[優(yōu)秀]房屋合同9篇

　　隨著法律觀念的深入人心，合同的用途越來越廣泛，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編為大家整理的房屋合同10篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

房屋合同 篇1

　　贈予人(甲方)：

　　身份證編號：

　　受贈人(乙方)：

　　身份證編號：

　　甲乙雙方為母子關(guān)系，為贈予房屋，甲乙雙方協(xié)商一致簽訂如下：

　　一、甲方自愿將自有的坐落在 ，產(chǎn)籍號：

　　字第 號，建筑面積 平方米，私有房屋無償贈予給乙方，甲方保證贈予乙的'上述房屋的全部所有權(quán)，并免遭任何第三人追索(即弟兄、姐妹、妻子、兒女都無權(quán)享有甲方贈予的房屋繼承權(quán))。

　　二、上述贈予房屋交接時間

　　年 月 日，贈予房屋交接前的債權(quán)債務(wù)由甲方負(fù)責(zé)，贈予房屋交接后的債權(quán)債務(wù)由乙方負(fù)責(zé)。

　　三、乙方自愿接受上述房屋全部產(chǎn)權(quán)，并保證在房屋交接之日起3個月辦理房屋產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)，辦理上述產(chǎn)權(quán)變更登記的稅及相關(guān)費用，由乙方負(fù)責(zé)。

　　甲方(贈予人)簽名：

　　乙方(受贈人)簽名：

　　合同簽訂時間

　　年 月 日

房屋合同 篇2

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　甲乙雙方為購銷度假村商品房事宜，經(jīng)洽商簽訂合同條款如下，以便共同遵守。

　　一、乙方向甲方購買坐落在度假村組團(tuán)內(nèi)樓房___棟。建筑面積為______平方米。其面積以《建筑面積計算規(guī)則》為準(zhǔn)。

　　二、商品房售價為人民幣_____元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設(shè)施的費用，但不包括建筑稅和公證費。

　　三、付款辦法

　　預(yù)購房屋按房屋暫定價先付購房款40%，計人民幣_____元(其中10%為定金)。待房屋建筑工作量完成一半時再預(yù)付30%。房屋竣工交用乙方時按實際售價結(jié)清尾款。房屋建筑稅款由甲方代收代繳。

　　四、交房時間

　　甲方應(yīng)于____年____月將驗收合格的.房屋交用乙方。

　　五、乙方在接到甲方交接房通知后的十天內(nèi)將購房款結(jié)清。屆時乙方若不能驗收接管時，須委托甲方代管，并付甲方代管費________(按房價的萬分之一/日計取)。

　　六、乙方從接管所購房屋之日起，甲方按照國家規(guī)定，對房屋質(zhì)量問題實行保修(土建工程保修一年，水電保修半年，暖氣保修一個采暖期)。

　　七、違約責(zé)任

　　1.本合同生效后，如乙方違約，乙方已繳定金不退;如甲方違約，則應(yīng)雙倍退還定金。

　　2.甲方如不能按期交用乙方所購房屋時(除人力不可抗拒原因外)，每逾期一天，甲方向乙方償付承擔(dān)應(yīng)交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交用房屋，乙方又同意提前接管時，以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。

　　八、乙方需要安裝電話，由甲方解決，費用由乙方承擔(dān)。

　　九、乙方對所購房屋享有所有權(quán)，但必須遵守國家有關(guān)房屋管理規(guī)定及度假村管理辦法。

　　十、甲乙雙方如在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭執(zhí)，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;如雙方不能達(dá)成一致意見時，應(yīng)提交仲裁委員會進(jìn)行仲裁。

　　十一、本合同一式九份，正本兩份，雙方各執(zhí)一份;副本六份，雙方各執(zhí)三份。正副兩本具有同等法律約束力。

　　十二、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并公證后生效。本合同未盡事宜由雙方另行協(xié)商。

