【熱】建筑工程施工合同
隨著人們法律觀念的日益增強,越來越多的場景和場合需要用到合同,它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,以下是小編收集整理的建筑工程施工合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
建筑工程施工合同1
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其有關(guān)法律,行政法規(guī),遵循自愿、平等、公平、誠實、信用的原則,經(jīng)雙方協(xié)商,就 工程施工事宜達成協(xié)議并形成如下條款,協(xié)議雙方共同遵守。
一。工程概況
1、工程名稱:
2、工程地址:公園道西側(cè)
3、結(jié)構(gòu)類型:框架,地下二層,地上三十層,地下車庫約4萬㎡, 共計約20萬㎡。
4、合同價款:合同價款以正式建設(shè)工程施工合同確定的數(shù)額為準。
5、施工場地條件:三通一平已完成,(其中施工用水由甲方提供水源,乙方配備供應(yīng)施工用水機具;施工場地道路由乙方負責,公共道路由乙方負責;費用由甲方承擔,甲方提供施工用電源,施工中由乙方按實際發(fā)生量和用電損耗支付水電費,具備施工條件)。
6、工期:合同工期為兩年,開工日期為 年 月 日至 年 月 日,總工期為: 天。
7、工程質(zhì)量:合格, 文明施工達市級文明工地要求。
二。承包范圍及承包方式
1、工程承包范圍:全部施工圖紙范圍內(nèi)的樁基礎(chǔ)、土建、給排水、暖通、電氣內(nèi)容。下列項目:電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業(yè)分包項目乙方負責預(yù)埋、預(yù)留等內(nèi)容。配合專業(yè)分包工程項目的界限:
a、基礎(chǔ)土方工程的挖土另行分包,土方回填在本合同內(nèi)。土方回填運距據(jù)實簽證為準。
b、電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業(yè)項目另行分包。
2、甲方要求: 本工程合同(協(xié)議)簽訂后,乙方不得以任何形式和理由再行轉(zhuǎn)包和分包整體工程,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即終止合同,按乙方違約處理,并由有關(guān)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定實施處罰。
三。付款方式
乙方收到工程款同時提供正式收款發(fā)票。
1、乙方墊資施工至正負零后7日內(nèi)撥付已完成工程量價款的80%,以后每月?lián)芨兑淮危吭碌?6日乙方上報已完成的工程量,甲方在十個工作日內(nèi)審核并支付已完工程量價款的80%,如果甲方?jīng)]有審核完畢,按乙方上報的工程量計算并撥付。
2、工程全部完工驗收合格后支付至合同總價款的90%,結(jié)算完成后30日內(nèi)甲方向乙方撥付至工程結(jié)算總價款的95% 。
3、剩余工程結(jié)算款的5%作為工程質(zhì)量保修金,自驗收合格之日起滿一年十五日內(nèi)支付質(zhì)量保證金總額的60%,滿兩年十五日內(nèi)支付至質(zhì)量保證金總額的80%,滿三年后28日內(nèi)一次性付清。
4、甲乙雙方竣工計算,待甲方收到乙方結(jié)算書次日算起2個月審核完畢,結(jié)算中雙方如有爭議必須通過當?shù)卦靸r部門裁定。
四。結(jié)算方法:
1、工程造價:土建安裝工程造價按一類取費總價不下浮,作為甲乙雙方工程結(jié)算造價。
2、執(zhí)行20xx年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額河北省消耗量定額》、《全國統(tǒng)一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國統(tǒng)一建筑安裝工程消耗定額》及相關(guān)定額,相關(guān)費用標準編制施工圖結(jié)算,認價以外的工程材料價格以同期《唐山工程造價信息》為主,造價信息沒有包含及甲方指定的設(shè)備、材料價格。采用經(jīng)甲方確認的市場價格調(diào)整(輔材及周轉(zhuǎn)、攤銷材料不做調(diào)整):機械費、人工費、措施費項目按定額規(guī)定計算并調(diào)整。
3、甲方直接分包的分項工程,乙方可以針對相應(yīng)的安裝工程收取合同價款的2%的配合費,該總包管理費由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應(yīng)配合甲方的專業(yè)發(fā)包工作,服從甲方總的計劃安排,為專業(yè)承包人提供必需的施工條件,總包方收取相應(yīng)的合同總價的2%配合費,分包工程稅收由分包方承擔。
4、采購價格的認定:采用造價信息價格的材料以同期信息價格為調(diào)差依據(jù),采用市場價格的,雙方認定的價格為調(diào)差依據(jù),進度逾期未完成的工程材料價格的認定方法:工程逾期,但材料價格下降時,以逾期的材料價格為調(diào)價依據(jù);工程逾期,但材料價格上漲時,以批準的工程計劃規(guī)定的完成時間的價格為調(diào)差依據(jù)。
五。工程設(shè)計變更
1、 工程施工過程中,甲乙雙方應(yīng)根據(jù)項目實施的具體情況按照合同明確的范圍,以書面形式對工程變更內(nèi)容進行現(xiàn)場簽證。凡屬于工程計劃(或變更)范疇的工作內(nèi)容,必須按計劃(或變更)要求施工。凡施工現(xiàn)場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加你的必須由甲方、監(jiān)理方和乙方授權(quán)代表簽字蓋章生效,乙方必須將現(xiàn)場簽證原件匯總編輯成冊作為工程結(jié)算的依據(jù),由此發(fā)生的工程費用結(jié)算方法執(zhí)行第四條。
2、設(shè)計變更、工程洽商發(fā)生后一個月內(nèi)因乙方責任不辦理簽字手續(xù)將不增加價款調(diào)整(如果屬于減項則調(diào)減工程價款)。
六。 材料進場要求及計價
1、 及主體工程質(zhì)量及影響小區(qū)統(tǒng)一效果的設(shè)備由甲方指定品牌或施工廠家,乙方采購,范圍有:鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材:唐鋼、承鋼、首鋼本廠產(chǎn)品及河北鋼鐵集團
2、指定品牌的材料設(shè)備甲方認質(zhì)認價,由乙方提前做好計劃并負責購買。乙方對甲方指定的材料設(shè)備嚴把質(zhì)量關(guān),材料設(shè)備進場前必須做好檢驗,做施工規(guī)定的必要的試驗等。經(jīng)驗收合格后,方可進場使用。乙方對甲方指定的材料質(zhì)量負有全部責任。工程材料、成品、半成品的試驗檢驗費由甲方承擔。試驗單位須經(jīng)甲方、監(jiān)理單位認可。工程定位放線由規(guī)劃局負責的部分。費用由甲方承擔。
3、進場材料設(shè)備與設(shè)計和樣品要求不符合的產(chǎn)品,甲方和監(jiān)理方應(yīng)禁止使用。由乙方按甲方和監(jiān)理方要求的時間運出施工現(xiàn)場,重新采購符合要求的產(chǎn)品,并由乙方承擔由此產(chǎn)生的費用,工期不予順延。
七。工程管理
1、 甲方委派工程師現(xiàn)場代表,負責協(xié)調(diào)各方關(guān)系并代表甲方對施工圖設(shè)計、工程質(zhì)量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質(zhì)量的確認等進行全面管理,履行合同約定的內(nèi)容。
2、 乙方委派項目經(jīng)理全面負責本工程施工管理與服務(wù)工作,協(xié)調(diào)現(xiàn)場內(nèi)所有專業(yè)施工隊的現(xiàn)場施工組織、管理、進度、技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設(shè)備保存,履行本合同約定內(nèi)容。
3、 乙方現(xiàn)場臨時設(shè)施,各分項加工場地、卷揚機、上料架場地要按照施工總平面圖布置,不得影響外網(wǎng)管線及相應(yīng)配套附屬設(shè)施工程施工。
4、 工程竣工后(以質(zhì)監(jiān)站驗收日期為準)90日內(nèi),乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供三份完整的竣工資料,同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續(xù)的所有相關(guān)資料。
