關(guān)于委托書合同模板匯總5篇

　　委托人不得以任何理由反悔被委托人的委托書上的合法權(quán)益。隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，在處理事務(wù)上需要使用委托書的情況越來越多，還是對(duì)委托書一籌莫展嗎？下面是小編為大家整理的委托書合同5篇，歡迎閱讀與收藏。

委托書合同 篇1

　　致:

　　本授權(quán)書宣告: 身份證編號(hào)： 系我單位員工，現(xiàn)授權(quán)其為合法網(wǎng)站備案負(fù)責(zé)人，全權(quán)辦理網(wǎng)站備案事宜，該負(fù)責(zé)人有權(quán)在網(wǎng)站備案現(xiàn)活動(dòng)中，以我單位的名義簽署文件，以及處理與此有關(guān)的一切事項(xiàng)。

　　授權(quán)單位： (公章)

　　日 期: 年 月 日

委托書合同 篇2

　　_______________字第___________號(hào)

　　茲委托_______代理我方前往_______就_________權(quán)限范圍內(nèi)依法簽訂經(jīng)濟(jì)合同，由我方負(fù)責(zé)執(zhí)行，承擔(dān)責(zé)任。附：我方情況：營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________發(fā)照機(jī)關(guān)： _______________________ 經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：_________________________注冊(cè)資金：_________________________核定經(jīng)營（生產(chǎn)）范圍：_____________主管（產(chǎn)）： ______________________兼營（產(chǎn)）： ______________________開戶銀行：_________________________賬 戶：_________________________單位公章：____________________________________________年_____月_____日本委托書有效期限至____年___月____日止。

　　注：

　　１．本委托書系法人、農(nóng)村承包經(jīng)營戶、個(gè)體工商戶委托代訂經(jīng)濟(jì)合同的法律文書，由委托單位填寫加蓋印章交受托單位（人）在授權(quán)范圍內(nèi)代簽合同。并作為正式合同的附件交付對(duì)方當(dāng)事人保存。

　�。玻�委托書內(nèi)容必須填寫真實(shí)，清楚，不得涂改，不得轉(zhuǎn)讓或出賣。

委托書合同 篇3

　　委托人：XXX ，男，漢族，19 年 月 日生，浙江省武義縣履坦下坭村 號(hào)，身份證號(hào)： ，聯(lián)系電話： 。

　　因本人工作原因，不能親自到_______辦理_______的相關(guān)手續(xù)，特委托_______作為我的合法代理人全權(quán)代表我辦理相關(guān)事項(xiàng)，對(duì)委托人在辦理上述事項(xiàng)過程中所簽署的有關(guān)文件，我均予以認(rèn)可，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　現(xiàn)委托上述授權(quán)責(zé)任人作為我單位在____日常管理上的全權(quán)代表，代表法人簽署相關(guān)文件，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　受托人：XXX ，男，漢族，19 年 月 日生，江西高安人，現(xiàn)住昆明官渡區(qū)阮家村，聯(lián)系電話： 。

　　茲委托 黃 棟 在委托人張曉陽訴被告陳望建借款合同糾紛中，擔(dān)任委托人的代理人。

　　代理權(quán)限：特別授權(quán)代理。

　　甲方所委托的被調(diào)查人乘飛機(jī)或其他交通工具到外地，并需要進(jìn)行調(diào)查，乙方向甲方請(qǐng)示同意后，甲方應(yīng)向乙方增加調(diào)查費(fèi)用，具體數(shù)額實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　有權(quán)代為提出、變更、放棄訴訟請(qǐng)求;有權(quán)代為和解、調(diào)解;有權(quán)代為處理與本案訴訟過程中有關(guān)的一切實(shí)體及程序事宜。

　　20xx年9月6日，原、被告雙方簽訂購銷合同一份，合同約定由原告在同年9月7日供給被告約定規(guī)格的鋼材一批，同時(shí)約定帶款提貨等條款。合同簽訂后，原告分別于同年9月6日、9月10日按被告所需供給了價(jià)值為274795.25元不同規(guī)格的鋼材，被告在收貨后已支付原告貨款228618.20元，余款46177.05元經(jīng)原告多次催討，被告至今未付。在庭審中，被告對(duì)原告違約金5649.92元的計(jì)算沒有異議。

