人發(fā)出的任何書面形式的函件,與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發(fā)出的任何書面形式的函件有疑問時,可將此函件提交工程師,工程師應進行確認。工程師代表發(fā)出指令有失誤時,工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外,發(fā)包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發(fā)出任何指令。
工程師的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給項目經(jīng)理,項目經(jīng)理在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,工程師可發(fā)出口頭指令,并在48小時內(nèi)給予書面確認,承包人對工程師的指令應予執(zhí)行。工程師不能及時給予書面確認的,承包人應于工程師發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內(nèi)不予答復的,視為口頭指令已被確認。
承包人認為工程師指令不合理,應在收到指令后24小時內(nèi)向工程師提出修改指令的書面報告,工程師在收到承包人報告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定,并以書面形式通知承包人。緊急情況下,工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議,但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令,承包人應予執(zhí)行。因指令錯誤發(fā)生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔,延誤的工期相應順延。項目經(jīng)理按發(fā)包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯(lián)系時,項目經(jīng)理應當采取保證人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后48小時內(nèi)向工程師關交報告。責任在發(fā)包人或第三人,由發(fā)包人承擔由此發(fā)生的追加合同價款,相應順延工期;責任在承包人,由承包人承擔費用,不順延工期。
九、發(fā)包方的工作:
1、在開工前7日內(nèi)將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點,保證施工期間的需要;開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道,約定的施工場地內(nèi)的主要道路,滿足施工運輸?shù)男枰,保證施工期間的暢通;
2、向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料,對資料的真實準確性負責;
辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業(yè)等的申請批準手續(xù)(證明承包人自身資質(zhì)的證件除外)在開工前7日內(nèi)完成;
3、確定水準點與座標控制點,以書面形式交給承包人,進行現(xiàn)場交驗在開工前7日內(nèi)完成;
4、組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底在開工前7日內(nèi)完成;
5、協(xié)調(diào)處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物(包括文物保護建筑)、古樹名木的保護工作、承擔有關費用;
十、承包人的工作:
1、在每月1日向工程師提供年、季、月度工程進度計劃及相應進度統(tǒng)計報表;根據(jù)工程需要,提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設施,產(chǎn)負責安全保衛(wèi);向發(fā)包人提供施工場地辦公和生活的房屋及設施,發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用;
2、遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等的管理規(guī)定,按規(guī)定辦理有關手續(xù),并以書面形式通知發(fā)包人,發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用,因承包人責任造成的罰款除外;
3、已竣工工程未交付發(fā)包人之前,承包人按專用條款約定負責已完工程的保護工作,保護期間發(fā)生損壞,承包人自費予以修復;發(fā)包人要求承包人采取特殊措施保護的工程部位和相應的追加合同價款,按約定做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構筑物(包括文物保護建筑)、古樹名木的保護工作;
承包人應按約定的日期,將施工組織設計和工程進度計劃在開工前提交,工程師逾期不確認也不提出書面意見的,視為同意。承包人必須按工程師確認的進度計劃組織施工,接受工程師對進度的檢查、監(jiān)督。工程實際進度與經(jīng)確認的進度計劃不符時,承包人應按工程師的要求提出改進措施,經(jīng)工程師確認后執(zhí)行。因承包人的原因?qū)е聦嶋H進度與進度計劃不符,承包人無權就改進措施提出追加合同價款。