5、 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監(jiān)理的管理,甲方有權(quán)直令施工單位出場并終止合同,按乙方已完成的'合同范圍內(nèi)的實際工程量并執(zhí)行河北省20xx定額基價進行結(jié)算(材料價格調(diào)整執(zhí)行第四條款第二條),由乙方承擔全部違約責任;凡工程存在質(zhì)量隱患或即成事實的,乙方必須改正;對存在質(zhì)量隱患或發(fā)生質(zhì)量缺陷不改正的,每發(fā)生一次,甲方視具體事項給予經(jīng)濟處罰,由每次向乙方撥付工程款時扣除。
6、 存在工程分包的,乙方必須以書面形式呈報甲方,經(jīng)甲方簽認后才能進場,并執(zhí)行合同約定的相關(guān)內(nèi)容,并由乙方承擔由于工程分包而引發(fā)的相關(guān)責任。
7、 為了保證工程質(zhì)量甲方有權(quán)制訂工程材料和對材料進行認價,乙方必須根據(jù)甲方要求及質(zhì)量標準采購工程材料。
八。違約責任
1、 因甲方原因造成的停工,由甲方駐現(xiàn)場項目經(jīng)理和監(jiān)理工程師認可后工期可以順延。
2、 因甲方原因造成的停建、緩建,甲方在1個月內(nèi)結(jié)算完畢并支付乙方已經(jīng)完成工程量的工程款。
3、 乙方不按約定工期竣工,不按時交付工程,每延誤一天乙方按合同總價的萬分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期,甲方有權(quán)責令乙方撤場,解除本協(xié)議并承擔因延期造成的一切法律責任。
4、 如乙方工程質(zhì)量出現(xiàn)較大問題造成甲方損失的,由乙方承擔并且乙方應(yīng)按合同總價的3%向甲方支付違約金并承擔一切法律責任。如施工過程中發(fā)現(xiàn)乙方有重大質(zhì)量、安全事故,甲方有權(quán)責令乙方撤場并解除本合同,由此引起的后果由乙方負責。
5、 乙方依本合同需承擔的違約金、賠償金,可由發(fā)包方直接從承包方任何未結(jié)付的工程款中直接扣減。
九。 雙方約定,如因乙方欠付任何第三人債務(wù),被起訴并導(dǎo)致甲方作為共同被告,或依法保全甲方對乙方的責權(quán)或因乙方的任何原因?qū)е录追浇邮苋嗣穹ㄔ夯蛑俨脵C構(gòu)的協(xié)助執(zhí)行或財產(chǎn)保全通知的,除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協(xié)助執(zhí)行材料后10日內(nèi)全額自行償還拖欠債務(wù),并協(xié)調(diào)撤回起訴或撤銷保全或協(xié)議執(zhí)行義務(wù),或在10日內(nèi)按權(quán)利人起訴額度向甲方提供保證金,否則,將視同乙方資產(chǎn)及信譽惡化且將嚴重影響本合同的正常履行,甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責任。
十。 此意向書雙方簽訂之日起3日內(nèi),乙方向甲方指定的賬戶內(nèi)打入保證金貳佰萬元人民幣,待乙方進場后15日內(nèi)甲方退還乙方全部保證金,且甲方不支付任何利息。(本意向書簽訂后3日內(nèi)保證金未打入指定賬戶內(nèi),此意向書作廢)甲方承諾乙方工程最晚在20xx年6月15日前開工,如果不開工甲方無條件退還乙方保證金(人民幣:貳佰萬元整),如果保證金未能在進場15日內(nèi)(即6月30日)退還,則由歸還,且需按保證金日千分之五計息給乙方,計息起使日期由7月1日開始。
十一 本意向書為工程結(jié)算的依據(jù),具有法律效力,《建設(shè)工程施工合同》只用于辦理工程施工的各項手續(xù)之用。本意向書與正式建設(shè)工程施工合同如有不同,以正式建設(shè)工程施工合同為準。
十二。 未經(jīng)事宜雙方友好協(xié)商,另行簽訂補充協(xié)議,如發(fā)生爭議可協(xié)商解決,協(xié)商不成可直接向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
十三。本合同一式肆份,雙方各持貳份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同2
甲方(業(yè)主):_________
乙方(承包方):_________
依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及其它有關(guān)法律條法規(guī)的規(guī)定,遵循公平條誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
第一條工程概況裝飾工程施工地點:_________施工內(nèi)容:_________承包方式:_________合同總工期_________天,自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。
合同總價款(金額大寫):_________其中:人工費_________元,材料費_________元。(見附表一)
第二條雙方工作
1、甲方工作
1、1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。XX空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具條陳X等采取保護措施,并經(jīng)乙方書面確認。
1、2辦理本工程施工所涉及的各種申請條批件等手續(xù),協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,保證乙方施工時間。
1、3向乙方提供施工需用的水條電條氣等設(shè)備,并說明使用注意事項。協(xié)調(diào)做好垃圾清理等工作,并承擔相應(yīng)費用。
2、乙方工作
2、1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底,交甲方進行書面認定。
2、2乙方指派_________(姓名)為乙方駐現(xiàn)場代表,負責合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。
2、3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不準隨意拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
2、4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,嚴格執(zhí)行施工規(guī)范條安全操作規(guī)程條防火及環(huán)保規(guī)定。
2、5工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第三條工期
1、工期延誤
1、1因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延:
。1)甲方不能按約定提供開工條件。
。2)設(shè)計變更和工程量變化。
(3)甲方同意工期相應(yīng)順延的其它情況。
1、2由于甲方原因?qū)е轮型就9,甲方?yīng)補償乙方因停工條設(shè)備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方_________元。
1、3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_________元違約金。
第四條工程價款支付開工日前三天,甲方支付總價款的_________%,計_________元;工程日期過半,甲方再支付總價款的_________%,計_________元;驗收合格____日內(nèi),甲方支付總價款的剩余部門,計_________元。
第五條材料供應(yīng)
1、甲方提供材料甲方供應(yīng)的`材料條設(shè)備應(yīng)有材料設(shè)備表(見附表
二)。甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備運抵現(xiàn)場____日內(nèi),經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責。甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應(yīng)按相應(yīng)價款的雙倍補償給甲方,并承擔由此造成的損失。
2、乙方采購的材料乙方采購的材料條設(shè)備,必須有材料設(shè)備表(見附表
三)注明品牌條規(guī)格條等級條數(shù)量條單價和總價,甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料條設(shè)備與材料設(shè)備表不符,不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負責。
