亚洲v欧美v国产v在线成_制服丝袜中文字幕丝袜专区_一区二区三区韩国电影_激情欧美一区二区中文字幕

我要投稿 投訴建議

房屋買賣合同

時(shí)間:2023-08-06 17:45:01 其他合同范本 我要投稿

[必備]房屋買賣合同

  在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì)中,能夠利用到合同的場(chǎng)合越來(lái)越多,它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?以下是小編幫大家整理的房屋買賣合同,希望對(duì)大家有所幫助。

[必備]房屋買賣合同

房屋買賣合同1

  出賣人:______ 買受人:_____

  身份證號(hào):______ 身份證號(hào):______

  聯(lián)系電話:______ 聯(lián)系電話:______

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達(dá)成如下協(xié)議:

  第一條買受人所購(gòu)房屋的基本情況買受人購(gòu)買的房屋(以下簡(jiǎn)稱該房屋,其房屋平面圖見本合同附件一,房號(hào)以附件一上表示為準(zhǔn)) 【幢】【座】 【單元】【層】

  號(hào)房。該房屋的用途為,屬結(jié)構(gòu),層高為,建筑層數(shù)地上層。該房屋陽(yáng)臺(tái)是【封閉式】【非封閉式】。該房屋建筑面積共平方米,其中,套內(nèi)建筑面積

  平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e平方米。

  第二條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款出賣人與買受人約定按下述第種方式計(jì)算該房屋價(jià)款:1.按建筑面積計(jì)算,該房屋單價(jià)為(幣)每平方米元,總金額(幣)千百拾萬(wàn)千百拾元整。

  2.按套內(nèi)建筑面積計(jì)算,該房屋單價(jià)為(幣)每平方米元,總金額(幣)千百拾萬(wàn)千百拾元整。

  3.按套(單元)計(jì)算,該房屋總價(jià)款為(幣)千百拾萬(wàn)千百拾元整。

  第三條付款方式及期限買受人按下列第種方式按期付款。 1.一次性付款。 2.分期付款。 3.其他方式。買受人逾期付款的違約責(zé)任

  買受人如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款,按下列第種方式處理:

  1.按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加) (1)逾期在日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬(wàn)分之的違約金,合同繼續(xù)履行;

  (2)逾期超過(guò)日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計(jì)應(yīng)付款的%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬(wàn)分之的違約金。

  第四條交付期限出賣人應(yīng)當(dāng)在年月日前,依照國(guó)家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第種條件,并符合本合同約定的房屋交付買受人使用:

  1.該房屋經(jīng)驗(yàn)收合格。

  2.該房屋經(jīng)綜合驗(yàn)收合格。

  3.該房屋經(jīng)分期綜合驗(yàn)收合格。

  4.該房屋取得商品住宅交付使用批準(zhǔn)文件。

  5.但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實(shí)予以延期:1.遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起日內(nèi)告知買受人的; 2. 。出賣人逾期交房的違約責(zé)任除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該房屋交付買受人使用,按下列第種方式處理;

  1.按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加) (1)逾期不超過(guò)日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房?jī)r(jià)款萬(wàn)分之的違約金,合同繼續(xù)履行; (2)逾期超過(guò)日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的`,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計(jì)已付款的%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房?jī)r(jià)款萬(wàn)分之的違約金。

  第五條交接

  房屋達(dá)到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進(jìn)行驗(yàn)收交接時(shí),出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購(gòu)房屋為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說(shuō)明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。

  第六條出賣人保證銷售的房屋沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。

  第六條產(chǎn)權(quán)登記出賣人應(yīng)當(dāng)在房屋交付使用后日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報(bào)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)備案。如因出賣的責(zé)任,買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第項(xiàng)處理;

  1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起日內(nèi)將買受人已付房?jī)r(jià)款退還給買受人,并按已付房?jī)r(jià)款的%賠償買受人損失。

  2.買受人不退房,出賣人按已付房?jī)r(jià)款的%向買受人支付違約金。

  第七條買受人的房屋僅作使用,買受人使用期間不得擅自改變?cè)摲课莸慕ㄖ黧w結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分?jǐn)偯娣e承擔(dān)義務(wù)。出賣人不得擅自改變與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。

  第八條本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第種方式解決:1.提交仲裁委員會(huì)仲裁。 2.依法向人民法院起訴。

  第九條本合同未盡事項(xiàng),可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議(附件四)。

  第十條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

  第十一條本合同連同附件共頁(yè),一式份,具有同等法律效力,合同持有的情況如下:出賣人份,買受人份,份。

  第十二條本合同自雙方簽訂之日起生效。自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向申請(qǐng)登記備案。

  出賣人(簽章):_____ 買受人(簽章):_____

  【法定代表人】:_____ 【法定代表人】:_____

  【委托代理人】:_____(簽章) 【委托代理人】:_____(簽章)

  簽訂日期:____年____月___日 簽訂日期:____年____月___日

房屋買賣合同2

  甲方(賣方):_______________

  身份證號(hào)碼:____________________________________

  乙方(買方):_______________

  身份證號(hào)碼:____________________________________

  經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商,雙方同意就下列房屋買賣事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議,雙方共同遵守。