工程師認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求承包人暫停施工,并在提出要求后48小時內(nèi)提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工,并妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見后,可以書面形式提出復工要求,工程師作出的處理意見后,可以書面形式提出復工要求,工程師應當在48小時內(nèi)給予答復。工程師未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見,或收到承包人復工要求后48小時內(nèi)未予答復,承包人可自行復工。因發(fā)包人原因造成停工的,由發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款,賠償承包人由此造成的損失,相應順延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承擔發(fā)生的費用,工期不予順延。
十二。、工程質(zhì)量檢驗:
質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準,承包人承擔違約責任。雙方對工程質(zhì)量有爭議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據(jù)其責任分別承擔。承包人應認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時接受工程師的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。工程質(zhì)量達不到約定標準的部分,工程師的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格時,影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發(fā)包人承擔,相應順延工期。
十三、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容:
基礎工程具備隱蔽條件或達到主體中間驗收部位,承包人進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄,驗收合格,工程師在驗收記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,承包人在工程師限定的時間內(nèi)修改后重新驗收。工程師不能按時進行驗收,應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求,不進行驗收,承包人可自行組織驗收,工程師應承認驗收記錄。經(jīng)工程師驗收,工程質(zhì)量符合標準、規(guī)范和設計圖紙等要求,驗收24小時后,工程師不在驗收記錄上簽字,視為工程師已經(jīng)認可驗收記錄,承包人可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
十四。安全施工與檢查:
承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由承包人承擔。因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿,由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。
十五、合同價款確定與支付:
工程取費按丙類計算,執(zhí)行現(xiàn)行內(nèi)蒙地區(qū)定額標準結合圖紙和實際工程量為計算依據(jù),參照當?shù)氐恼。法?guī)。文件,F(xiàn)行材差和人工費調(diào)差。主體兩層封頂后發(fā)包方支付以完工程量80%工程款,主體全部封頂后發(fā)包方支付已完工程量的80%工程款,裝修工程中期發(fā)包方支付裝修工程的造價60%工程款,完工驗收合格后一月內(nèi)支付工程款額度達到工程總造價的95%。
十六、工程量的確認:
承包人應按約定的時間,向工程師提交已完工程量的.報告。工程師接到報告后7天內(nèi)按設計圖紙核實已完工程量(以下稱計量),并在計量前24小時通知承包人,承包人為計量提供便利條件并派人參加。承包人收到通知后不參加計量,計量結果有效,作為工程價款支付的依據(jù)。工程師收到承包人報告后7天內(nèi)未進行計量,從第8天起,承包人報告中開列的工程量即視為被確認,作為工程價款支付的依據(jù)。工程師不按約定時間通知承包人,承包人未能參加計量,計量結果無效。
十七、工程款(進度款)支付:
在確認計量結果后5天內(nèi),發(fā)包人應向承包人支付工程款。發(fā)包人超過約定的支付時間不支付工程款(進度款),承包人在約定支付時間7天后向發(fā)包人發(fā)出要求支付的通知,發(fā)包人收到通知后仍不能按要求支付,承包人可在發(fā)出通知后7天停止施工。發(fā)包人可與承包人協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議,經(jīng)承包人同意后可延期支付。協(xié)議應明確延期支付的時間和從計量結果確認后第5天起應付款的貸款利息。發(fā)包人不按合同約定支付工程款(進度款),雙方又未達成延期付款協(xié)議,導致施工無法進行,承包人可停止施工,由發(fā)包人承擔違約責任。