　　十三、本合同附件

　　1.房屋平面位置及占用土地范圍圖

　　2.度假村別墅暫行管理方法

　　甲方：(蓋章)____________ 乙方：(蓋章)____________

　　法定代表人：______________ 法定代表人：______________

　　地址：____________________ 地址：____________________

　　電話：____________________ 電話：____________________

　　開戶銀行：________________ 開戶銀行：________________

　　賬號：____________________ 賬號：____________________

房屋合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方于年 月 日，在 房屋一套，現(xiàn)甲方自愿將該房屋更名給乙方，乙方自愿訂購該房屋。根據(jù)《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方將該房屋更名給乙方一事達(dá)成以下條款：

　　第一條 甲方對上述房屋一手更名的聲明。甲方根據(jù)相關(guān)規(guī)定，已依法取得 房屋的購買權(quán)，已交購房定金 萬元。該房屋的結(jié)構(gòu)為，建筑面積為 平方米，房屋開發(fā)商銷售價格為 元（開發(fā)商與乙方簽訂房屋買賣合同的價格，不含房屋維修基金、契稅等費用）。

　　第二條 甲方對更名權(quán)的聲明。甲方保證上述房屋可以更名，更名前的所有手續(xù)由甲方辦理。

　　第三條 乙方對訂購權(quán)的聲明。乙方愿意在本協(xié)議第一條款及第二條款成立的前提下，簽訂本協(xié)議，并認(rèn)可僅在此種情況下簽訂本協(xié)議才具有法律效力。

　　第四條 轉(zhuǎn)讓房屋購買權(quán)的價格。甲乙雙方同意上述房屋轉(zhuǎn)讓購買權(quán)的價格為人民幣：萬元整（小寫： 元整）。

　　第五條 付款方式。

　　1、甲乙雙方一起到房屋開發(fā)公司辦理更名手續(xù)，乙方在收到房屋開發(fā)公司開具的交付貳萬元房屋定金收款收據(jù)時，乙方立即支付給甲方 萬元現(xiàn)金（退還甲方已交付的房屋定金）。

　　2、甲乙雙方在一起辦理完房屋定單更名、房屋定金更名等相關(guān)手續(xù)之后，乙方立即支付給甲方 萬元現(xiàn)金（轉(zhuǎn)讓房屋購買權(quán)的款項）。

　　第六條 違約責(zé)任。

　　1、甲方違約責(zé)任。甲方在收到乙方 萬元轉(zhuǎn)讓房屋購買權(quán)的款項之后，要確保乙方能夠與房屋開發(fā)公司順利簽訂上述房屋的《房屋買賣合同》，如果非乙方原因，乙方不能如愿購買到上述房屋，甲方應(yīng)立即退還乙方交付給甲方的叁萬元轉(zhuǎn)讓房屋購買權(quán)的款項。如甲方不能立即退還乙方交付給甲方的`叁萬元轉(zhuǎn)讓房屋購買權(quán)的款項，則按每天3%0支付給乙方滯納金。

　　2、乙方違約責(zé)任。乙方在支付給甲方款項之前提出終止上述房屋定購，乙方應(yīng)付給甲方違約金叁萬元；乙方在支付給甲方款項之后提出終止上述房屋定購，乙方交付給甲方的款項不退還。

　　第七條 有關(guān)爭議的解決方法。本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。本協(xié)議的補充協(xié)議為本協(xié)議不可分割的組成部分，具有同行法律效力。當(dāng)本協(xié)議在履行中發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不能解決時，雙方均有權(quán)向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。

　　第八條 生效說明。本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具

　　有同等法律效力。本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（簽字）：年月日

　　乙方（簽字）年月日

房屋合同 篇4

　　甲 方：

　　乙 方：

　　甲乙雙方按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則，結(jié)合房屋建設(shè)的實際情況，經(jīng)過雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議。

　　一、工程概況：

　　1、甲方準(zhǔn)備在黃顙口鎮(zhèn)太陽垴新建一間三層帶斜屋頂?shù)姆课菀粭�，建筑面積480㎡,經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商，決定將其房屋建筑工程(房屋從主體結(jié)構(gòu)開始到粉刷以及外墻裝修完畢)承包給乙方進(jìn)行施工建設(shè)，工程從20xx年 月 日開始動工到20xx年 月 日竣工;房屋建設(shè)采用包工不包料的方式承包;乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期進(jìn)行施工。

