裝飾合同書

時間：2024-03-30 09:55:01 其他合同范本我要投稿

裝飾合同書

　　現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，能夠利用到合同的場合越來越多，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編幫大家整理的裝飾合同書，希望能夠幫助到大家。

裝飾合同書

　　裝飾合同書篇1

　　工程名稱：

　　發(fā)包方（簡稱甲方）：

　　承包方（簡稱乙方）：

　　經(jīng)甲乙雙方本著公平自愿的原則，經(jīng)協(xié)商后達成以下外墻裝飾工程承包協(xié)議：

　　1.承包范圍：浩豐藍灣小區(qū)工程4棟號外墻裝修抹灰工程（3層~頂層）電梯口，塔吊口，等預留口和后期修補工作。

　　2.質(zhì)量與要求：乙方抹灰前必須經(jīng)過外墻鋼掛網(wǎng)處理，無空洞，平整度，垂直度須達到建設單位的相應規(guī)范，門窗邊線條垂直平整，外墻垂直度必須拉線校正，垂直后進行抹灰，（露臺，門，窗及其他）落地砂漿材料每天下班前使用清理完畢。乙方在施工工程中須按照甲方和監(jiān)理單位的'驗收標準進行作業(yè)。乙方工程量完工后按甲方和監(jiān)理單位的驗收標準進行確認是否合格，如不合格所造成返工責任歸乙方負責。

　　3.安全：

　　施工過程中出現(xiàn)的安全事故5000元以內(nèi)乙方負責，超過5000元甲乙雙方負責。乙方在施工中必須做好安全措施，佩戴安全帽、安全帶（且拴系牢固）等，如未做好安全措施就野蠻施工，所造成的一切安全后果乙方自行負責。

　　4.付款方式：

　　1.按實際完成面積，每平米單價（人民幣）拾玖圓正（19 元/㎡）

　　2.外立面找平層全部完成付乙方.00元大寫：貳萬伍仟圓整。清光面全部完成后付總工程的80%驗收并外架拆除后95%工程竣工驗收完畢后撥清余款。

　　5.合同責任：

　　本合同簽訂日至完工日總工期25天，乙方需在規(guī)定工期內(nèi)完工，否則由工期帶來的一切損失又乙方自行負責。

　　甲方：

　　乙方：

　　__________年__________月__________日

　　裝飾合同書篇2

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　甲方委托乙方承擔本工程的施工.安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合裝修工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議：

　　一. 工程概況

　　1. 工程名稱：________________

　　2. 工程地點：________________

　　3. 工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽認的工程報價單中項目為準;施工費用以雙方簽認的工程報價單中單價為依據(jù),按實際工程量結算;增減項目需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定單價簽認后生效,增減計施工、安裝項目。

　　4. 乙方按工程總造價收取6%管理費，計入工程款。

　　5. 雙方商定本工程____個工作日乙方按質(zhì)完成全部施工及安裝項目。即自________年____月____日起(日期以施工材料進場的

　　第二天計)

　　二. 甲方工作

　　1. 開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護和安放措施，若因甲方不采取必要的保護和安放措施而造成家具,陳設的損失由甲方承擔。

　　2. 向乙方提供施工所需的水、電等設施：協(xié)助乙方辦理施工申請、審批等手續(xù)，并繳納物業(yè)管理處所需的一切費用。

　　3. 對工程質(zhì)量，進度進行監(jiān)督檢查，辦理變更、驗收、登記手續(xù)和其它事宜。

　　4. 按時、按質(zhì)、按量提供施工所需甲方采購的材料。

　　三. 乙方工作

　　1. 乙方派出專職工地工程監(jiān)理，負責合同的履行，按合同要求組織施工、保質(zhì)，保量按期完成施工任務：解決由乙方負責的各項事宜。

　　2. 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定，對施工現(xiàn)場的防火安全負責。嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄。

　　3. 工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和施工成品進行保護。

　　四. 關于工程價款及結算的約定

　　1. 本合同簽訂后，甲方預付乙方簽認的報價單中工程款總額的50%(含設計定金)，乙方才進場施工。

　　2. 工程施工過程中，泥、水、電工完成前期工程，木工進場當天甲方預付乙方

　　第二期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的30%及增加項目金額的50%：木工基本完成,油漆工進場當天甲方預付乙方

　　第三期工程款即付滿

　　第二次預算(以雙方簽認項目的單價及實際工程尺寸數(shù)量計算)總工程款的95%，甲方預付的工程款以乙方開出的票據(jù)為依據(jù)。

　　3. 施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

　　五. 關于材料供應的約定

　　1. 本工程按雙方簽認的報價單及其它約定由甲方采購的施工材料，甲方應在各項目工程施工前兩天采購至現(xiàn)場，由甲方采購的材料。設備如不符質(zhì)量及要求對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料及設備至施工現(xiàn)場經(jīng)乙方驗收后由乙方負責保管，如乙方保管不當造成損失的，乙方負責賠償。

　　2. 凡由乙方采購的材料，設備質(zhì)量或規(guī)格不符合雙方約定要求的應禁止使用.若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　六. 關于雙方責任的約定

　　1. 因甲方原因影響工期，工期相應順延，并承擔由C、D、E、F條款原因造成乙方損失的賠償：

　　A. 不能按期.按時供水電：B、不能保證每天有8小時工作時間(含加班時間)：C、不能按期提供自購的材料、設備：D、提供的材料設備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費：F、非乙方造成的其它不可預見的原因。

　　2. 乙方責任

　　A. 不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延，相應損失由乙方承擔：B、對竣工驗收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝責任的質(zhì)量問題，乙方維修：C、乙方施工過程中違反操作規(guī)程造成的人員傷害，責任由乙方負責：D、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償。E、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負責。

　　七. 關于設計與施工及驗收的`約定

　　1. 乙方設計師完成施工圖后必須在商定的時間內(nèi)給甲方審圖,經(jīng)甲方確認簽字認可后乙方方可施工。

　　2. 乙方必須嚴格按甲方簽認的圖紙施工.安裝。

　　3. 在施工過程中，甲方提出變更設計，停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或變更，增減的原因，工程部位、時間.材料等;乙方根據(jù)變更要求兩天內(nèi)向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的機械呆滯、綜合管理費延誤工期、補償停工和已采購材料(因變更設計而無法利用所造成的材料浪費)等費用清單。

　　4. 隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收，甲方兩天內(nèi)不驗收，乙方可自檢后隱蔽并如實填寫隱蔽記錄，甲方應予以承認。

　　5. 工程竣工后，乙方通知甲方驗收。甲方應在接到通知后兩天內(nèi)驗收，并辦理驗收.移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則乙方視甲方通過驗收。若另定驗收日期，甲方應承認

　　第一通知時間為竣工日期，并承擔乙方看管場地的相關費用。

　　八. 獎勵和違約責任

　　1. 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應支付乙方____元;甲方不按合同的約定預付工程款，每拖期一天，按付款金額的___%加付滯納金。

　　2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元違約金。

　　3.工程未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責，并視為甲方已實際驗收合格。

　　4.因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

　　九.雙方簽認的裝飾工程報價單，施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達成一致的其它具體問題協(xié)議，作為合同附件，與合同具同等效力。

　　十.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　十一.本合同經(jīng)雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成雙方同意由當?shù)刂俨梦瘑T會或人民法院判決。

　　甲方(公章)：_________