　　此 致

　　XX市官渡區(qū)人民法院

　　甲乙雙方商定的委托期以房屋租出為準(zhǔn)。簽訂委托時(shí)，甲方需向乙方出示該房屋的合法有效產(chǎn)權(quán)憑證、房主本人的身份證等正本。由代理人簽訂本委托書，應(yīng)出示代理人身份證原件和房屋產(chǎn)權(quán)人的書面授權(quán)書。該授權(quán)書是本委托書不可分割的一部分。

　　如果本店房在合同終止之前依法被沒收，雙方同意本合同遂告終止，雙方不得向?qū)Ψ教岢鏊髻r。只要承租人還在本商店，承租人必須交納租金，直至其搬出，把店房還給出租人為止。

　　簽訂合同授權(quán)委托書怎么簽，有哪些要注意的`事項(xiàng)，下面是為您收集的關(guān)于合同授權(quán)的委托書范文，希望大家喜歡!

　　委托人：

　　受托人：

　　20xx年3月10日

委托書合同 篇4

　　簽訂時(shí)間：

　　廠房場地平整合同

　　發(fā)包人：

　　法定代表人： 聯(lián)系方式：

　　地址：

　　承包人：

　　法定代表人： 聯(lián)系方式： 資質(zhì)等級(jí)： 郵箱：

　　地址：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就 項(xiàng)目土方施工工程項(xiàng)目事宜協(xié)商一致，訂立本合同。

　　1、 工程概況

　　工程名稱： 工程地址： 工程承包范圍： 2、合同價(jià)格

　　2.1場地平整工程單價(jià)(含稅)為每平米人民幣 元(大寫： 角整)，場地平整工程量為 平米，合同價(jià)格為： 元(大寫： 元整)。

　　(1)此合同為固定總價(jià)，任何情況下均不作調(diào)整。

　　(2)合同單價(jià)已包含在施工過程中發(fā)生的一切費(fèi)用。包括但不限于如下內(nèi)容：±30cm土方平整、機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)、場內(nèi)外和沿線道路保潔費(fèi)用、道路清潔費(fèi)用、文明施工費(fèi)用、周邊協(xié)調(diào)、承包人合理的管理費(fèi)、利潤、稅金等一切費(fèi)用。3、支付方式

　　付款方式為待工程完工驗(yàn)收合格并出具驗(yàn)收合格單后一次性付清。承包人應(yīng)向發(fā)包人提供符合合同并滿足甲方財(cái)務(wù)要求的真實(shí)、有效、合法的發(fā)票，否則發(fā)包人有權(quán)遲延付款且不承擔(dān)違約責(zé)任。

　　4、合同工期

　　4.1 工程工期：開工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日工期總?cè)諝v天數(shù)為： 日。(或：本工程的開工日期以發(fā)包人發(fā)出的開工通知書中載明的日期為準(zhǔn)，工期總?cè)諝v天數(shù)為： 10 日。)

　　4.2 上述工期指自開工之日起的絕對(duì)日歷工期，含冬雨季及惡劣氣候(如大風(fēng)、沙塵、冰雹、持續(xù)高溫等)、政府政治性會(huì)議或其他事件(如高考、運(yùn)動(dòng)會(huì)、重大節(jié)假日)等因素，為不變期間。

　　4.3 工期如有變更，以發(fā)包人和承包人形成的書面確認(rèn)文件為準(zhǔn);承包人不得以任何理由拖延工期;發(fā)包人對(duì)承包人進(jìn)度計(jì)劃的認(rèn)可不減輕或免除承包人在合同中的義務(wù)和責(zé)任。

　　5、工程質(zhì)量

　　5.1承包人必須按照國家規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范和施工圖組織施工。如有合理化建議應(yīng)征得發(fā)包人同意，并辦理變更手續(xù)后方可改變施工。

　　5.2工程質(zhì)量符合 甲方驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)。 6、雙方一般權(quán)利與義務(wù) 6.1 發(fā)包人的權(quán)利與義務(wù)

　　(1)向承包人提供與工程相關(guān)的資料，向承包人提供具備施工條件的施工場地并指定承包人的具體進(jìn)場位置。

　　(2)及時(shí)履行合同中約定的竣工驗(yàn)收、結(jié)算義務(wù)。 (3)按合同約定向承包人支付合同價(jià)款。 6.2 承包人的權(quán)利與義務(wù)