　　2、乙方負(fù)責(zé)房屋建筑時所需的設(shè)施(比如：腳手架、跳板等)，甲方負(fù)責(zé)材料的供應(yīng);工程開工，從協(xié)議簽定之日開始，歷時 天內(nèi)完成;房屋建筑總面積 平方米，按每平方 元計算，費用金額共計 元整。建筑用模板，按照展開實際面積計算，按照每平方 計算;

　　3、付款方式：主體結(jié)構(gòu)工程完工，甲方應(yīng)向乙方支付工程款的50﹪，即(金額大寫)： 元;待工程完工后，經(jīng)甲方驗收合格，付清工程的余下款項。

　　二、質(zhì)量要求：

　　1、工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。

　　2、施工中，乙方應(yīng)按照甲方的要求照圖紙進(jìn)行施工，主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時，墻體要垂直、整體平整，所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻，無裂縫，內(nèi)墻面達(dá)到整體水平平整、無裂縫，門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙，天面要達(dá)到厚度均勻，無裂縫，所有刷白顏色均勻，大門墻體及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的'粘貼，達(dá)到水平;陰陽角與墻體成一條線，與墻面垂直或平行;房屋四周要進(jìn)行雨水排除的處理，待工程全部結(jié)束后，甲方進(jìn)行竣工驗收。

　　3、乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括基礎(chǔ)、墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)室外粗粉刷、室外瓷磚的裝修，頂層層面加漿蓋瓦，同時做好頂層的防水防滲工作。

　　三、安全問題：

　　工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負(fù)責(zé)，若發(fā)生安全事故由乙方完全負(fù)責(zé)，承擔(dān)一切責(zé)任，甲方概不負(fù)責(zé)，沒有任何法律責(zé)任。

　　四、情況說明

　　1.乙方伙食自備，甲方每層完工后給乙方加餐一次;

　　2.甲方每層給乙方香煙一條，手套若干。

　　五、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。本合同自20xx年 月 日簽定之日起生效。

　　甲 方

　　乙 方

　　雙方證明人

　　年 月 日

房屋合同 篇5

　　委托人：住址：

　　身份證號碼：工作單位：

　　電話：

　　居間人：法定代表人：

　　住所：

　　甲方欲出售其名下________房屋，特委托乙方帶給購房人的信息，幫忙甲方與購房人簽定《房屋買賣合同》。經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以咨雙方共同遵守。

　　第一條：出售房屋的基本狀況

　　甲方房屋位于：_______________;建筑面積：_______________;房屋所有權(quán)證號為：_______________。

　　本房屋為央產(chǎn)房或經(jīng)濟(jì)適用房、房改房，甲方已取得上市出售備案表，能夠合法出售。本房屋用于自住，未出租，無它項權(quán)利設(shè)置;或，本房屋用于出租，租期________年____月____日終止，承租人已書面聲明放下優(yōu)先購買權(quán)，不購買此房。(附聲明附件)或，本房屋的共有權(quán)人____，其已書面聲明放下優(yōu)先購買權(quán)，不購買此房。(附聲明附件

　　第二條：甲方委托事項

　　1.乙方代為尋找購房人

　　2.乙方帶領(lǐng)有購房意向的人實際參觀房屋

　　3.乙方向購房意向人帶給甲方房屋狀況的證明文件等。

　　第三條：甲方義務(wù)

　　甲方保證其有權(quán)出售該房屋。如基于該房屋發(fā)生任何糾紛，均由甲方負(fù)責(zé)。

　　甲方向乙方帶給房屋的權(quán)屬證書復(fù)印件，甲方承諾該復(fù)印件與原件一致

　　甲方向乙方帶給房屋鑰匙一套。

　　第四條：乙方義務(wù)