十八、材料設備供應:
由發(fā)包人所供應材料必須符合使用標準并且不得高于當?shù)厥袌鰞r格,工程竣工結算時執(zhí)行地區(qū)定額材差指導價格。
十九。工程設計變更:施工中發(fā)包人需對原工程設計變更,應提前14天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。變更超過原設計標準或批準的建設規(guī)模時,發(fā)包人應報規(guī)劃管理部門和其他有關部門重新審查批準,并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包人按照工程師發(fā)出的變更通知及有關要求,進行下列需要的變更:更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸;增減合同中約定的工程量;改變有關工程的施工時間和順序;其他有關工程變更需要的附加工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失,由發(fā)包人承擔,延誤的工期相應順延。
承包人在工程變更確定后14天內(nèi),提出變更工程價款的報告,經(jīng)工程師確認后調(diào)整合同價款。變更合同價款按下列方法進行:合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由承包人提出適當?shù)淖兏鼉r格,經(jīng)工程師確認后執(zhí)行。承包人在雙方確定變更后14天內(nèi)不向工程師提出變更工程價款報告時,視為該項變更不涉及合同價款的變更。工程師應在收到變更工程價款報告之日起14天內(nèi)予以確認,工程師無正當理由不確認時,自變更工程價款報告送達之日起14天后視為變更工程價款報告已被確認。
二十、竣工驗收與結算:
工程具備竣工驗收條件,承包人按國家工程竣工驗收有關規(guī)定,向發(fā)包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告。發(fā)包人收到竣工驗收報告后15天內(nèi)組織有關單位驗收,并在驗收后14天內(nèi)給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改,并承擔由自身原因造成修改的費用。發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗收報告后15天內(nèi)不組織驗收,或驗收后14天內(nèi)不提出修改意見,視為竣工驗收報告已被認可。工程竣工驗收通過,承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發(fā)包人要求修改后通過竣工驗收的,實際竣工日期為承包人修改后提請發(fā)包人驗收的日期。發(fā)包人收到承包人竣工驗收報告后15天內(nèi)不組織驗收,從第16天起承擔工程保管及一切意外責任。工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未通過的,發(fā)包人不得使用。發(fā)包人強行使用時,由此發(fā)生的質(zhì)量問題及其他問題,由發(fā)包人承擔責任。
工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包人認可后15天內(nèi),承包人向發(fā)包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料,雙方按照協(xié)議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價款調(diào)整內(nèi)容,進行工程竣工結算。發(fā)包人收到承包人遞交的竣工結算報告及結算資料后10天內(nèi)進行核實,給予確認或者提出修改意見。發(fā)包人確認竣工結算報告通知經(jīng) 二十一、違約、索賠和爭議:
爭議發(fā)生時向有管轄權的人民法院起訴,違約方并承擔工程總造價5%違約罰金,并承擔給對方直接造成的經(jīng)濟損失。
二十二、雙方關于不可抗力的約定:
不可抗力包括因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包人承包人責任造成的爆炸、火災,以及專用條款約定的風雨、雪、洪、震等自然災害。不可抗力事件發(fā)生后,承包人應立即通知工程師,產(chǎn)大力所能及的條件下迅速采取措施,盡力減少損失,發(fā)包人應協(xié)助承包人采取措施。不可抗力事件結束后48小時內(nèi)承包人向工程師通報受害情況和損失情況,及預計清理和修復的費用。不可抗事件持續(xù)發(fā)生,承包人應每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結束后14天內(nèi),承包人向工程師提交清理和修復費用的正式報告及有關資料。因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔:
。1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害,由發(fā)包人承擔;
(2)發(fā)包人承包人人員傷亡由其所在單位負責,并承擔相應費用;
。3)承包人機械設備損壞及停工損失,由承包人承擔;
。4)停工期間,承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包人承擔;