第六條工程變更在工程施工過程中甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯(lián)系,在簽訂變更單(見附表
四)后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負。給乙方造成損失的,甲方應(yīng)負責賠償。
第七條質(zhì)量與驗收
1、工程質(zhì)量
1、1工程以施工圖紙條做法說明條設(shè)計變更為依據(jù),以《____市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗評定標準》為質(zhì)量評定標準。
1、2乙方應(yīng)認真按照約定技術(shù)質(zhì)量標準和設(shè)計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。如工程質(zhì)量達不到約定條件,乙方應(yīng)按照甲方的要求返工條修改,并承擔由于自身原因?qū)е路倒l修改的費用。
2、竣工驗收與保修
2、1工程完工后,乙方應(yīng)當向甲方提交工程驗收單(見附表
五)。甲方自接到工程驗收單____日內(nèi)驗收,在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收,超過____日的視為竣工驗收已被確認。
2、2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位:_________。
2、3雙方約定的保修項目內(nèi)容期限為:_________。(本條2、2和2、3款的內(nèi)容過多可另加頁)
第八條安全和防火
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
2、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條違約責任甲條乙雙方應(yīng)嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令條確認,不按合同約定履行自己的義務(wù),或其他使合同無法履行的行為,甲方應(yīng)承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達不到標準要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應(yīng)承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的_________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,若違約金不能彌補損失時,當事人可以要求對方予以增加。
第十條合同爭議解決方式雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決或請_________調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成時,雙方可以按下述第_________種方式解決:
1、由_________仲裁委員會仲裁;
2、向人民法院起訴。
第十一條其他約定_____________________________________________
第十二條本合同未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
第十三條組成本合同的文件包括:
1、本合同條款及合同附表;
2、施工圖紙及做法說明;
3、雙方有關(guān)本工程洽商的其他書面協(xié)議;
4、補充規(guī)定。
第十四條其他
1、本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量,雙方約定(簽字條鑒證條公證)后生效。
2、乙方收到本裝飾工程價款尾款,本合同即告終止。
業(yè)主(蓋章):_________
承包方(蓋章):_________注冊地址:_________
注冊地址:_________住地:_________
住地:_________法定代表人:_________
法定代表人:_________委托代理人:_________
委托代理人:_________聯(lián)系電話:_________
聯(lián)系電話:_________________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同3
(GF——1999——0201)
合同編號: 字 號
中華人民共和國建設(shè)部 制定 國家工商行政管理局
第一部分 協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:
五、合同價款
金額(大寫): 元(人民幣)
。ぃ 元 六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的`期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定 后生效
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
合同訂立時間: 年月 日
合同訂立地點:
建筑工程施工合同4
發(fā)包方:__________(簡稱甲方)
承包方:__________(簡稱乙方)
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,甲方同意將社區(qū)維修及改造以包工包料形式發(fā)包給乙方施工,就此項目施工事宜,訂立本協(xié)議:
一、工程項目內(nèi)容地點:_______________
1、工程名稱:室內(nèi)維修裝飾2工程內(nèi)容:室內(nèi)維修裝飾,廚房,廁所墻面,天棚
2、承包付款方式:按乙方進場開工,預(yù)付工程款總額的30%,其后按工程進度付款:余下3%驗收合格無質(zhì)量問題一次付清。
二、工程價格:
1、廚衛(wèi)墻面采用:250215;330內(nèi)墻瓷片鋪貼。
2、衛(wèi)生間、廚房地磚采用:300215;300防滑地磚。
3、鋁合金無煙灶臺180元㎡。
4,內(nèi)墻涂料立幫XX得麗600,23元㎡
5、其他未涉項目,按市場價格甲、乙雙方商定價結(jié)算。
三、甲方責任:、甲方負責現(xiàn)場施工質(zhì)量監(jiān)督。
2、甲方負責協(xié)調(diào)施工期間周圍居民與施工所產(chǎn)生的矛盾。
3、甲方負責辦理施工所需證件及協(xié)調(diào)相關(guān)執(zhí)法部門的`工作。
4、甲方負責施工中水XX供應(yīng),確保乙方施工所需水電供應(yīng)。
5、甲方負責聯(lián)系乙方施工人員住宿及材料堆放場地
6,若甲方更改項目,應(yīng)承擔一切費用。
四、乙方責任:
1、乙方保證按合同工期完工(如遇特殊原因,工期順推)。
2、乙方施工必須保證質(zhì)量。
3、乙方施工應(yīng)盡量避免發(fā)生噪音,驚擾周圍居民。
4、施工期間,乙方應(yīng)保證安全施工.
5:乙方必須服從甲方人員管理
五、施工工期:自________年____月____日起正式施工至________年____月____日止全面完工,共計
六,付款方式:
1 、乙方進場后首付工程款總金額的30%
2、竣工驗收合格后,依據(jù)乙方?jīng)Q算表甲方據(jù)實結(jié)清
七、未列入預(yù)算,預(yù)算報價單則,按實際增加結(jié)算。
八、工程驗收:
1 、乙方每項工程完工后,向甲方申報竣工驗收通知,三天內(nèi)甲方組織人員進行驗收.
2 、驗收標準以國家相關(guān)驗收評定標準為依據(jù).
3 、因乙方原因造成不合格的,由乙方承擔返工費用,工期不得順延,由甲方原因造成,由甲方承擔返工費用,工期順延.
九、合同期限:
1、本合同雙方代表簽字蓋章后生效,工程完工后并付清全部工程款,
2 ,合同執(zhí)行期間,雙方如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商無效,雙方均可向仲裁部門申請仲裁.
3、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決;
4、本合同一式貳份,甲乙雙方各持一份,具有同等法律效力。
甲方代表簽字:_______________
乙方代表簽字:__________
立合同日期:________年____月日
建筑工程施工合同5
發(fā)包方(甲方):_________________
承包方(乙方):_________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達...