　　乙方應(yīng)當(dāng)為甲方尋找適宜的買方。

　　乙方帶領(lǐng)購房意向人參觀甲方房屋時，不得損壞屋內(nèi)設(shè)施。

　　乙方對甲方房屋不享有任何的權(quán)利。

　　第五條：委托期限

　　本合同委托期限為____月，期滿之前，甲方不得解除委托。

　　或甲方能夠解除本委托，但因其解除委托行為給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償職責(zé)。合同期滿乙方未找到買家的，本合同終止，乙方向甲方返還甲方帶給的材料。

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，能夠續(xù)定委托合同。

　　第六條：乙方報酬

　　乙方完成居間事項，即甲方與乙方帶給的'買房人簽訂《房屋買賣合同》，甲方向乙方支付____元的居間服務(wù)報酬。該報酬于甲方與乙方帶給的買房人簽訂《房屋買賣合同》之日支付。

　　第七條：違約職責(zé)

　　甲乙雙方應(yīng)認(rèn)真履行本合同，如有違約，應(yīng)賠償守約方的損失。

　　第八條：爭議解決

　　雙方在履行本合同中的爭議應(yīng)先協(xié)商解決;如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的法院提起訴訟或向北京仲裁委員會提起仲裁(選取其一)。

　　本合同共____頁，自雙方簽字之日起生效。

　　本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

　　甲方(委托代理人)：乙方：

　　________年____月____日________年____月____日

房屋合同 篇6

　　一、房屋贈與合同的效力如何？

　　房屋贈與合同只要是雙方真實意思表示就有法律效力。

　　《合同法》第一百八十五條 贈與合同是贈與人將自己的財產(chǎn)無償給予受贈人，受贈人表示接受贈與的合同。

　　但需要注意的是，即使贈與合同有效，如果不辦理過戶手續(xù)，房屋所有權(quán)是沒有轉(zhuǎn)移的`。而且贈與人在贈與財產(chǎn)的權(quán)利轉(zhuǎn)移之前可以撤銷贈與。

　　二、房屋贈與的注意事項：

　　房產(chǎn)贈與人必須具有真實的意思表示，并且必須對其所贈房產(chǎn)擁有所有權(quán)。雖然取得贈與公證書可以迅速辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，但應(yīng)注意幾個事項：

　　1、贈與是無償?shù)姆�律行為，法律后果不同于有償�(shù)霓D(zhuǎn)讓行為;

　　2、是贈與后變更產(chǎn)權(quán)登記的稅費與繼承后變更的標(biāo)準(zhǔn)不同，辦理前應(yīng)向房管局、地稅局等有關(guān)部門充分咨詢;

　　3、一般的贈與行為贈與人在贈與財產(chǎn)的權(quán)利轉(zhuǎn)移之前可以撤銷贈與，但是經(jīng)過公證的贈與合同除外，也就是說經(jīng)過公證的贈與行為一般不能撤銷。

　　由于房屋贈與是雙方行為，因此必須要雙方都同意，如果只有一方同意進(jìn)行房屋贈與的話，那么簽訂的合同也是無效的。同時還要注意一點，這里所贈與的房屋必須是歸贈與人所有的，否則的話就無權(quán)進(jìn)行處分。如果你對此還有疑問的話，可以來電咨詢的在線律師。

房屋合同 篇7

　　房屋贈與合同怎么才能撤銷

　　原告劉老漢與被告劉某均認(rèn)可，劉某取得該房屋的前提是照顧父母的日常生活。劉老漢與劉某雖然簽訂了《XX市存量房買賣合同》，但該合同并未約定具體付款時間，且20xx年4月劉老漢將房屋過戶至劉某名下，劉老漢及其他子女在長達(dá)5年的時間內(nèi)并未提出異議;劉某實際已各支付5萬元給其哥哥弟弟。根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，“贈與可以附義務(wù)。贈與附義務(wù)的，受贈人應(yīng)當(dāng)按約定履行義務(wù)。”劉老漢與劉某的約定未違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定，因此，簽訂的《XX市存量房買賣合同》名為買賣合同，實際系附義務(wù)的贈與合同，合法有效。

　　那么，劉老漢能否行使撤銷權(quán)呢?