。5)工程所需清理、修復費用,由發(fā)包人承擔;
。6)延誤的工期相應順延。因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的,不能免除遲延履行方的相應責任。
二十三、保險:
工程開工前,發(fā)包人為建設工程和施工場內(nèi)的自有人員及第三人人員生命財產(chǎn)辦理保險,支付保險費用。運至施工場地內(nèi)用于工程的材料和待安裝設備,由發(fā)包人辦理保險,并支付保險費用。發(fā)包人可以將有關保險事項委托承包人辦理,費用由發(fā)包人承擔。
承包人必須為人事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險,并為施工場地內(nèi)自有人員生命財產(chǎn)和施工機械設備辦理保險,支付保險費用。保險事故發(fā)生時,發(fā)包人承包人有責任盡力采取必要的措施,防止或者減少損失。
二十四、合同終止和解除:
發(fā)包人承包人履行合同全部義務竣工驗收合格并且工程款結算完畢后本合同即告終止。
發(fā)包人承包人協(xié)商一致或停止施工超過56天,發(fā)包人仍不支付工程款(進度款),承包人有權解除合同。因一方違約(包括因發(fā)包人原因造成工程停建或緩建)致使合同無法履行。合同解除后,承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作,按發(fā)包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發(fā)包人應為承包人撤出提供必要條件,支付以上所發(fā)生的費用,并按合同約定支付已完工程價款。已經(jīng)訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同,不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發(fā)生的費用,由發(fā)包人承擔,因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外,有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。合同解除后,不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。
二十五、工程保修范圍和時間:
保修范圍有防水項目保修期限2年。給排水項目保修期限1年。供熱項目保修期限2年。維修經(jīng)費使用預留的5%保修金。
二十六、本合同一式六份,正本兩份,副本四份,簽字蓋章后生效。
合同訂立時間:________年__________月__________日
合同訂立地點:
發(fā)包人:(公章)_______________________
承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________
住所:______________________________________
法定代表人:_________________________
法定代表人:________________________________
委托代表人:_________________________
委托代表人:________________________________
電話:_______________________________
電話:______________________________________
傳真:_______________________________
傳真:______________________________________
開戶銀行:___________________________
開戶銀行:__________________________________
賬號:_______________________________
賬號:____________________________________
_____________年_____________月_____________日
建筑工程施工合同11
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方同意將______倒班樓、辦公樓、生產(chǎn)車間、冷庫的基建及附屬工程承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下協(xié)議條款,供雙方共同遵守。
一、工程名稱:
地點:
二、承包方式:包工包料
三、工程承包內(nèi)容:_________________________________ _______________________________________________
四、合同價款:_____________________________________
五、付款方式:_____________________________________ ________________________________________________
六、總工期要求
七、甲方責任
1.甲方在通知乙方進場時,施工場地應具備三通一平等開工條件。
2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導致施工無法進行,乙方可停止施工,由甲方承擔
已完工程損失和乙方所有經(jīng)損失。
八、乙方責任
1.乙方應按照合同約定工期內(nèi)施工完畢,并符合驗收要求。