建筑裝飾工程施工合同(乙種本)國家工商行政管理局中華人民共和國建設(shè)部制定__________省工商行政管理局監(jiān)制部門:_________________
__________省建設(shè)廳建筑裝飾工程施工合同發(fā)包方(甲方):_________________承包方(乙方):_________________按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況
1.1、工程名稱:_________________
1.2、工程地點:_________________
1.3、承包范圍:_________________
1.4、承包方式:_________________
1.5、工期:_________________
1.6、工程質(zhì)量:_________________合格
1.7、合同價款(人民幣大寫):_________________
第2務(wù)甲方工作
2.1、開工前7天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明貳份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2、指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、負責保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損失,并承擔所相應(yīng)費用。
2.4、如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)申批手續(xù)。
2.5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應(yīng)費用。
第3條乙方工作為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期
3.1、指派完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜。
3.2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收、編制工程結(jié)算。
3.3、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.4、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方為按約定完成工作。影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)工期相應(yīng)順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JG73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)負擔復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承擔竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1、雙方商定本合同價款采用第(3)種:_________________
(1)固定價格(2)固定價格(3)可調(diào)價格:_________________
6.2、合同生效后,甲方每月按乙方完成工程量的'80%進行付款。
6.3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在10天內(nèi),結(jié)清尾款
第7條全生產(chǎn)和防火的約定
7.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
7.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
7.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
7.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第8條獎勵和違約責任
8.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方__________元。甲方不按合同約定撥付款,每拖期一天,按付款額的__________%支付滯納金。
8.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方__________元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方__________元,作為獎勵。
8.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方/__________元,作為獎勵。
8.4、甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
8.5、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包有關(guān)安__________%包干風險系數(shù)計算。包干風險包括內(nèi)容。括罰款),由乙方負責并承擔損失。
8.6、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
第9條爭議或糾紛處理
9.1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或清有關(guān)部門進行調(diào)解。
第10條附則
10.1、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本
10.2、本合同履行完成后自動終止。
10.3、附件
(1)施工圖紙或作法說明(
2)工程項目一覽表
(3)工程預(yù)算書
(4)會議紀要
(5)設(shè)計變更
(6)其他份,
甲乙雙方各執(zhí)一份。簽定之日起生效。
甲方(蓋章):_________________
法定代表人:_________________
代理人:_________________
單位地址:_________________
電話:_________________
傳真:_________________
郵碼:_________________
開戶銀行:_________________
戶名:_________________
帳號:_________________
年月日乙方(蓋章):_________________
法定代表人:_________________
代理人:_________________
單位地址:_________________
電話:_________________
傳真:_________________
郵碼:_________________
開戶銀行:_________________
戶名:_________________
帳號:_________________
建筑工程施工合同6
發(fā)包人(全稱):________法定代表人:________住所:________聯(lián)系電話:________
承包人(全稱):________法定代表人:________住所:________聯(lián)系電話:________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況工程名稱:________工程地點:________工程內(nèi)容:________工程立項批準文號:________資金來源:________工程承包范圍:________
二、合同工期風險提示:關(guān)于實際竣工日期的規(guī)定
當因?qū)嶋H竣工日期的確認發(fā)生糾紛時,可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形:
工程經(jīng)竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因,未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)__________天開工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日
三、工程總造價
1、簽約合同價為:________________人民幣(大寫)_________ (_________元);其中:
(1)安全文明施工費:人民幣(大寫)____ (____元);
(2)材料和工程設(shè)備暫估價金額:人民幣(大寫)____ (____元);
(3)專業(yè)工程暫估價金額:人民幣(大寫)____ (____元);
(4)暫列金額:人民幣(大寫)____ (____元)。
2、合同價格形式:________________風險提示:工程質(zhì)量未符合標準的歸責
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
四、工程質(zhì)量標準工程質(zhì)量符合_______質(zhì)量標準風險提示:對于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責
承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計或有關(guān)標準要求時,承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計或有關(guān)標準要求的材料、工程設(shè)備運出施工現(xiàn)場,并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備,由此增加的`費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的,或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的,按照發(fā)包人違約的約定辦理。
五、材料的提供承包人在每月____日將下月采購的材料設(shè)備以報表形式報發(fā)包人,經(jīng)發(fā)包人確認后方可采購。采購的材料設(shè)備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。
六、雙方一般權(quán)利義務(wù)
1、發(fā)包人派駐的工程師姓名:____________________;職務(wù):_____________________;職權(quán):___________________________________________________。