　　(1)在簽訂合同之前，承包人已經(jīng)對(duì)施工現(xiàn)場及其周邊環(huán)境，進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致和全面的勘察及檢查，并且已經(jīng)就任何可能存在的疑問從發(fā)包人獲取了足夠的澄清和解答。承包人應(yīng)對(duì)其就上述資料的任何理解、推論或解釋負(fù)責(zé)。

　　(2)邊坡修整必須能滿足發(fā)包人及國家相關(guān)施工規(guī)范要求，以保證基礎(chǔ)邊坡的穩(wěn)定。

　　(3)承包人負(fù)責(zé)挖土及運(yùn)土過程中一切相關(guān)事務(wù)的處理(包括但不限于測量放線、組織開挖工程施工、人工清土、轉(zhuǎn)運(yùn)、機(jī)器設(shè)備組織與管理、運(yùn)輸?shù)缆肪S修、挖掘地面垃圾清運(yùn)、環(huán)衛(wèi)部門的檢查等);

　　(4)承包人需嚴(yán)格按照發(fā)包人指示將所運(yùn)土方運(yùn)至發(fā)包人指定區(qū)域，未按照發(fā)包人指示進(jìn)行的，發(fā)包人對(duì)此所運(yùn)土方不予計(jì)量支付;承包人不得中途倒土、賣土。

　　(5)承包人應(yīng)及時(shí)清理場地及運(yùn)輸?shù)缆窞⒙渫练健０凑债?dāng)?shù)卣�府要求�?duì)運(yùn)至現(xiàn)場的土方進(jìn)行覆蓋。

　　(6)承包人負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理好有關(guān)環(huán)境保護(hù)、消防、安全生產(chǎn)和施工噪音管理等手續(xù)，因此而發(fā)生的費(fèi)用已經(jīng)包含在本合同價(jià)款中;如承包人未按本條約定及時(shí)辦理上述手續(xù)，因此導(dǎo)致的相關(guān)行政主管部門的行政罰款由承包人承擔(dān)，如因此給發(fā)包人造成損失的，承包人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　(7)承包人負(fù)責(zé)妥善保護(hù)好地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物(包括文物保護(hù)建筑)、古樹名木以及道路等公用設(shè)施;所有可能因此發(fā)生的費(fèi)用已經(jīng)包含在本合同價(jià)款中。

　　(8)承包人的施工作業(yè)不得對(duì)施工場地與公共道路的通道和公共道路系統(tǒng)及其功能造成任何損壞;否則，承包人應(yīng)負(fù)責(zé)維修，如因此導(dǎo)致第三人遭受損失或招致行政處罰，承包人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償或承擔(dān)行政處罰責(zé)任。

　　(9)承包人有義務(wù)按照有關(guān)規(guī)定采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，確保施工安全和第三者的安全;凡施工中發(fā)生的一切安全事故(包含但不限于承包人施工人員自身損害或致人損害)，均由承包人負(fù)責(zé)。

　　(10)承包人負(fù)責(zé)基槽周邊維護(hù)，直至工程總包人進(jìn)場。

　　(11)在簽訂合同之前，承包人已經(jīng)對(duì)工作范圍的地理、人文等環(huán)境了解清楚，在施工過程中對(duì)于周邊村民等人為的干擾、惡意阻擾施工等行為，承包人應(yīng)自行解決，損失的工期不予順延。

　　7、 安全施工

　　7.1 承包方必須遵守國家和行業(yè)主管部門頒布實(shí)施的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律規(guī)定及各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格按照安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工。

　　7.2 承包方使用的各類機(jī)械、腳手架及防護(hù)設(shè)施，應(yīng)有專人進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄，確認(rèn)符合安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，持有本人特種作業(yè)操作證的人員方可操作。

　　7.3 承包人必須為從事危險(xiǎn)作業(yè)的職工辦理意外傷害保險(xiǎn)，并為施工場地內(nèi)自有人員生命財(cái)產(chǎn)和施工機(jī)械設(shè)備辦理保險(xiǎn)，支付保險(xiǎn)費(fèi)用。

　　7.4事故發(fā)生時(shí)，發(fā)包人和承包人均有責(zé)任盡力采取必要的措施，防止或者減少損失。

　　8、 環(huán)境控制

　　承包人在施工過程中應(yīng)遵守國家和行業(yè)主管部門頒布實(shí)施的有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)定，避免造成環(huán)境污染，對(duì)產(chǎn)生的揚(yáng)塵、固體廢棄物、噪聲、有害氣休、污水等加強(qiáng)管理與控制。