2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤,由乙方承擔責任:質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款
九、工程質(zhì)量、安全及保修
1.乙方應按照甲方要求精心施工,工程質(zhì)量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3.工程竣工驗收后,乙方對施工的.工程質(zhì)量(按國家建筑標準)負責保修三年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的,按以下方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達成仲裁協(xié)議,向約定的仲裁委員會申請仲裁;
第二種解決方式:向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方:
______年______月_______日
建筑工程施工合同12
甲方:中國XX公司_______________分公司,乙方:______甲、乙雙方本著“互利互惠、共同發(fā)展”的原則,共同開展_______________行業(yè)市場,就______(包括手機、筆記本d)業(yè)務系統(tǒng),乙方通過合作利用甲方的通信網(wǎng)絡為乙方用戶提供技術服務的相關事宜達成如下協(xié)議:
一、合作內(nèi)容
1、甲方根據(jù)公司總體運營思路制定終端銷售政策,乙方負責“_______________”專用終端的引進和銷售。
2、乙方通過對甲方進行業(yè)務分成的方式來收回投入成本。
二、甲方權利及義務
。ㄒ唬┘追降臋嗬
1、根據(jù)____________行業(yè)市場的發(fā)展需要,甲方有權與乙方共同選定____________專用終端型號;
2、甲方對訂購終端制定銷售政策;
3、甲方有監(jiān)督乙方完善售后服務體系的權利,包括:
。1)提供終端備機;
。2)在________________區(qū)至少設有一個售后服務站;
(3)要求制定詳盡的售后服務流程,嚴格按照產(chǎn)品相關三包規(guī)定處理終端售后問題;
。4)如經(jīng)售后服務維修站確認為手機故障并在可提供換機服務時間范圍內(nèi)的,乙方必須為用戶提供換機服務。
4、甲方有權要求乙方完善其終端進銷體系,包括:
。1)車輛要求:自有貨車至少______輛,送貨人員至少______人;
。2)終端管理:要有完備的終端進、銷、存管理體系及管理制度,并配備相應崗位負責人員;
(3)財務管理:具有完善的`財務核算體系及管理制度,配備相應財務人員;
。4)業(yè)務聯(lián)系人員:配備相關業(yè)務聯(lián)系人員,用于發(fā)展用戶、日常業(yè)務交涉、貨物供應聯(lián)系、市場銷售監(jiān)控等;
5、對于乙方自行訂購的非電信公司集采終端,甲方有權要求出示廠家直供證明,否則不予掃串
。ǘ┘追降牧x務
1、對于乙方掃串號終端,甲方根據(jù)cda移動業(yè)務社會化運營總體思路,有義務制定符合市場發(fā)展的終端銷售政策;
2、對經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商后訂購的移動終端,甲方有義務申請將終端串號錄入系統(tǒng);
3、根據(jù)市場發(fā)展需要,在終端型號上,甲方有指導乙方進行采購的義務;
4、在乙方完備售后服務及終端進行銷體系過程中,甲方有義務提供部分指導意見協(xié)助實施;
5、各盟市電信終端公司超期未給予乙方結算,甲方有義務協(xié)助乙方向各盟市電信終端公司催繳終端補貼款;
三、乙方的權利及義務
(一)乙方的權利
1、乙方根據(jù)市場發(fā)展需要,有自行上報進貨終端型號的權利;
2、乙方訂購終端過程中,在滿足入圍條件前提下,對訂貨終端型號有選擇的權利;
3、對于甲、乙雙方共同協(xié)商確定后進貨的終端,乙方有權利要求甲方將終端串號錄入系統(tǒng)且制定相關銷售政策;
4、對于通過自身能力滲透末端銷售渠道,甲方不做具體規(guī)定,乙方有權利選擇滲透目標;
5、乙方在完備售后服務及終端進銷體系過程中,在符合電信公司相關要求的前提下,有權利提出個性化建設方案;
6、乙方有權利要求甲方協(xié)助乙方向個盟市電信終端公司催繳終端補貼款,知道乙方收到相應款項后為止。
。ǘ┮曳降牧x務
1、根據(jù)市場發(fā)展情況,針對甲方提出的終端訂購需求,乙方有義務部分或全數(shù)訂購;
2、乙方有按甲方要求完善自身售后服務及終端進銷體系的義務;
3、甲方根據(jù)市場發(fā)展實際情況,對天翼終端市場進行宏觀調(diào)控過程中,乙方有義務按照甲方要求經(jīng)營天翼終端業(yè)務;
4、終端進貨,出貨及銷售過程中,乙方有按照甲方要求進行規(guī)范操作的義務。
四、資費標準
1、短信費:______元條(按條);
2、功能費:______元月(自治區(qū)內(nèi)不限流量費,區(qū)外流量費和超出部分按照標準資費收。;
3、d上網(wǎng)業(yè)務包月資費套餐:______元月人,區(qū)內(nèi)不限流量,____________外流量按:______元分鐘計算;
4、如開通其他業(yè)務,按現(xiàn)行資費標準收取
五、分成方式
1、乙方于甲方通過合作分成的方式來收回投入的成本;
2、在功能、短信等費用上進行分成
3、分成比例為:甲方占50%,乙方占50%
六、結算周期