　　劉老漢主張劉某未按約定履行照顧父母生活的義務(wù)，請求撤銷雙方之間的贈與合同。根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，受贈人有下列三種情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：嚴(yán)重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;對贈與人有扶養(yǎng)義務(wù)而不履行;不履行贈與合同約定的義務(wù)。贈與人的撤銷權(quán)，自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷原因之日起一年內(nèi)行使。

　　根據(jù)《最高人民法院<關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定>》，當(dāng)事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實，或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實，有責(zé)任提供證據(jù)加以證明。沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的事實主張的，由負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利后果。劉老漢對劉某未依約履行照顧父母生活負(fù)有舉證責(zé)任。但劉老漢未能提供證據(jù)，且還認(rèn)可劉某自20xx年至20xx年12月照顧父母生活的事實;之后原被告雖因生活瑣事發(fā)生矛盾，但不能因此認(rèn)定劉某不盡照顧父母生活的義務(wù)。劉老漢要求撤銷雙方之間的贈與合同沒有事實及法律依據(jù)，法院對其訴訟請求不予支持。

　　贈與合同撤銷的條件

　　原告張某、李某系夫妻，生育有四個子女。被告張丁系原告的四子，兩原告年事已高，需要人照料其生活起居等。20xx年10月被告張丁夫妻二人向兩原告承諾對兩原告今后的生活、醫(yī)療及生養(yǎng)死葬承擔(dān)一切責(zé)任。兩原告在被告的多次勸說之下，于20xx年5月將自己座落于縣城的房屋贈與被告并進(jìn)行了公證。20xx年9月15日原告張某生病住院病危，被告張丁在接到通知后去醫(yī)院探望原告。后因原告的醫(yī)療費問題與原告及其他兄弟姊妹之間多次發(fā)生爭執(zhí)，在原告還未出院的情況下，被告不辭而別。為此，兩原告在精神上受到了極大的刺激。由于被告未履行自己所作出的承諾，兩原告認(rèn)為將房屋贈與被告是重大失誤。為此，原告向公證處，請求依法撤銷所公證的房產(chǎn)贈與合同，被告立即返還原告所贈的房屋產(chǎn)權(quán)。

　　本案雙方爭議的焦點是：贈與合同公證可否撤銷?

　　第一種觀點認(rèn)為，本案的被告在得知原告生病住院后，專門趕回探望原告;應(yīng)當(dāng)說被告在原告的幾個子女中是最盡義務(wù)的，并非如原告所陳述的被告不照料原告的生活起居。兩原告對被告所作出的贈與行為，是原告經(jīng)過慎重考慮后作出的，并且該贈與行為經(jīng)過了公證。在贈與財產(chǎn)交付前不得撤銷贈與合同，因為訂立的合同經(jīng)過公證，表明雙方當(dāng)事人對簽訂和履行合同是認(rèn)真嚴(yán)肅的，對贈與人來說，有充分的時間和條件，來決定是否簽訂和履行該合同，不存在考慮不周，或情緒沖動等原因。從公證的效力來說，合同經(jīng)過國家公證機關(guān)的公證。所以，這種贈與合同公證不得撤銷。這對于嚴(yán)肅國家公證機關(guān)的公證力，維護(hù)合同的嚴(yán)肅性，保證財產(chǎn)權(quán)利關(guān)系的相對穩(wěn)定是必要的。第二種觀點認(rèn)為，兩原告與被告所簽訂的贈與合同是附義務(wù)的贈與合同;該贈與合同經(jīng)過了公證，經(jīng)過公證的贈與合同不得進(jìn)行任意撤銷，贈與人要行使撤銷權(quán)，須以符合法定事由的情形出現(xiàn)為條件，只要具備了法定的撤銷事由，贈與人即可以撤銷贈與合同。由于本案的贈與合同系附義務(wù)的`贈與合同，被告對原告有扶養(yǎng)義務(wù)而沒有履行，并且被告沒有忠實地履行贈與合同所附的義務(wù)。根據(jù)《合同法》第192條的規(guī)定，原告申請撤銷對被告的贈與合同的事由符合法律規(guī)定的贈與合同撤銷的法定事由。因此，原告的申請予以撤銷，是合適的。

