房屋合同

時間：2023-09-09 10:27:28 其他合同范本我要投稿

租賃房屋合同推薦度：
拆除房屋合同推薦度：
租賃房屋的合同推薦度：
買賣房屋合同推薦度：
租賃房屋合同推薦度：
相關推薦

實用的房屋合同【范例7篇】

　　隨著人們法律意識的建立，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編整理的房屋合同7篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

實用的房屋合同【范例7篇】

房屋合同篇1

　　甲方:乙方：

　　根據國家相關法規(guī)規(guī)定，經甲、乙雙方友好協商，甲方將興隆XX臨XX三間平房改建工程包工給乙方施工，并達成以下協議：

　　一、工程概況

　　1、兩層為磚混結構，一層向前補建及地基處理，二層新建，屋頂為鋼筋混凝土現澆面。

　　2、建筑面積約為140多平方米。

　　3、一層補建混凝土地座和混凝土地面及內外墻體粉刷水光。

　　4、室內鋼筋混凝土現澆樓梯一座。

　　5、臨XX墻面全部貼瓷，原一層前窗門及有關墻體需拆除活路。

　　6、格式及地平界限和南鄰家相同。

　　7、一層所有地面及院內地面全部升高壓光處理。

　　一、二層衛(wèi)生間內貼磁處理，并配合上下水路安裝施工活路。

　　其它活路以簡圖說明為準。

　　二、承包方式

　　1、包工不包料。

　　2、一切施工設備、機具由乙方承擔。

　　三、付款形式

　　1、全部工程總包價為35000.00元(叁萬伍仟元整)，室內現澆樓梯另計。

　　2、合同簽訂后，施工人員設備進入工地，開始施工，甲方付給乙方3000元工程預付款，主體完工付給乙方10000元工程款，剩余部分待竣工驗收合格后全部結清。

　　3、室內樓梯待完工驗收合格后即時結清。

　　四、雙方責任

　　甲方責任：

　　1、向乙方提供施工草圖;

　　2、提供水電到現場，確保順利施工;

　　3、向乙方提供所需施工材料到場;

　　4、確保乙方施工人員、材料、機械順利出入;

　　5、有權對乙方不符合安全質量標準等情況進行監(jiān)督、整改。乙方責任：

　　1、嚴格施工進度，杜絕材料浪費，確保施工用料。

　　2、嚴格按建筑標準規(guī)范施工，確保施工質量。

　　3、嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工，施工期間一旦發(fā)生任何機械、人身等事故，一切由乙方自行承擔和處置。

　　4、施工人員施工時，隨時清理各處落地沙灰及物品材料堆放。

　　5、嚴格教育施工人員遵紀守法，否則后果自負。

　　6、竣工后如出現任何質量問題，造成一切后果，損失自行承擔處理。

　　五、工期

　　1、開竣工日期________年____月____日至________年____月____日。

　　2、總日歷工期：1個月，共計____日歷天。(特殊情況除外)

　　六、其它事宜

　　1、未盡事宜由雙方友好協商解決;

　　2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份;

　　3、施工期間，如需補充，合同同樣具有法律效力;

　　4、本合同經甲乙雙方簽字之日即生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

房屋合同篇2

　　出賣人(以下簡稱甲方)：住址：身份證號碼：

　　聯系電話：

　　買受人(以下簡稱乙方)：住址：身份證號碼：

　　聯系電話：

　　見證方：身份證號碼：聯系電話

　　根據有關法律規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿，協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協議：

　　第一條乙方購買甲方坐落于私有樓房住宅一處，使用面積為平方米。

　　第二條此房屋實際售價元整( ￥元)。此售價包括所有固定裝修、固定配套設備。

　　第三條甲方應在簽署本合同時，向乙方提供身份證、單位分配此房居住相關證明的復印件;乙方應在簽署本合同時，向甲方提供身份證復印件：

　　第四條前上述房屋在甲方實際交付乙方之日前所發(fā)生的`費用(取暖費、物業(yè)費、水費、電費、天然氣費、電話費等)由甲方負責。分擔日期以辦完過戶手續(xù)乙方正式接手此房屋的日期為準。