2、監(jiān)理單位委派的工程師姓名:____________________;職務(wù):_____________________;發(fā)包人委托的職權(quán):_____________________________________;需要取得發(fā)包人批準才能行使的職權(quán):________________________________。
3、不實行監(jiān)理的,工程師的職權(quán):___________________________________。
4、承包人代表姓名:____________________;職務(wù):_____________________;職權(quán):_________________________________________________。
5、發(fā)包人代表姓名:____________________;職務(wù):_____________________;職權(quán):___________________________________________________。
七、工程價款結(jié)算
1、合同簽訂____日內(nèi),甲方應(yīng)付工程總造價的_____%給乙方作工程預(yù)付款。
2、鋼架安裝完成____日內(nèi),甲方再付工程總造價的_____%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格,____日內(nèi)甲方再付工程總造價的_____%給乙方作工程尾款。
八、工程的驗收
1、各工序應(yīng)按施工技術(shù)標準進行質(zhì)量控制,每道工序完成后,專職質(zhì)量檢查員應(yīng)進行檢查。
2、施工時對路X的中線樁位進行放樣測量,對箱涵的基坑開挖及所有基礎(chǔ)位置進行放樣,由專職質(zhì)量檢查員組織監(jiān)理對測量放樣進行復(fù)測,保證施工的準確性。
3、臺背或墻后填土、路X填筑碾壓完成規(guī)定作業(yè)遍數(shù)后,在平整度符合規(guī)定標準的基礎(chǔ)上,采用灌砂法進行檢驗路X壓實度,檢驗合格,并經(jīng)監(jiān)理工程師簽證后方可進行下一層填筑。
4、鋼筋施工過程中專職質(zhì)量檢查員應(yīng)對鋼筋規(guī)格、數(shù)量、位置隨時進行復(fù)核檢查,特別注意一些較復(fù)雜部位的鋼筋如橋頭搭板鋼筋,在安裝完成后應(yīng)進行檢查驗收,鋼筋必須綁扎牢固,鋼筋不得有滑動、轉(zhuǎn)折、移位等情況。風險提示:保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi),承包人應(yīng)當根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
九、維修責任
1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項目,承包人應(yīng)當在接到修理通知之日起7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理的,發(fā)包人可以委托其他人員修理。
2、發(fā)生須緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應(yīng)當立即到達事故現(xiàn)場搶修。
3、對于涉及結(jié)構(gòu)安裝的質(zhì)量問題,應(yīng)當按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定,立即向當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報告,采取安全防范措施;由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出保修方案,承包人實施保修。
4、質(zhì)量保修完成后,由發(fā)包人組織驗收風險提示:明確違約責任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應(yīng)承擔的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。
十、違約責任發(fā)包方、承包方應(yīng)當共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟損失,應(yīng)當支付相應(yīng)的賠償。
十一、爭議的解決本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
發(fā)包人:________委托代理人:________電話:________傳真:________開戶銀行:________賬號:________編碼:________
________年____月____日
承包人:________委托代理人:________電話:________傳真:________開戶銀行:________賬號:________編碼:________
________年____月____日
建筑工程施工合同7
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的.名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同8
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
一、工程名稱:
二、技術(shù)標準:按照現(xiàn)行國家施工驗收規(guī)范執(zhí)行。
三、工程內(nèi)容:等內(nèi)容。
四、承包形式:包工包料雙包工程。
五、甲方職責:
(1)負責解決施工所需的臨時占用土地、料場等問題。
。2)協(xié)助解決與周邊群眾發(fā)生的糾紛關(guān)系。
。3)解決好工程所需的水電問題(水電費由乙方承擔)。
六、乙方職責:
。1)聽從甲方管理人員的指揮,接受監(jiān)理工程師的現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
(2)嚴格按照甲方的施工要求和工程量要求執(zhí)行施工。
。3)嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,保質(zhì)保量完成任務(wù)。
。4)確保安全生產(chǎn)、文明施工,負責施工中的一切財產(chǎn)、人身安全責任,并承擔由此而產(chǎn)生的全部經(jīng)濟損失。
。5)在施工過程中不得以任何理由拖欠民工工資。
七、結(jié)算方式:工程竣工驗收后,甲乙雙方現(xiàn)場實收工程量,依據(jù)《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》20xx定額,結(jié)合市場材料價格及人工工資標準調(diào)整辦理竣工結(jié)算。
八、付款方式:分四年到位(不計資金利息)。其中20xx年撥付工程款的`42、5%。20xx年12月30日前撥付28.5%。20xx年12月30日前撥付21.5%。剩余的7.5%視甲方情況撥付,但最遲在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清,則按所欠資金參照銀行同期貸款利率計算利息,由甲方按月支付給乙方。
九、合同爭議的解決:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商或調(diào)解不成的,可依法向人民法院起訴。
十、合同生效:本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,雙方自訂立之日起生效。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
或其授權(quán)代理人:
或其授權(quán)代理人:
地址:地址:
電話:電話:
訂立日期:
建筑工程施工合同9
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
為了確保 ,需 ,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設(shè)工程組織施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程施工范圍及技術(shù)要求:詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價:本工程預(yù)算價為萬元
元整)(詳見工程預(yù)算書)。
五、承包方式:包工包料。
六、結(jié)算方式:本工程結(jié)算時委托有資質(zhì)的中介機構(gòu)結(jié)算審核下浮率為 ,工程量按實計算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實際發(fā)生工程量計算,信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預(yù)算標準執(zhí)行。
七、付款方式:
工程竣工驗收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價的.90%, 余款10%作為保修金,待保修期滿后一個月內(nèi)付清。
八、工程工期
工期總?cè)諝v天數(shù)為 天,自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經(jīng)甲方確認后,工期可予以相應(yīng)順延。若乙方未按約定的日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求
1、乙方必須嚴格按照甲方技術(shù)要求及核定的工程數(shù)量進行施工,按時保質(zhì)保量完成,工程質(zhì)量標準須達到合格以上。
2、乙方應(yīng)自覺提高安全生產(chǎn)意識,做好現(xiàn)場安全防護措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項
1、乙方必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),經(jīng)甲方認定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。
3、本工程完成后,由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時,若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內(nèi)整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質(zhì)量保修期為個月,質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算,保修期間發(fā)生質(zhì)量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內(nèi),乙方未進場修復(fù),視為自動放棄保修金,由甲方委托它方維修。
