- 相關推薦
包清工簡易施工合同范本
隨著人們對法律的了解日益加深,越來越多的人通過合同來調和民事關系,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,以下是小編為大家整理的包清工簡易施工合同范本,歡迎大家分享。
甲方:______________身份證號碼______________
乙方:______________身份證號碼______________
甲方擬建房屋一座,位置在__________縣__________鎮(zhèn)__________村__________組,由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系,經平等協商,雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
、币曳骄哂袕氖罗r村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設并交付建房成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。
⒉乙方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料,所提供建筑材料應符合相關國家標準。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
⒋工期從_______________年__________月__________日開始建設,工期為__________天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
⒌乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規(guī),安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。
、兑曳剿鶎偃藛T的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
二、質量要求
、币曳綉敱局Y|保量的原則,按照圖紙施工,加強質量管理。
、仓匾┕み^程:如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。
、臣追桨l(fā)現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
、捶课萁ǔ珊笠荒陜,甲方發(fā)現質量問題的,乙方須進行免費維修。
三、付款方式
、惫こ炭罱Y算方式:以建房面積計算,每平方米人民幣_______________元。
、哺犊顣r間:第一次付款在施工開始后_______________天內,第二次付款在_______________,第三次付款在_______________,第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后__________天內給付。
四、違約責任
、庇捎诠こ藤|量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的,乙方應承擔違約金_______________元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金_______________元。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價款,應當承擔違約金_______________元(或每日承擔違約金__________元)。
五、爭議解決辦法
、卑l(fā)生合同爭議時,雙方應友好協商。
、踩鐓f商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
、北竞贤皇絻煞荩滓译p方當事人各執(zhí)一份。
⒉本合同自簽訂之日起生效。
⒊以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:_______________
乙方簽字:_______________
___________年___________月_________日
【包清工簡易施工合同】相關文章:
房屋建設包清工施工合同通用11-07
包清工合同03-30
工程包清工合同02-03
包清工合同范本03-09
包清工合同范本02-12
工程包清工合同8篇03-02
工程包清工合同(8篇)04-20
防水清包施工合同范本03-23
清包工施工合同02-16