　　第五條付款方式及交房

　　在年月日之前一次乙方一次性交付甲方購房款元，甲方在收到乙方交付錢款后三日內將房屋交付給乙方。

　　第六條違約責任

　　如乙方未按第五條約定時間支付購房款，則甲方單方有權解除合同，將此房另售他人;如甲方收訖購房款后不按第五條約定時間交付房屋，則需在約定交付時間屆滿后三日內向乙方返還全部購房款。

　　第七條雙方約定在乙方購買此房屋后，此房屋今后如遇政府拆遷或征用等任何情形下產生的補償均由乙方享有，甲方不再就此主張權利。

　　第八條：甲方保證在簽署本協議前未與他方簽訂購房合同，并在簽署本協議及收訖售房款后不再與他人簽訂購房合同。如乙方在支付購房款后有第三人持其與甲方簽署購房協議交涉而發(fā)生沖突，乙方可解除合同并要求甲方返還全部購房款并支付違約金貳萬元。

　　第八條在本合同履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第九條本合同自三方簽字之日起生效。

　　第十條：本售房包括該房內附帶家具(見家具清單)

　　甲方(簽字)：乙方(簽字)：見證人(簽字)：

　　年月日年月日年月日

房屋合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　因樓下住戶餐廳處有水滲漏現象，疑是因樓上住戶房屋餐廳處地板水管發(fā)生滲漏所致。為查出并維修好滲漏處，甲、乙、丙三方經協商，達成維修協議如下：

　　1、甲方請維修人員檢查維修乙方房內原布設的水管管道，乙方負責配合并提供其房內原布設的水管管道設計圖。檢查維修時間由乙方決定（本次檢查、維修工作必須在本協議簽訂日起一個月內完成）。

　　2、檢查維修期間，甲乙丙三方均派人在施工現場查看維修動態(tài)，了解問題出因。

　　3、維修要求及費用承擔：經查看核實，如屬乙方在安裝水管或自行改變排污管道等方面操作不當而造成滲漏問題的，乙方負責對發(fā)生滲漏的`水管進行維修，且此次排查、維修費用由乙方負責；如屬甲方在房屋建筑施工等方面不按要求施工而造成滲漏問題的，甲方負責對發(fā)生滲漏的水管進行維修，且此次排查、維修費用由甲方負責。

　　4、經過這次檢查、維修，如丙方餐廳處（原位）再有滲漏現象，乙方不再承擔連帶責任，由甲方全權負責處理，丙方不得以任何理由自行要求乙方進行檢查、維修。

　　6、本協議經甲、乙、丙三方代表簽字后生效，具有同等法律效力。

　　7、本協議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。本協議自簽訂日起生效。

　　本協議未盡事宜，由甲、乙、丙三方協商補充確定。

　　甲方：

　　代表：

　　身份證號碼：

　　乙方：

　　代表：

　　身份證號碼：

　　丙方：

　　代表：

　　身份證號碼：

　　20xx年月日

房屋合同篇4

　　業(yè)主方： (以下簡稱甲方) 承建方： (以下簡稱乙方)

　　經甲、乙雙方共同協商，本著平等自愿，公平合理的原則，訂立以下建房協議。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地點：

　　2、工程內容：住宅樓圖紙內土建主體工程，樓地面至結構層，室內外墻面砂漿粉平，即毛胚房。不包括：門、窗、花瓶欄桿、樓梯欄桿、刮瓷、頂棚粉刷、波形瓦、屋面雨落管、鋼梯、屋頂水箱、架空隔熱板，室內、外裝飾和粘貼工程，水電安裝工程，屋面、衛(wèi)生間卷材防水工程，室外散水、排水溝、化糞池、院場、圍墻、大門等附屬工程。;

　　3、工程承包方式：承包方式為乙方包工包料;

　　4、工程期限240個日歷日天，即開工日期_____年___月___日, 竣工日期_____年___月___日;