　　我們認(rèn)為本案中所涉及的贈與合同經(jīng)過公證程序，故當(dāng)事人不得任意撤銷。原告要行使撤銷權(quán)需以符合法定事由的情形出現(xiàn)為條件，只要具備了法定事由，贈與人即享有撤銷權(quán)。被告不履行贈與合同約定的義務(wù)，符合《合同法》第192條第1款第3項的規(guī)定，屬于行使撤銷權(quán)的法定事由。原告要求解除公證贈與合同的請求，符合法律之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以支持。

房屋合同 篇8

　　甲方：（房屋修建者，以下簡稱“甲方”）

　　乙方：（房屋承建者，以下簡稱“乙方”）

　　為了明確責(zé)任，按質(zhì)、按量、按時完成建筑承建任務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及《建筑法》和國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程具體體情況 ，經(jīng)雙方自愿協(xié)商，本著公平公正的原則，簽訂本房屋承建合同，條款如下，共同遵守。

　　甲方于年月日委托乙方承建其位于的房屋（新建、改建或擴(kuò)建），房屋共計層（簽訂合同后層數(shù)變更，需重新簽訂合同并將已簽訂的原承建合同同時作廢）。

　　具體合同條款如下：

　　第一 條工程概況

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程范圍和內(nèi)容：

　　四、工程總造價：

　　五、質(zhì)量等級：

　　六、施工過程中的水費、電費（含因澆灌及封頂?shù)劝l(fā)電需要而產(chǎn)生的費用）、建筑材料費（特殊情況除外）、因甲方在施工期間變更設(shè)計而對乙方產(chǎn)生額外費用等由甲方承擔(dān)；

　　七、施工人員的日常食宿費用自理（根基開挖和每層澆頂除外），施工中所用的機器設(shè)備、模板、腳手架等費用由乙方承擔(dān)。

　　八、開工日期：承建工程自 年 月 日開工至 年 月 日竣工驗收。

　　第 二 條承包方式

　　本工程采用下列第 項方式承包。

　　1．按施工圖預(yù)算加簽證、加政策性調(diào)整結(jié)算；

　　2．包工不包料；

　　3．包工包料；

　　4．按實結(jié)算；

　　5．其他。

　　如采取全部包干，金額一般不得調(diào)整。但遇設(shè)計變更或政策性調(diào)整引起設(shè)備、材料價格的調(diào)整及人力不可抗拒的自然災(zāi)害，可調(diào)整合同工程價格。

　　第 三 條承包價格構(gòu)成

　　截至合同簽訂之日協(xié)商承建單價為 元/㎡，如需其他施工，如地面磚、室內(nèi)墻面磚、樓梯磚、房面領(lǐng)條方水工需乙方施工請在工程結(jié)頂前告知乙方并寫上施工價格。

　　第 四 條付款節(jié)點及方式

　　乙方承建甲方的房屋概況如下：承建單價為 元/㎡（此價格勿向外透露），建筑面積為 ㎡（建筑面積按每層樓外墻范圍計算、樓梯建筑計雙倍建筑面積），工程款共計人民幣 元，大寫金額為 ： （壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬）。

　　一、待乙方進(jìn)入現(xiàn)場施工后，甲方應(yīng)按約定預(yù)付合同款項的 %，即 元；若為包工包料工程，須在開工前，甲方應(yīng)按合同款項的 %，即 元作為工程備料預(yù)付款；