　　9、 驗(yàn)收

　　工程具備驗(yàn)收條件的，承包人應(yīng)在工程竣工前 2 日，將驗(yàn)收日期以書面形式通知發(fā)包人，如發(fā)包人不能按期參加驗(yàn)收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗(yàn)收日期，工期相應(yīng)順延。工程經(jīng)檢驗(yàn)合格，承包人應(yīng)自驗(yàn)收合格之日起5天內(nèi)向發(fā)包人移交竣工資料。驗(yàn)收如不合格，承包人應(yīng)無條件配合發(fā)包人返工至合格。

　　10、違約責(zé)任

　　10.1如承包人未能按合同約定工期完工，每逾期一日，須向發(fā)包人支付 5000 元違約金。逾期超過5天的，發(fā)包人有權(quán)解除合同，承包人應(yīng)支付簽約合同價(jià)格的20%的違約金。除此之外，因工期延誤給發(fā)包人造成其他損失的，承包人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

　　10.2如承包人虛假計(jì)量土方，承包人應(yīng)向發(fā)包人支付虛假計(jì)量數(shù)額2倍的違約金。

　　10.3承包人在施工期間倒土、賣土，或未將土方運(yùn)至指定地點(diǎn)的，除賠償發(fā)包人實(shí)際損失外還需向發(fā)包人支付違約金10000元/次。

　　10.4土方施工嚴(yán)禁超挖，因承包人違反發(fā)包人技術(shù)要求而造成的返工費(fèi)用及發(fā)包人因此遭受的一切經(jīng)濟(jì)損失，均由承包人承擔(dān)。

　　10.5因承包人違反本合同約定而產(chǎn)生的違約金、損害賠償金等，發(fā)包人均有權(quán)在任何一次付款中直接予以扣除，不足部分有權(quán)向承包人追償。

　　10.6發(fā)包人不能按照合同約定及時(shí)結(jié)算工程款，逾期30日仍不能支付的，之后每逾期一天，應(yīng)向承包人支付應(yīng)付未付款項(xiàng)的0.1%的違約金。該項(xiàng)違約金累加不超過簽約合同價(jià)格的5%。因承包人原因致使發(fā)包人違約的，發(fā)包人無須支付上述違約金。

　　11、爭議解決

　　因履行本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，同意交由合同簽訂地人民法院解決。

　　12、其他

　　本合同一式陸份，發(fā)包人執(zhí)肆份，承包人執(zhí)貳份，均具同等法律效力。本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商后列入補(bǔ)充條款與正文具有同等效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　13、附件 附件1 廉潔協(xié)議

　　附件2 營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

　　附件3 簽約代表授權(quán)委托書及身份證復(fù)印件 附件4 關(guān)于設(shè)計(jì)變更、工程簽證相關(guān)事宜的協(xié)議 (以下無正文)

　　(本頁為簽字頁)

　　發(fā)包人：(簽章) 承包人：(簽章)

　　簽約代表：

　　簽約代表：

　　電子信箱：

　　簽約時(shí)間：

　　開戶銀行：

　　賬 戶：

　　監(jiān)督電話：

　　董事長辦公室：

　　電子信箱： 簽約時(shí)間： 開戶銀行： 賬 戶：

委托書合同 篇5

　　本授權(quán)委托書聲明：我汪xxx系xxx新建工集團(tuán)投標(biāo)人的法定代表人，現(xiàn)授權(quán)委托 xxx新建工集團(tuán)的司文靜為我公司代理人，以本公司的名義參加蘇州市中誠工程建設(shè)造價(jià)事務(wù)所有限公司組織實(shí)施的編號(hào)為 SZZC20xx—Y—G—003 號(hào)的招標(biāo)活動(dòng)。代理人在開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同談判過程中所簽署的一切文件和處理與這有關(guān)的一切事務(wù)，我均予以承認(rèn)。

　　代理人在授權(quán)委托書有效期內(nèi)簽署的所有文件不因授權(quán)委托的撤銷而失效，除非有撤銷授權(quán)委托的書面通知，本授權(quán)委托書自投標(biāo)開始至合同履行完畢止。

　　代理人無轉(zhuǎn)委托權(quán)。特此委托。

　　投標(biāo)人：（公章）

　　法定代表人：（簽字或簽章）

　　代理人：（簽字）

　　日期： 年 月 日