1、甲方要嚴格按照合同約定的時間及時給予結算;
2、每月____日前提供上個月的業(yè)務出賬單,雙方進行對賬;
3、賬單核對無誤后,____日乙方開出與賬單等額的發(fā)票送至甲方處;
4、甲方依據(jù)乙方開具的發(fā)票在每月2____日前將上月結算款匯至乙方結算賬戶
七、乙方結算賬戶公司名稱:__________________公司地址:__________________郵編:__________________開戶行名稱:__________________賬號:________________________
八、違約責任
1、因為不可抗力導致甲乙雙方或一方不能履行或者不能完全履行本協(xié)項下有關義務時,可視情形部分或全部免除承擔違約責任。但遇有不可抗力的一方或雙方應與不可抗力發(fā)生或清除后____日內(nèi)將情況告知對方,并提供有關單位的證明文件。在不可抗力影響消除后,一方或雙反應繼續(xù)履行合同、如不可抗力事件影響超過三個月以上時,雙方應重新協(xié)商合同的履行問題;
2、因不可抗力事件影響協(xié)議履行是,則延長履行協(xié)議的期限,這一期限相當于不可抗力影響的時間;
3、因不可抗力時間導致的費用由雙方自行承擔。
九、爭議的解決對于因為本協(xié)議履行而發(fā)生的爭執(zhí),甲乙雙方可協(xié)商解決,協(xié)議不成的,由呼和浩特仲裁委員會依據(jù)規(guī)則仲裁。仲裁判決是終局的,對雙方均有約束力。
十、合同期限本協(xié)議自雙方代表簽字蓋章之日起生效,合同有效期限為________年。合同到期后,如雙方無反對意見,有效期自動順延;如任何一方有反對意見,在本協(xié)議到期后前一個月書面通知對方,以反對意見書面送達為標志,則本協(xié)議到期自動終止或重新談判簽訂新協(xié)議。
一、保密甲乙雙方?jīng)Q定就該協(xié)議相關內(nèi)容保密性采用如下防范措施:
1、甲乙雙方對合作內(nèi)容及協(xié)議條款嚴格保密,不得給甲方其他競爭者透露;
2、如發(fā)現(xiàn)因甲方或乙方過失造成協(xié)議內(nèi)容或約定條款泄密的,由責任方采取相應措施承擔責任,并承擔相應損失。
二、協(xié)議的生效、變更、終止
1、本協(xié)議一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力,經(jīng)雙方代表簽字并蓋章后生效。
2、在本協(xié)議有效期內(nèi),雙方可以通過友好協(xié)商,對本協(xié)議相關條款進行變更或者解除本協(xié)議。任何一方欲變更或者解除本協(xié)議,應提前____日向另一方面提交書面說明。單方面解除協(xié)議的一方,應對另一方因此遭受的損失承擔全部賠償責任。
3、如果甲方不能按時付款,每逾期一天,甲方須向乙方支付應付未付金額的千分之三的違約金。
4、協(xié)議中其它未盡事宜由雙方友好協(xié)商解決。
三、合同的生效本合同由各方授權代表簽署后即生效,簽署如下:
甲方:中國XX公司________________________分公司
法定代表人(或授權代表)簽字:______
蓋章:____________
簽約日期:____________
乙方:____________
法定代表人(或授權代表)簽字:______
蓋章:______
簽約日期:____
建筑工程施工合同13
甲方:____市____區(qū)北石店鎮(zhèn)臨澤村委
乙方:____縣固城建筑安裝有限責任公司
根據(jù)《民法典》及有關規(guī)定,針對臨澤村道路事宜;經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,達成以下協(xié)議條款,相互監(jiān)督共同遵守。
一、施工內(nèi)容:村內(nèi)規(guī)定范圍的路基整形、夯實、下水管道的安裝、檢查井的砌筑,混凝土路面的.澆筑、路沿石的安砌等。
二、施工工期:開工日期:竣工日期:
三:質(zhì)量要求:嚴格按照工程質(zhì)量要求及相關規(guī)范規(guī)定進行施工,因工程質(zhì)量造成的返工,費用由乙方承擔。
四、安全施工:乙方自覺遵守安全操作規(guī)程施工,如違章、違規(guī)造成的一切安全事故,乙方自行承擔。
五、工程結算方式:根據(jù)實際完成的工程量結算,(即面積、體積、長度米)完成后實地測量。
六、實際項目及價格:
1、160厚黃沙混凝土路面75元㎡
2、磚砌水溝(挖溝、墊層、砌磚抹灰、回填夯實、蓋板)350元
3、混凝土路沿石安砌(100XXXX0300)35元
4、下水道安裝鋪設(挖土、墊層、下水泥管、抹管箍、回填土夯實)直徑300水泥管90元。
5、污水檢查井含井蓋(挖土、墊層、砌筑、抹灰、回填夯實)620元座
6、人工挖土方30元立方米
7、農(nóng)用車300元臺班
8、勾機1800臺班。
9、三輪車200元臺班。
10、零工,60元工日。
七、付款方式:工程完工后一次付清工程款。
本協(xié)議自簽訂之日起生效,未盡事宜,雙方協(xié)商解決,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,工程結束,款已付清,合同自行作廢。
甲方:(蓋章)乙方(蓋章)委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)
________年____月____日年____月____日
建設工程施工合同
建設單位:____市____區(qū)北石店鎮(zhèn)林子村委
施工單位:____縣固城建筑安裝有限責任公司
建筑工程施工合同14