　　二、施工款按層支付，每層澆頂前須支付合同總款項的 %，即 元；

　　三、房屋結(jié)頂前施工款須支付合同總款項的 %，即 元；

　　四、土建完成后，在進(jìn)行外墻、內(nèi)墻粉刷及地面澆筑前，需支付合同總款項的 %，即 元；

　　五、乙方在完成建設(shè)工程交付驗收使用時，甲方須按工程款總款項的 95 %完成支付。剩余 5 %的尾款，自修建完成3個月內(nèi)無質(zhì)量問題，一次付清。

　　備注：乙方每次收到貨款后需開具收據(jù)給甲方并自己留檔。

　　第 五 條工程變更

　　本工程在施工中，任何一方不得任意變更設(shè)計。如確需變更設(shè)計時，必須在該工程施工前進(jìn)行。在施工期間，若因甲方提出變更設(shè)計而造成的工程延期、窩工、返工、倒運、材料浪費等情況，由甲方全權(quán)負(fù)責(zé)；若因乙方未按照施工要求進(jìn)行施工建設(shè)，而造成的工程延期、窩工、返工、倒運、材料浪費等情況，由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)。

　　第 六 條雙方責(zé)任

　　甲方：

　　一、負(fù)責(zé)提供修建場地，保證施工區(qū)域的三通一平（水通、電通，路通、場地平）及地下原有管道、電路及其他障礙物的清理遷移工作；

　　二、依照城市規(guī)劃及有關(guān)規(guī)定辦理施工相應(yīng)的手續(xù)，如因手續(xù)問題而造成的后果，由甲方負(fù)責(zé)；

　　三、按雙方商定的分工范圍和要求供應(yīng)材料、設(shè)備：

　　1．包工不包料工程。甲方應(yīng)負(fù)責(zé)把材料、設(shè)備運至場地，按乙方指定位置堆放、布置。如施工材料供應(yīng)不及時，應(yīng)在天前通知乙方，否則應(yīng)承擔(dān)停工待料損失，并須延工期；如因提供的材料本身存在問題，而導(dǎo)致事故或其他情況由甲方負(fù)責(zé)。

　　2．包工包料工程。經(jīng)雙方協(xié)議商定應(yīng)由甲方提供的材料、設(shè)備，根據(jù)具體項目的需求，由雙方協(xié)定。

　　四、施工期間，在修建工程全過程有監(jiān)督和指導(dǎo)義務(wù)，有義務(wù)糾正乙方不符合要求的施工行為；有義務(wù)按照乙方有關(guān)工程的安排，及時采取相應(yīng)措施；有義務(wù)保管好乙方的建筑施工工具、器材、管線等物品的完好，如有遺失損壞等，視情況確定應(yīng)由甲方賠償?shù)念~度。

　　乙方：

　　一、嚴(yán)格按照甲方房屋設(shè)計圖紙規(guī)定的施工（如有圖紙），自覺接受甲方監(jiān)督和指導(dǎo)，未經(jīng)甲方許可，不得隨意變更施工內(nèi)容和降價施工質(zhì)量要求；

　　二、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場布置、指定電源、水源、道路和材料堆放位置；有義務(wù)及時得當(dāng)?shù)奶幚硎┕て陂g可能出現(xiàn)的情況，并及時告知甲方；

　　三、施工期間，乙方應(yīng)合理使用材料，不得隨意破壞浪費，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，所有施工內(nèi)容必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，如出現(xiàn)施工疏忽和質(zhì)量問題，乙方必須承擔(dān)全部責(zé)任，并負(fù)責(zé)由此造成的全部經(jīng)濟(jì)損失；

　　四、核定工期為 天，從雙方約定開工日起，乙方須在合同期內(nèi)保質(zhì)保量完成全部工程，并盡可能提前完成。

　　第 七條安全、文明施工

　　乙方按照有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，承擔(dān)由自身安全措施不力造成事故的`責(zé)任和因此產(chǎn)生的費用。非乙方責(zé)任造成的傷亡事故，由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任和有關(guān)費用。