6、
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份),乙方執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。 附件:施工圖紙及工程預(yù)算書
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
簽訂日期: 年 月 日
建筑工程施工合同10
甲方:
乙方:
由于工程施工需要,甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據(jù)《經(jīng)濟合法》暨《建筑法》以及建筑施工管理條例、施工規(guī)范,經(jīng)過甲乙雙方充分協(xié)商,達成以下條款,雙方必須嚴格遵守。
一、工程地點及名稱
1、工程地點:
2、工程名稱:
二、承包內(nèi)容價款以及工期
1、承包內(nèi)容污水站全部土建工程。
2、工程造價一次性包死。
3、工程工期:自開工內(nèi)完成承包全部承包內(nèi)容。
三、付款及質(zhì)量
1、污水地底板驗收合格后付30%,主體驗收合格后付至70%,發(fā)包方進行竣工驗收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期滿一次性付清。
2、工程質(zhì)量:合格。
四、甲方責任:幫助乙方解決水源電源,協(xié)助乙方解決施工現(xiàn)場出現(xiàn)的問題,給乙方提供施工圖紙并交底。
五、乙方責任,嚴格按照施工圖及相關(guān)規(guī)范進行施工,必須遵守安全文明施工相關(guān)規(guī)定,承擔因為安全和質(zhì)量造成的'責任和費用。
六、保修期及質(zhì)保金。
1、保修期:發(fā)包方竣工驗收后日歷天共計六個月。
2、質(zhì)保金:承包總價的10%為保修金,保修期滿后付清全部承包價款。
3、合同生效日期:合同生效日期雙方簽字后立即生效,保修期滿質(zhì)保金付清自行失效。
甲方:
乙方:
簽字:
身份證號:
日期:
日期
建筑工程施工合同11
發(fā)包人:
承包人:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定,參照該項目主體工程條款,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,訂立本協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:
二、工程范圍:
三、合同工期:
本工程自 年 月 日至 年 月 日,工期日歷 天,不可避免的自然災(zāi)害除外。
四、質(zhì)量標準:
達到本工程招標文件及主體工程相關(guān)條款約定的技術(shù)規(guī)范。
五、合同價款:
本工程采用總價包干形式即包工包料的固定價格形式發(fā)包。合同價格為施工圖紙所涵蓋內(nèi)容共人民幣元整(¥: 元)。
六、工程款的結(jié)算及支付:
本協(xié)議所涉及工程款的支付:采用無預(yù)付款方式,承包人按照本協(xié)議要求完成施工任務(wù)后,向發(fā)包人提供三套完整的工程量驗收計量報告及工程款支付資料,經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理工程師驗收合格和簽字認可,并通
過相關(guān)程序?qū)徟,由發(fā)包人支付工程款60%;在整個工程竣工驗收合格和完成工程結(jié)算及決算審計工作后,再支付工程款30%,余下10%工程款作為質(zhì)量保修金在工程保修期滿后無任何質(zhì)量問題即無息付清。
七、各方權(quán)利和義務(wù):
(一)發(fā)包人
1、開工前向承包人提供現(xiàn)場的'水準點及完整的施工圖三套。
2、開工前組織承包人、設(shè)計單位、工程質(zhì)量監(jiān)督等人員參加圖紙會審,并由設(shè)計人員交待技術(shù)參數(shù)及標準。
3、對承包人在施工過程中出現(xiàn)違規(guī)操作或出現(xiàn)質(zhì)量和安全隱患時,有權(quán)下達停工通知,并要求在不增加工期情況下予以返工,直至合格為止。
。ǘ┏邪
1、按招投標文件和主體工程合同條款規(guī)定及國家相關(guān)規(guī)定辦理工程建設(shè)過程中(含招投標)屬于承包人辦理的各項手續(xù),并承擔其稅費。
2、負責施工用水、用電、續(xù)接和臨時設(shè)施的準備工作及其費用。
3、嚴格按施工圖及說明進行施工,確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定時間如期完工,工程完工后清運建筑垃圾及多余土方,做到工完場清和場地平整。
4、在施工過程中,要注意安全生產(chǎn)、文明施工,如發(fā)生安全事故一切責任均由承包人承擔(包括承擔安全部門或機構(gòu)作出的處罰),發(fā)包人概不負責。
5、工程完工后,承包人應(yīng)及時整理工程結(jié)算資料,通過有資質(zhì)中介機構(gòu)進行決算,向發(fā)包人申請進行竣工結(jié)算、決算審計和撥付工程價款。
6、承包人應(yīng)按技術(shù)規(guī)范要求施工,隨時接受發(fā)包人、監(jiān)理機構(gòu)和質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查,并為檢查提供便利條件。
7、在簽訂本協(xié)議時,承包人以現(xiàn)金的方式交納履約保證金萬元(¥:萬元)到發(fā)包人帳戶。依據(jù)本次的招標文件規(guī)定,若承包人不全面履行合同出現(xiàn)違約情況,發(fā)包人將按招標文件及合同的約定不返還履約保證金。
8、承包人在施工過程中履行完全部條款,待整個工程驗收合格并通過竣工決算完畢后無息退還余下履約保證金。
八、質(zhì)量要求:
參照主體工程合同條款執(zhí)行。
九、違約責任:
參照主體工程合同條款執(zhí)行。
十、本協(xié)議如與主體工程合同有相抵觸的,以主體工程合同為準。
十一、在工程施工過程中,發(fā)包方書面給予承包方的工作聯(lián)系函屬本協(xié)議的補充文書,與本協(xié)議具有同等法律效力。
十二、本合同一式五份,發(fā)包人、承包人各執(zhí)二份,公證人面軍執(zhí)一份,自合同各方法人或其委托代理人和公證人簽字蓋章后生效,履行完全部合同條款后失效。
十三、未盡事宜,經(jīng)合同方共同協(xié)商解決。
發(fā)包人簽章:(公章)
承包人:(公章)
年 月 日
年 月 日
建筑工程施工合同12
第一部分協(xié)議書發(fā)包人(全稱):__________________________________________________________________承包人(全稱):__________________...
第一部分協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):__________________________________________________________________
承包人(全稱):__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:______________________________________________________________________
工程地點:______________________________________________________________________
工程內(nèi)容:______________________________________________________________________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號:___________________
資金來源:______________________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍:______________________________________________________________________
三、合同工期:
開工日期:______________________________________________________________________
竣工日期:______________________________________________________________________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________________天
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:__________________________________________________________________
五、合同價款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)
¥:_____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
。、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
。、投標書及其附件
。、本合同專用條款
。、本合同通用條款
。、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
。、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的`期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點: _________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發(fā)包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________住所:______________________________________
法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________
電話:_______________________________電話:______________________________________
傳真:_______________________________傳真:______________________________________
開戶銀行:___________________________開戶銀行:__________________________________