　　5、價款：本合同造價按建筑面積每平方米850元結算，施工圖建筑面積實有303.2平方米，主體土建工程總造價303.2×850元/m2=257720元(大寫:貳拾伍萬柒仟柒佰貳拾元整)。該款項未含經甲方認可的工程變更增刪部分，但包含本合同約定的應由乙方購置的材料費用。

　　第二條：施工圖紙

　　甲方提供施工圖紙，乙方按甲方提供的圖紙施工。

　　第三條：甲方責任義務

　　1、工程未經驗收，提前使用，發(fā)現質量問題，由甲方承擔。

　　2、延期開工，甲乙雙方不能按時開工的應在協議約定開工日期前 5天通知對方，工期順延。

　　3、暫停施工，甲方確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出處理意見。乙方按甲方要求停止施工，妥善保護已完工程，實施了甲方提出的處理意見之后向其提出復工要求，甲方同意后繼續(xù)施工。甲方在規(guī)定的時間內未提出處理意見，乙方可自行復工。

　　4、在規(guī)定的保修期內，不屬于乙方的責任造成的質量問題，當甲方要求乙方修復時，乙方要本著對用戶負責的精神，給予處理，返修費用由甲方承擔。

　　5、土方外運甲方自理。

　　6、協調好鄰里關系，辦理好一切建房相關手續(xù)，交納相關費用，向乙方提供施工圖紙4套。

　　第四條：乙方責任義務

　　1、乙方應向甲方提供具體施工規(guī)范，經甲方確認后，由乙方在施工過程中遵照執(zhí)行;

　　2、施工中嚴格按照合同及報價約定的項目認真施工，執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工范圍及質量標準，按期保質完成工程;

　　3、嚴格按材料明細標明所指定的材料質量、規(guī)格、品牌、單價，購進材料并得到甲方的'認可;

　　4、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場;

　　第五條：工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時商定相關工程費用及工期。

　　第六條：材料供應

　　按合同約定由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料到達施工現場前通知甲方，雙方共同簽字驗收后方可使用。

　　第七條：工期延誤及雙方責任

　　對以下原因造成的工期延誤，經甲方認可工期順延：

　　1、工程量變化和設計變更;

　　2、經甲方事先同意，修改原設計方案造成臨時停工;

　　3、不可抗力。

　　4、甲方同意工期順延的其他情況。

　　5、因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第八條：建筑材料的選用：

　　1、鋼材采用昆鋼;

　　2、水泥采用奧環(huán)水泥，按每一施工段所需的數量，分批組織進場。

　　第九條：質量標準

　　1、工程驗收標準為建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準即GB 50300-20xx 一次性驗收達合格標準;

　　2、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方確認，增加的費用，應另簽訂補充合同;

　　3、凡有甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方負責;施工質量由乙方負責;

　　4、甲方如自聘監(jiān)理，應在工程開工前以書面形式通知乙方，以便與工作銜接，同時，甲方也可以在工程竣工驗收時聘請監(jiān)理師做最終驗收。

　　第十條：工程質量及保修范圍

　　1、工程竣工后，乙方書面通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后15 日內驗收;若甲方接到驗收通知后，15日內不到現場驗收，乙方按甲方驗收合格處理;

　　2、保修范圍，乙方承包范圍內工程，按《建筑保修辦法(試行)》第三條、第四條的規(guī)定進行保修。

　　第十一條：工程款支付方式

　　1、付款方式：合同簽定后甲方支付給乙方工程總造價的40%(壹拾壹萬元整)，一層板面澆灌后支付工程總造價的30%(柒萬元整)，封頂后支付工程總造價的20%(伍萬元整)，工程驗收合格后，扣除2%的保修金，其余尾款一次付清，2%的保修金一年保修期滿后，30天內付清。

