亚洲v欧美v国产v在线成_制服丝袜中文字幕丝袜专区_一区二区三区韩国电影_激情欧美一区二区中文字幕

我要投稿 投訴建議

承攬加工合同

時間:2023-12-26 16:50:16 其他合同范本 我要投稿

關于承攬加工合同范本(精品)

  隨著人們對法律的了解日益加深,人們運用到合同的場合不斷增多,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么常見的合同書是什么樣的呢?下面是小編整理的關于承攬加工合同范本,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

關于承攬加工合同范本(精品)

關于承攬加工合同范本1

  定作人:

  簽訂地點:

  承攬人:

  簽訂時間:年月日

  第一條 加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限

  加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量

  數(shù)量

  名稱、型號單位、單價金額合計

  合計人民幣金額(大寫):

 。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱

  第二條 定作人提供的材料

  材料規(guī)格

  計量

  數(shù)量質(zhì)量

  提供日期

  消耗定額

  名稱型號單位

  (注:空格如不夠用,可以另接)

  第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:

  第四條 加工物的技術標準、質(zhì)量要求:

  第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件:

  第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:

  第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:

  第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的'日內(nèi)答復。

  第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

  第十條 加工物的交付方式及地點:

  第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:

  第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限:

  第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫)元。

  第十四條 本合同解除的條件:

  第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。

  第十六條 違約責任:

  第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:

 。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會仲裁;

 。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。

  第十八條 其他約定事項:

  定作人(章):

  承攬人(章):

  住所:

  住所:

  法定代表人:

  法定代表人:

  居民身份證號碼:

  居民身份證號碼:

  委托代理人:

  委托代理人:

  電話:

  電話:

  開戶銀行:

  開戶銀行:鑒(公)證機關(章)

  賬號:

  賬號:

  經(jīng)辦人:

  郵政編碼:

  郵政編碼:

  監(jiān)制部門:

  印制單位:

關于承攬加工合同范本2

  承攬方(甲方):_________

  定作方(乙方):_________

  甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。

  第一條、甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費

  定作物名稱:_________

  型號:_________

  規(guī)格:_________

  質(zhì)量要求:_________

  計量單位:_________

  數(shù)量:_________

  加工費:_________

  單位總價:_________

  第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。

  第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。

  第四條、乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料。

  材料名稱:_________

  型號:_________

  規(guī)格:_________

  質(zhì)量要求:_________

  計量單位:_________

  數(shù)量:_________

  單價:_________

  總價:_________

  圖紙、技:_________

  術資料及:_________

  交付時間:_________

  第五條、原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

  材料名稱:_________

  交付時間:_________

  交付地點:_________

  交付數(shù)量:_________

  包裝要求:_________

  檢驗方法:_________

  運輸方法:_________

  運費承擔:

  第六條、加工費結(jié)算辦法與時間_________。

  第七條、乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。

  第八條、甲方的違約責任

  1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

  2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

  3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

  4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

  5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

  6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。

  第九條、乙方的違約責任

  1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

  2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

  3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

  4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。

  5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

  6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

  第十條、聲明及保證

  (一)甲方:

  1、甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。

  2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

  3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

  4、甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

  (二)乙方:

  1、乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。

  2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

  3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

  4、乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

  第十一條、保密

  雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

  一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

  第十二條、不可抗力

  本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

  如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

  第十三條、通知

  1、根據(jù)本合同需要發(fā)出的'全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。

  2、各方通訊地址如下:_________。

  3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

  第十四條、爭議的處理

  1、本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

  2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:

 。1)提交_________仲裁委員會仲裁;

  (2)依法向人民法院起訴。

  第十五條、解釋

  本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。

  第十六條、補充與附件

  本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

  第十七條、合同效力

  本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

  承攬方(蓋章):_________定作方(蓋章):_________

  法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

  地址:_________地址:_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  簽訂地點:_________簽訂地點:_________

【承攬加工合同】相關文章:

(精選)加工承攬合同07-21

加工承攬合同10-08

承攬加工合同10-08

承攬加工合同11-27

廣告加工承攬合同02-21

加工承攬合同[集合]07-22

產(chǎn)品加工承攬合同09-26

加工承攬合同(范本)07-18

關于承攬加工的合同04-12

承攬加工合同模板10-08