賬號:_______________________________賬號:______________________________________
郵政編碼:__________________________郵政編碼:_________________________________。
建筑工程施工合同13
發(fā)包方:
承包方:
依照(中華人民共和國民法典),(中華人民共和國建筑法)及其他有關(guān)法律,行政法規(guī),遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就張氏祠堂地基處理及地坪混凝土事宜協(xié)商達成一致、訂立本合同。
一、工程概況及基本要求
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、乙方施工進度、質(zhì)量、安全不符合規(guī)范及甲方要求,甲方有權(quán)單方面解除合同,乙方所完成工作量將不予結(jié)算,同時另行安排其他班組施工,因此增加的各項費用由乙方承擔。
二、施工承包范圍其他要求:
1、承包方式:包工包料:
。1)空樁開挖,澆注
。2)場地平整
。3)基礎(chǔ)開挖
(4)毛石基礎(chǔ)砌筑
。5)混凝土地梁
。6)磚砌圍墻及抹灰。
2、施工范圍:詳見后附雙方議定預(yù)算量及協(xié)商認可的價格及總價。
三、工程安全、質(zhì)量標準及工期
1、本工程施工安全、質(zhì)量必須達到合格標準。
2、乙方要嚴格按照規(guī)范進行施工。
3、若出現(xiàn)安全事故,乙方自己承擔事故發(fā)生的一切費用。
4、開工日期:以進場實際開工日期為準。
5、竣工日期:以甲方要求完成的時間為準,甲方原因、停水、停電等不可抗力的因素除外不順延。
四、項目負責人
甲方委派的擔任駐地的現(xiàn)場負責人為______________。乙方委派的.擔任駐地的現(xiàn)場負責人為______________。
五、合同價款
1、本工程以乙方完成后附預(yù)算書表內(nèi)全部工程量為依據(jù),且以預(yù)算書內(nèi)價格雙方簽字認可為準。
2、工程量若有減少,以此為準;若有增加,單價按簽字單價增加,工程款列入總價內(nèi)。
六、付款方式:
按工程進度節(jié)點支付工程款,具體支付如下:
1、乙方材料進場,甲方支付總價的50%工程款。
2、乙方完成工作量的90%時,甲方支付工程款至90%。
3、乙方工程全部竣工后,工程款尾款支付完畢。
七、甲方的責任和義務(wù)
1、甲方負責對工程質(zhì)量、安全、文明施工、機械電氣設(shè)備使用以及公司規(guī)章制度等方面的宣傳教育。
2、甲方負責施工現(xiàn)場工程進度計劃安排和質(zhì)量、安全交底工作。
3、甲方對乙方所施工工程進度、質(zhì)量、安全、文明施工進行過程監(jiān)督和管理。
4、其他小型機具及電纜線均由乙方自備。
5、甲方無正當理由逾期支付工程款,承擔中國人民銀行規(guī)定的同期貸款利息。
八、乙方的責任和義務(wù)
1、嚴格按照施工圖紙、建設(shè)單位及甲方的要求進行施工,工程質(zhì)量達到合同約定標準。
2、乙方負責對所屬施工人員的質(zhì)量、安全、進度、技術(shù)、文明施工等方面的管理。
3、乙方要做到工完場清、材料堆放整齊,乙方若工完場不清,甲方將派人清理并由乙方承擔支付該項所有費用的1.5倍以上金額。
4、乙方違反安全法律、法規(guī)和安全施工規(guī)章制度的,甲方同時有權(quán)終止本合同。發(fā)生重大安全事故,乙方必須及時報告甲方代表,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
5、甲方單方面終止本合同火擅自停工、退場的,甲方不支付任何費用。
6、本合同工程不允許乙方轉(zhuǎn)包,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方將處以結(jié)算總價10%的違約金。乙方在安全、質(zhì)量、文明施工不符合本合同約定的標準,每發(fā)現(xiàn)一處(次)對乙方罰款200元。若質(zhì)量、安全嚴重不符合規(guī)范要求,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方在24小時內(nèi)無條件退場。
九、合同爭議及其他
1、甲乙雙方在履行合同是發(fā)生爭議,可自行和解或要求有關(guān)部門調(diào)解。若和解、調(diào)解不能達成一致意見的,雙方約定采用下列第a種方式解決爭議:
a、雙方達成仲裁協(xié)議,申請____市仲裁委員會仲裁。
b、向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
2、甲方的《安全事故處理辦法》及規(guī)章制度已全部告知,乙方知曉同意。
3、本合同一式五份,甲方持肆份,乙方持壹份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同14
發(fā)包方(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《山東省建設(shè)工程合同監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
第1條工程概況
1.1工程名稱:__________________
1.2工程地點:__________________
1.3承包范圍:__________________
1.4承包方式:__________________
1.5工期:本工程自_________年_________月_________日開工,于_________年_________月竣工。
1.6工程質(zhì)量:合格
1.7合同價款(人民幣大寫):_________(預(yù)算清單作為合同附件)
第2條甲方工作
2.1開工前3天,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電,并說明使用注意事項。
2.2指派_________為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3負責保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線等不受損壞,并承擔相應(yīng)費用。
2.4如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
第3條乙方工作
3.2指派_________為乙方駐工地代表,電話負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意。
4.2非因甲方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.3因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ300—88)等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2隱蔽工程驗收:
(1)工程具備隱蔽驗收條件前,乙方需自檢合格并于驗收前24小時以書面形式(包括隱蔽驗收的相關(guān)資料)通知公司簽字確認。
(2)經(jīng)驗收合格,甲方代表簽字后方可進入下一道工序。若甲方在接到書面通知后48小時內(nèi)未到場驗收,則視為合格。
(3)無論甲方代表是否參加驗收,當提出對已經(jīng)驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時,乙方應(yīng)按要求剝露,并在驗收后重新隱蔽或修護后隱蔽。若檢查不合格,按公司制度執(zhí)行處罰。
(4)因隱蔽驗收不合格所造成的經(jīng)濟損失和工期拖延均由乙方承擔。
5.3本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。
5.4工程竣工后,乙方書面報告申請通知甲方驗收,甲方自接到驗收報告5日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期。驗收合可后,辦理移交手續(xù)。
第6條關(guān)于工程價款結(jié)算及付款方式的約定
6.1雙方商定本合同價款:
(1)暫定價格:_________(見預(yù)算)
(2)竣工結(jié)算:按預(yù)算單價,如清單中沒有的,甲乙雙方協(xié)商定價,以實際發(fā)生工程量結(jié)算。
(3),付款方式:自合同簽訂之日起_________天內(nèi)(材料進場)付款_________%,中期付款分批支付,每_________天付款一次,支付總工程量的_________%,工程完工付至_________%,竣工驗收合格后付至_________%,質(zhì)保期為一年,一年期滿后一次性結(jié)清。
6.2工程完工后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并結(jié)清工程款。
第7條有關(guān)質(zhì)保期內(nèi)的維修約定
7.1、保修范圍:凡屬乙方施工質(zhì)量原因及驗收后移交前乙方保管不利造成工程范圍內(nèi)各部位、部件的'損壞、脫落、變質(zhì)、丟失、開裂等均屬乙方保修責任范圍。
7.2保修期限:從交付之日起計算,裝飾工程保修期限為貳年。防水工程保修期為伍年。
7.3保修費用:工程中已含保修費用,乙方收到通知后在約定時間24小時內(nèi)給人修理,否則甲方有權(quán)通知其他單位進行修理。其發(fā)生費用從乙方保修費中扣除,并按甲方的工程制度進行相應(yīng)處罰。
7.4材料采購與檢驗:
a甲方采購的材料或設(shè)備到場,乙方派人與甲方代表一起驗收,驗收合格后由乙方妥善保管,因保管不善造成的損壞或丟失,由乙方承擔賠款。
B乙方采購的材料到場,乙方需將材料檢驗報告、合格證、環(huán)保證明文件(一份原件三份復(fù)印件)等書面報批甲方代表,同時派人與甲方代表共同對到場材料進行驗收。對不符合設(shè)計、規(guī)范及封樣材料要求的材料,不予進場。乙方應(yīng)重新采購并報驗,并承擔由此發(fā)生的一切費用。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.2乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發(fā)生,乙方承擔一切責任,甲方不負責賠償。
8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第9條爭議或糾紛處理
9.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
第10條合同生效與終止
10.1本合同簽訂前,甲、乙雙方就本工程的有關(guān)約定事項,未經(jīng)本合同確認的,一律無效。
10.2本合同簽訂后,有關(guān)合同條款的變更應(yīng)訂書面補充協(xié)議,并報原審查、鑒證單位備案后生效。