　　2、基礎超深、設計修改、甲方變更產生的增減工程，包干范圍以外工程，按實際增、減工程量結算，結算單價施工時雙方商定的價格。

　　3、如施工工程發(fā)生變更，按甲方簽認的變更圖紙為結算依據。

　　第十二條：違約責任

　　1、凡因合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　2、非甲方及本合同第七條明確的原因，乙方所實施工程不能按期經甲方驗收合格的，每延誤一天向甲方支付違約金人民幣三百元，遲延十五日以上的，甲方有權解除本合同另行委托施工單位，同時有權要求乙方承擔另行委托施工單位的全部費用，該費用由乙方接到甲方通知后三日內付清。

　　3、本合同生效后，擅自解除合同方，按合同總價的5%作為違約金。擅自解除合同，給對方造成的實際損失超過違約金的，應對超過部分進行補償;

　　第十三條：其它約定

　　1、施工中乙方不得隨意更改圖紙，甲方如需要更改結構，必須取得設計單位的同意后方能更改。

　　2、工程必須按照國家規(guī)范和規(guī)程施工，不按圖紙設計要求施工，工程質量不合格，造成返工和損失的，責任由乙方承擔。

　　3、所有建筑材料由乙方購入,甲方負責檢查把關和驗收.出現建材質量問題和造成的損失由乙方負責。

　　4、為確保工程質量梁、柱、板必須按規(guī)范進行保養(yǎng)。

　　5、干燥季節(jié)施工時，磚、模板必須在澆足水后才能使用。

　　6、乙方負責施工場地的清理平整，工程用水、電的架設(含所需設備及材料)。及時向甲方提出施工中所需要修改的地方或建議，供甲方參考。嚴格按照設計圖紙及說明、要求進行施工，按合同規(guī)定的時間竣工驗收并交付使用。負責在規(guī)定的保修期內，因乙方責任引起的工程質量問題無償修復。

　　7、加強平時的監(jiān)管，梁、柱、板的模板，鋼筋制安，砼澆灌等關健環(huán)節(jié)要確保質量。

　　第十四條：合同效力

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效;

　　2、在施工過程中的未盡事宜，可另行簽訂補充合同，與本合同有同等法律效力;

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

房屋合同篇5

　　出賣方：(以下簡稱甲方)

　　買受方：(以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方在平等自愿、誠實守信的基礎上，甲方將____縣建新龍XX毛坯車庫出售給乙方，經友好協商，雙方達成如下一致協議：

　　一、甲方所車庫位于____縣建新龍XX。

　　二、乙方所購車庫是甲方所建的東單元西套。

　　三、房屋總價款：包干價：。

　　四、付款方式：

　　1、本合同簽訂時，乙方向甲方付購車庫定金

　　2、交付車庫鑰匙時付清余款元。

　　六、車庫交付后，甲方負責土建保修________年，屋面修________年。因乙方造成故障，由乙方負責自行維修。

　　七、乙方接收車庫后，不得擅自擴建和改建，如乙方擅自改建，造成事故和損失，由乙方承擔全部責任。

　　八、車庫標準

　　1、該車庫內墻粉刷混合砂漿抹灰;

　　2、樓地面刮糙;

　　3、車庫門為大卷閘門、水、電接頭子。

　　4、窗為塑鋼。

　　九、甲、乙雙方車庫交接后，乙方必須按甲方的.要求接受房屋。

　　十、違約責任：如雙方任一方違約，賠償違約金貳萬元整。

　　十一、本合同一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，一份存辦證機關存檔，合同自簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

房屋合同篇6

　　房屋贈與合同怎么才能撤銷

　　原告劉老漢與被告劉某均認可，劉某取得該房屋的前提是照顧父母的日常生活。劉老漢與劉某雖然簽訂了《XX市存量房買賣合同》，但該合同并未約定具體付款時間，且20xx年4月劉老漢將房屋過戶至劉某名下，劉老漢及其他子女在長達5年的時間內并未提出異議;劉某實際已各支付5萬元給其哥哥弟弟。根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定，“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按約定履行義務�！眲⒗蠞h與劉某的約定未違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定，因此，簽訂的《XX市存量房買賣合同》名為買賣合同，實際系附義務的贈與合同，合法有效。

　　那么，劉老漢能否行使撤銷權呢?