甲方(發(fā)包方):(以下簡稱甲方)
乙方(承包方):(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,本著相互信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。
第一條、工程概況
1、工程名稱:王XX天佳XX
2、工程地點:清浦區(qū)XX
3、施工范圍:
4、合同價款:安裝,稅金由乙方承擔,材料檢測費用由甲方承擔,若要變更施工內(nèi)容、變更材料,工程造價按實計算。
第二條、關于材料供給的約定
乙方供應的材料如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用對工程造成的損失由乙方負責。要求電線為大廠生產(chǎn)的無錫品牌,另所購的開關插座盒配件必須先提供樣品經(jīng)公司領導同意后再購買,其他材料檢測必須合格。
第三條、關于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、本工程應嚴格執(zhí)行國家《建筑水電工程質(zhì)量驗收規(guī)范》G并參照其他地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、乙方必須服從甲方在各次驗收中提出的所以整改意見,并在甲方限定的時間內(nèi)整改至符合要求,乙方拒絕或拖延整改,甲方視情節(jié)輕重有權對乙方作出處罰。
3、乙方對現(xiàn)場所有已完成施工成品負有保護義務,凡因乙方施工安排不善,在結構已完成施工部位進行鑿洞、敲打安裝施工或返工的(暗管敷設的磚墻面包刨槽及設計變更除外),均乙方自費修補恢復原狀,造成甲方及其他損失的零星賠償。
4、由于乙方技術差及責任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題,其返工費用由乙方承擔。
5、工程竣工:乙方應提前通知建設單位、監(jiān)理驗收,并辦理驗收手續(xù)。
第四條、關于安全生產(chǎn)文明施工現(xiàn)場治理的'約定
1、乙方嚴格遵守工地上的一切規(guī)章制度。
2、乙方應協(xié)同甲方做好施工材料保管工作,禁止閑雜人員進入現(xiàn)場。
3、乙方必須服從管理,保持現(xiàn)場清潔。及時整理、回收、整齊堆放各項材料,做到工完料盡場地清。保持現(xiàn)場整齊文明。
第五條、工程付款方式、結算的預定
付款進度:一層屋面板澆好后付總價的10%,主體成功付總價的20%,竣工驗收后付至總價的95%.保留總工程款的5%作為保修金,保修金返工還按國家相關規(guī)定執(zhí)行。
第六條、糾紛處理
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決,當事人不愿意協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時,可按本合同約定向人民提起訴訟。
第七條、工期要求
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見的因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認后可以順延。
2、執(zhí)行項目部安排的工期時間,每延遲一天執(zhí)行甲方與業(yè)主簽訂的大合同的要求。
第八條、施工安全
乙方負責施工期間施工范圍內(nèi)的人身設備安全事項,乙方對各種安全措施事故承擔完全責任,甲方有權監(jiān)督和指導乙方及時排除安全隱患,杜絕安全事故。
第九條、附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
2、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
建筑工程施工合同15
發(fā)包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點:__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總日歷天數(shù)______天。
第三條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算,經(jīng)雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的'核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對,達到標準的按單價_安裝組數(shù)進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內(nèi)支付相關工程費用。
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現(xiàn)場發(fā)生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標準進行結算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
【建筑工程施工合同】相關文章:
建筑工程施工合同12-11
建筑裝飾工程施工合同02-27
建筑工程施工合同03-25
有關建筑工程施工合同02-20
建筑裝飾工程施工合同(通用)02-07
大型建筑工程施工合同02-19
【熱】建筑工程施工合同07-03
建筑工程施工合同【精】07-03
【薦】建筑工程施工合同07-02
建筑工程施工合同【薦】07-02