10.3本合同在雙方完成了相互約定的工作內(nèi)容后即告終止。
第11條合同份數(shù)
本合同正本兩份,由甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第12條其它約定
因現(xiàn)有施工圖部分節(jié)點及材質(zhì)不明確,故所有工程量以清單單價為準,本工程燈具只包含筒燈、射燈、燈帶。工程量按實結(jié)算。
合同訂立時間:__________________
合同簽訂地點:__________________
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同15
甲方:_______________(發(fā)包方)
乙方:_______________(承包方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,遵循《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條款》以及當?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī),本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,雙方就本工程建設(shè)施工事項達成共識,具體內(nèi)容如下:
第一條:工程概況
1、工程名稱:_______________
2、工程地點:_______________
3、工程內(nèi)容及承包范圍:_______________
4、建筑規(guī)模:_______________
5、工程造價:_______________
6、質(zhì)量等級:合格。
7、設(shè)計變更按甲方書面通知并經(jīng)甲方代表簽字蓋章確認的變更通知為準。
8、承包方式:本工程采用包工包料,包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二條施工準備
1、工程所需鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件和部件制作,由乙方制作提供,油漆及其他配件由乙方負責供應(yīng)。
2、安裝所需設(shè)備,包括吊機生產(chǎn)車等由乙方解決。
3、場地包括人員日常生活所需場地和安放場地等由甲方提供。
第三條雙方主要責任
1、甲方的責任
(1)甲方按時向乙方提供工程施工所需的現(xiàn)場條件,協(xié)調(diào)現(xiàn)場情況,為乙方正常施工創(chuàng)造條件。
(2)甲方督促檢查工程進度,工程質(zhì)量,施工技術(shù)及安全生產(chǎn)。
(3)安排指定現(xiàn)場的施工人員的生活區(qū)位置。
(4)統(tǒng)一審核工程預(yù)決算和竣工結(jié)算。
2、乙方的責任
(1)確保本協(xié)議規(guī)定的質(zhì)量、安全、工期按期完成。
(2)進場前________天內(nèi),向甲方呈報項目部組織人員名單。
(3)進場后________天內(nèi),編制出工程施工組織設(shè)計及進度計劃,報甲方批準后實施。
(4)及時向甲方報送工程計劃、統(tǒng)計、技術(shù)、質(zhì)量、安全等有關(guān)資料,并接受甲方職能部門的檢查指導(dǎo)。
(5)如安裝中途不符合要求,甲方有權(quán)要求乙方返工、停工整頓、直到達到合格要求為準,由此造成的全部相關(guān)費用由乙方承擔;在規(guī)定時間內(nèi),乙方未能及時返工整改,甲方有權(quán)指出乙方出場、停止安裝,并承擔一切經(jīng)濟損失。
第四條工程工期
1、開工日期_________年______月___日,竣工日期_________年______月___日,
本工程有效工期______天,法定節(jié)假日除外。
2、開工日期以實際開工日為準。各分部分項工程的'工期安排詳見甲方審定的工程總進度計劃,協(xié)議簽署后乙方應(yīng)在_________年______月___日內(nèi)進駐現(xiàn)場,并按照約定時間開工。
3、乙方施工的實際進度落后于進度計劃時,甲方及監(jiān)理工程師可向乙方發(fā)出指令,要求乙方人員、機械加班工作,乙方在接到指令后要加班加點按時完成施工計劃(加班時間不能超出市內(nèi)作業(yè)時間標準)。
第五條工程質(zhì)量
1、嚴格按照施工圖與說明書,按照《鋼結(jié)構(gòu)安裝工程施工驗收技術(shù)規(guī)范》、《鋼結(jié)構(gòu)安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》精心組織施工,確保工程達到合格。
2、工程質(zhì)量達不到合格等級,由乙方負責;達到合格等級,不獎不罰。
3、在施工中,必須無條件接受甲方及有關(guān)質(zhì)量部門的檢查,監(jiān)督和處理。
4、在規(guī)定的保修期內(nèi),由乙方無償進行維修。
5、乙方所承建項目嚴格按照國家現(xiàn)行有關(guān)建筑法律法規(guī)、施工規(guī)范、標準及地方文件進行施工和管理,如工程在檢查驗收中經(jīng)評定為不合格工程,甲方有權(quán)向乙方索賠,由此造成的一切損失由乙方承擔。
6、施工過程中質(zhì)量不符合要求時,甲方或監(jiān)理有權(quán)要求乙方停工整頓或返工處理,情節(jié)嚴重的給予每次______元處罰,如乙方返工后仍達不到合格要求,甲方有權(quán)解除合同,由此造成的一切損失由乙方承擔。
7、乙方在施工中,為確保工期、質(zhì)量、安全,必須使用符合安全標準的施工機械,對危及生產(chǎn)安全的機械一律不得進入現(xiàn)場施工。
8、在施工中及施工現(xiàn)場出現(xiàn)的一切安全事故由乙方負責。
第六條:文明、安全生產(chǎn)
1、施工現(xiàn)場必須滿足省市有關(guān)安全文明施工規(guī)定。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細則執(zhí)行。
3、施工期間必須注意安全生產(chǎn),嚴格遵守安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定,遵守勞動用工條例,工地發(fā)生的任何責任事故,由乙方承擔全部責任。
第七條:工程款的支付與結(jié)算
1、雙方同意按照進行結(jié)算。
2、施工用水電
甲方負責施工現(xiàn)場的三通一平全部到位。
施工產(chǎn)生的水、電費由乙方承擔(分包單位生活所用水、電費用由分包單位承擔,產(chǎn)生費用乙方按實收取)。
第八條合同履約保證金
1、甲乙雙方簽定本協(xié)議后,乙方人員進場,乙方向甲方交合同履約保證金______元。
2、在甲、乙雙方約定的開工時間內(nèi),因甲方原因造成工程未能按時開工,工期可以順延,在甲方具備工程開工條件時,本工程協(xié)議繼續(xù)有效。
3、合同履約保證金退還:工程施工至退還履約保證金______%,具備竣工驗收條件退還履約保證金______%。
第九條付款方式
1、乙方墊資施工至后,經(jīng)甲方核實確認工程量價款后______日內(nèi)向乙方支付已完工程量的______%工程款。
2、工程驗收合格后,付至工程總造價的______%。
3、工程竣工驗收合格后,乙方指派有資質(zhì)的專職工程核算人員積極配合審計結(jié)算。結(jié)算時間為______個月。工程結(jié)算審計______個月內(nèi)完成?⒐べY料移交甲方驗收合格后,付到工程決算款的______%;備案完成后付到工程決算款______%。
4、余留工程款的______%為保修款,按雙方保修協(xié)議支付,直至結(jié)清全部工程價款。
第八條材料
1、工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方,并附合格證、實驗報告,經(jīng)監(jiān)理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。
第九條付款違約條款
1、甲方不按合同書約定支付工程款,乙方有權(quán)停止施工,由此造成的工期延長,工期相應(yīng)順延。
2、工程完工后,甲方不按合同書約定支付工程款的,甲乙雙方協(xié)商解決辦法,如協(xié)商不成,乙方有權(quán)申請人民法院進行依法解決。
第十條質(zhì)量保修
質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方接到甲方通知______小時內(nèi)不進行維修,甲方有權(quán)安排他人維修,所產(chǎn)生的費用從質(zhì)量保修金中扣除,不足之處有乙方補足。
第十一條違約責任
1、協(xié)議后效后,某一方不履行協(xié)議或單方終止協(xié)議、或單方原因造成對方終止協(xié)議的,應(yīng)承擔工程總造價%的違約金。
2、乙方不能按約定的竣工日期如期完工,逾期交工的,乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前______天甲方向乙方獎金______元。
3、乙方在通過竣工驗收之日起______日內(nèi)提供完整的竣工資料;逾期提交乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前______天甲方向乙方獎金______元。
第十二條其他
1、在開工前雙方簽定鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同。
2、乙方負責按時清理施工產(chǎn)生的建筑垃圾和生活垃圾。
3、此協(xié)議中的所有條款均為合同的內(nèi)容,均納入合同管理中。本協(xié)議條款與大合同有沖突的地方,以本協(xié)議條款為準。
4、本協(xié)議與施工合同具有同等的法律效力。
5、本協(xié)議一式肆份,甲、乙雙方各持兩份,雙方簽字蓋章生效,工程款付清后自行作廢。
6、如有爭議,雙方友好協(xié)商處理,協(xié)商無果至當?shù)刂俨梦瘑T會或施工所在地人民法院訴訟解決。
甲方:_______________
乙方:_______________
法定代表人:_______________
法定代表人:_______________
委托代理人:_______________
委托代理人:_______________
_________年______月___日
_________年______月___日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章:
建筑工程施工合同12-11
建筑工程施工合同03-25
建筑裝飾工程施工合同02-27
【熱門】建筑工程施工合同07-02
【薦】建筑工程施工合同07-02
【推薦】建筑工程施工合同07-02
建筑工程施工合同【薦】07-02
建筑工程施工合同【熱】07-02
建筑工程施工合同【熱門】07-02
【精】建筑工程施工合同07-02