　　劉老漢主張劉某未按約定履行照顧父母生活的義務，請求撤銷雙方之間的贈與合同。根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定，受贈人有下列三種情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;對贈與人有扶養(yǎng)義務而不履行;不履行贈與合同約定的義務。贈與人的撤銷權，自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。

　　根據《最高人民法院<關于民事訴訟證據的若干規(guī)定>》，當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實，或者反駁對方訴訟請求所依據的事實，有責任提供證據加以證明。沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張的，由負有舉證責任的當事人承擔不利后果。劉老漢對劉某未依約履行照顧父母生活負有舉證責任。但劉老漢未能提供證據，且還認可劉某自20xx年至20xx年12月照顧父母生活的事實;之后原被告雖因生活瑣事發(fā)生矛盾，但不能因此認定劉某不盡照顧父母生活的義務。劉老漢要求撤銷雙方之間的贈與合同沒有事實及法律依據，法院對其訴訟請求不予支持。

　　贈與合同撤銷的條件

　　原告張某、李某系夫妻，生育有四個子女。被告張丁系原告的四子，兩原告年事已高，需要人照料其生活起居等。20xx年10月被告張丁夫妻二人向兩原告承諾對兩原告今后的生活、醫(yī)療及生養(yǎng)死葬承擔一切責任。兩原告在被告的多次勸說之下，于20xx年5月將自己座落于縣城的房屋贈與被告并進行了公證。20xx年9月15日原告張某生病住院病危，被告張丁在接到通知后去醫(yī)院探望原告。后因原告的醫(yī)療費問題與原告及其他兄弟姊妹之間多次發(fā)生爭執(zhí)，在原告還未出院的情況下，被告不辭而別。為此，兩原告在精神上受到了極大的刺激。由于被告未履行自己所作出的承諾，兩原告認為將房屋贈與被告是重大失誤。為此，原告向公證處，請求依法撤銷所公證的房產贈與合同，被告立即返還原告所贈的房屋產權。

　　本案雙方爭議的焦點是：贈與合同公證可否撤銷?

　　第一種觀點認為，本案的被告在得知原告生病住院后，專門趕回探望原告;應當說被告在原告的幾個子女中是最盡義務的，并非如原告所陳述的被告不照料原告的生活起居。兩原告對被告所作出的贈與行為，是原告經過慎重考慮后作出的，并且該贈與行為經過了公證。在贈與財產交付前不得撤銷贈與合同，因為訂立的合同經過公證，表明雙方當事人對簽訂和履行合同是認真嚴肅的，對贈與人來說，有充分的時間和條件，來決定是否簽訂和履行該合同，不存在考慮不周，或情緒沖動等原因。從公證的效力來說，合同經過國家公證機關的公證。所以，這種贈與合同公證不得撤銷。這對于嚴肅國家公證機關的.公證力，維護合同的嚴肅性，保證財產權利關系的相對穩(wěn)定是必要的。第二種觀點認為，兩原告與被告所簽訂的贈與合同是附義務的贈與合同;該贈與合同經過了公證，經過公證的贈與合同不得進行任意撤銷，贈與人要行使撤銷權，須以符合法定事由的情形出現為條件，只要具備了法定的撤銷事由，贈與人即可以撤銷贈與合同。由于本案的贈與合同系附義務的贈與合同，被告對原告有扶養(yǎng)義務而沒有履行，并且被告沒有忠實地履行贈與合同所附的義務。根據《合同法》第192條的規(guī)定，原告申請撤銷對被告的贈與合同的事由符合法律規(guī)定的贈與合同撤銷的法定事由。因此，原告的申請予以撤銷，是合適的。

　　我們認為本案中所涉及的贈與合同經過公證程序，故當事人不得任意撤銷。原告要行使撤銷權需以符合法定事由的情形出現為條件，只要具備了法定事由，贈與人即享有撤銷權。被告不履行贈與合同約定的義務，符合《合同法》第192條第1款第3項的規(guī)定，屬于行使撤銷權的法定事由。原告要求解除公證贈與合同的請求，符合法律之規(guī)定，應當予以支持。