- 相關(guān)推薦
購物商場裝飾工程施工合同
隨著時間的推移,合同的類型越來越多,簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編為大家收集的購物商場裝飾工程施工合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
委任單位:____________
施工單位:____________
就____________裝飾工程,經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書,共同遵守如下:
一、工程名稱:___________________________
二、工程地點:________________________
三、工程項目內(nèi)容:________________________
四、工程期限
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
五、工程造價為人民幣:____________________________________
六、付款方式
1、合同簽訂后甲方材料到場,開工兩天,甲方交付乙方工程總額預(yù)付款。
2、開工后,甲方按工程進度至完工,分期支付乙方工程總額預(yù)付款,余額在工程驗收合格一次性付清。(以預(yù)算書單價為標(biāo)準(zhǔn),以實際工程量結(jié)算)
七、材料設(shè)備:本工程所需的工程材料由乙方負責(zé)采購,及時組織進場,材料設(shè)備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責(zé)清理。
八、工程施工
1、乙方必須嚴格按設(shè)計圖紙進行施工,如有違反,甲方有權(quán)提出停工或返工,所造成的損失由乙方負責(zé)。
2、乙方負責(zé)裝飾設(shè)計、出施工圖紙及材料明細,雙方認可后,該資料作為本合同不可分割的一部份,由于設(shè)計缺陷造成追加投資,及方案設(shè)計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責(zé)。
3、施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協(xié)議,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責(zé),工期順延。
4、乙方應(yīng)了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定,遵守施工技術(shù)規(guī)范,因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的損壞,由施工方負責(zé)。
5、如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定,造成罰款的由乙方負責(zé)。
九、工程質(zhì)量
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由乙方承擔(dān)。
3、由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故,一切后果由乙方負責(zé)。
4、裝飾工程質(zhì)量保修一年。
十、工程驗收
由乙方發(fā)出工程驗收通知,雙方人員到施工現(xiàn)場,按所設(shè)計圖紙要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對工程進行驗收,驗收后,雙方負責(zé)人應(yīng)在驗收單上簽名認可,如工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量,安全問題由甲方承擔(dān)責(zé)任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責(zé)任
任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負責(zé)賠償給守約方。
十二、備注
本合同有不詳之處,甲、乙方通過協(xié)商補充協(xié)議或條款,如本合同甲。乙方發(fā)生糾紛,雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。
十三、本合同報價表一式四份,甲、乙方雙方各執(zhí)兩份,經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效,具有法律效力。
甲方單位(蓋章):________
代表人:__________________
乙方單位(蓋章):________
代表人:__________________
日期:____________________
簽訂合同地點:____________
【購物商場裝飾工程施工合同】相關(guān)文章:
裝飾工程施工合同02-02
裝飾裝修工程施工合同03-19
建筑裝飾工程施工合同02-27
小型裝飾裝修工程施工合同01-05
住宅裝飾裝修工程施工合同12-21
建筑裝飾工程施工合同(通用)02-07
住宅裝飾裝修工程施工合同03-05
小型裝飾裝修工程施工合同11-03
家庭居室裝飾裝修工程施工合同11-11