　　第 八條附則

　　一、雙方協(xié)商同意的有關(guān)修改建筑設(shè)計變更的文件、洽商記錄、會議紀(jì)要、以及資料圖表等，也是本合同的組成部分；

　　二、甲方指定為工地代表；

　　乙方指定為工地代表；

　　三、本合同未盡事宜，如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力；

　　四、合同爭議的解決方式：本合同在履行的過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�主管部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，應(yīng)按下列第種方式解決：

　　1．提交仲裁委員會仲裁；

　　2．依法向人民法院起訴。

　　五、本合同自簽訂之日起生效，嚴(yán)禁涂改，一經(jīng)涂改，合同失效；

　　六、本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

　　簽訂時間： 年 月 日

房屋合同 篇9

　　出租方(以下簡稱甲方)：

　　承租方(以下簡稱乙方)：

　　甲、乙雙方通過友好協(xié)商，就房屋租賃事宜達(dá)成協(xié)議如下：

　　一、租賃地點及設(shè)施：

　　1、租賃地址： 居住面積平方 米;

　　2、室內(nèi)附屬設(shè)施：

　　a：電**：淋浴** 空調(diào) 冰箱 彩電 吸油煙機

　　b：家俱：床(2) 沙發(fā) 餐桌 餐凳

　　二、租用期限及其約定：

　　1、租用期限：甲方同意乙方租用 年;

　　自 年 月 日起至 年 月 日;

　　2、房屋租金：每年 元人民幣;總計 元人民幣

　　3、付款方式：一次性付清，甲方收取驗收無誤后，將押金退還乙方，不計利息。

　　4、租賃期內(nèi)的水、電、有線電視、衛(wèi)生費由乙方支付，物業(yè)管理，供暖等費用由甲方支付;甲方每年提供 個煤氣罐給乙方。

　　5、租用期內(nèi)，乙方有下列情形之一的甲方可以終止合同，收回房屋使用權(quán)、乙方需擔(dān)全部責(zé)任，并賠償甲方損失。

　　(1)乙方利用承租房屋進(jìn)行非法活動損害公共利益的;

　　(2)乙方影響小區(qū)居民正常生活休息，收到3次以上投訴的`;

　　(3)連續(xù)三個月不付所有費用的。

　　三、雙方責(zé)任及義務(wù)：

　　1、無論在任何情況下，乙方都不能將押金轉(zhuǎn)換為房屋租金;

　　3、在租用期內(nèi)，甲方確保乙方的正常居住，甲方如將乙方租用的房屋收回，應(yīng)提前二個月告知乙方;

　　4、租用期滿后，乙方如需繼續(xù)使用，應(yīng)提前二個月提出，甲方可根據(jù)實際情況，在同等條件下給予優(yōu)先;

　　5、在租賃期內(nèi)，甲、乙雙方如有一方有特殊情況需解除協(xié)議的，必須提前一個月通知對方，協(xié)商后解除本協(xié)議;

　　6、乙方入住該物業(yè)應(yīng)保持周圍環(huán)境整潔做好防火防盜工作，如發(fā)生事故乙方應(yīng)負(fù)全部責(zé)任;

　　7、乙方不得擅自改變室內(nèi)結(jié)構(gòu)，并愛惜使用室內(nèi)設(shè)施，若人為損壞的將給予甲方相應(yīng)賠償;如發(fā)生自然損壞，應(yīng)及時通知甲方，并配合甲方及時給予修復(fù)。

　　四、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成按有關(guān)現(xiàn)行法規(guī)辦理或提交當(dāng)?shù)毓�安局調(diào)解。

　　本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字后即行生效。

　　五、其它說明：

　　出租方(甲方)：

　　身份證：

　　電話：

　　承租方(乙方)：

　　身份證：

　　電話：

　　日期： 年 月 日

【房屋合同】相關(guān)文章：

房屋的合同03-10

房屋合同08-18

【經(jīng)典】房屋合同08-28

房屋合同[經(jīng)典]09-07

（經(jīng)典）房屋合同08-29

房屋合同(精選)08-20

房屋合同[精選]09-14

(精選)房屋合同09-20

[經(jīng)典]房屋合同10-18

房屋合同(經(jīng)典)09-27