  一、房屋狀況:甲方自愿將座落于__________________________________________面積為____________m2出售給乙方,房號(hào)為______號(hào)樓,房產(chǎn)證編號(hào)____________。房屋地址、編號(hào)、房屋面積等房屋狀況以房產(chǎn)證描述為準(zhǔn)。

  二、甲、乙雙方協(xié)定的上述房屋成交價(jià)為:________________________圓整。

  三、預(yù)交定金:_________年_______月______日預(yù)交金____________萬(wàn)元,并定于_________年_______月______日雙方來(lái)簽正式合同,如哪一方不來(lái),就算哪一方違約,按本協(xié)議第七條責(zé)任處理,如乙方?jīng)]有違約,則定金抵作為購(gòu)房款。

  四、付款、交房時(shí)間及方式:

  ㈠、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,乙方首付__________萬(wàn)元整于_________年_______月______日之前轉(zhuǎn)賬于甲方提供的賬號(hào):____________。

  ㈡、第二部分房款壹拾萬(wàn)零貳仟捌佰元整(¥:______________元)在交完辦理房產(chǎn)證過(guò)戶資料后付清。

 、、剩下伍萬(wàn)元整房款加包辦房產(chǎn)證、地產(chǎn)證_____________________元整(包括辦理車庫(kù)過(guò)戶)等過(guò)戶成功到乙方名下一次性付清。

 。ㄋ模⒓追皆谑盏绞赘度叭f(wàn)元后應(yīng)把房子鑰匙交給乙方。

  五、甲方保證乙方所購(gòu)上述房屋產(chǎn)權(quán)清楚,無(wú)重復(fù)交易、抵押、查封,售后若發(fā)生與甲方售前的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)、債務(wù)糾紛,概由甲方負(fù)責(zé)清理,并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失均由甲方負(fù)責(zé)賠償。

  六、過(guò)戶方法:甲方提供所有必需的`房產(chǎn)過(guò)戶資料,陪乙方一起把甲方購(gòu)___________________________________過(guò)戶到乙方名下,過(guò)戶費(fèi)用由乙方承擔(dān)。甲方必須在_________年_______月______日前將房產(chǎn)過(guò)戶到乙方名下,否則乙方有權(quán)扣除部分房產(chǎn)過(guò)戶費(fèi)用。

  七、違約責(zé)任:第一批購(gòu)房款自支付后,如乙方中途悔約不買,乙方不得向甲方索還已交的購(gòu)房金;如甲方悔約不賣或賣給他人,按所收到乙方的購(gòu)房款定金雙倍返回給乙方。

  八、買賣雙方的介紹費(fèi)按中介所規(guī)定或事先講好的金額在賣方收取買方定金或第一批房款時(shí),兩方都以現(xiàn)金方式一次性付清中介費(fèi),不得拖欠。

  九、中介人有責(zé)任對(duì)賣方的情況真實(shí)性負(fù)責(zé),若賣方情況不真實(shí)以上協(xié)議兩無(wú)異言,空口無(wú)憑,立字為據(jù)。此協(xié)議一式三份,甲、乙雙方及中介方各執(zhí)一份。簽字生效,具有同等法律效力。

  甲方(簽章):______________

  乙方(簽章):______________

  __________年_______月______日

  __________年_______月______日

房屋買賣合同3

  甲方(出賣人):_________

  地址:___________________________

  聯(lián)系電話:_________ 身份證號(hào):_________

  乙方(買受人):_________

  地址:___________________________

  聯(lián)系電話:_________ 身份證號(hào):_________

  根據(jù)國(guó)家和天津市法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就下列房地產(chǎn)買賣事宜達(dá)成如下協(xié)議:

  第一條 房屋的基本情況

  1、甲方房屋(以下簡(jiǎn)稱該房屋)坐落于__________________,房屋結(jié)構(gòu)為_________,建筑面積_________平方米(以最終取得的產(chǎn)權(quán)證記載為準(zhǔn));該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二;本合同項(xiàng)下房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)隨房屋一并轉(zhuǎn)讓。

  2、甲方同該房屋開發(fā)商簽訂《商品房買賣合同》(編號(hào): ),但該房屋尚未取得房地產(chǎn)權(quán)證。

  3、甲方保證對(duì)所出賣的房屋享有完全的處分權(quán)并保證符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,而且沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。

  第二條 房屋面積的特殊約定

  1、本合同第一條所約定的面積為《商品房買賣合同》(編號(hào): )所記載面積。如房屋最終取得房地產(chǎn)權(quán)證的面積與《商品房買賣合同》(編號(hào):)不一致,則以房地產(chǎn)權(quán)證記載為準(zhǔn)。

  2、如房屋最終取得房地產(chǎn)權(quán)證的面積與《商品房買賣合同》(編號(hào): )不一致,每平方米價(jià)格保持不變,房?jī)r(jià)款總金額按房地產(chǎn)權(quán)證記載面積計(jì)算。

  第三條 房地產(chǎn)權(quán)證辦理的約定

  如本合同項(xiàng)下房屋已具備辦理房地產(chǎn)權(quán)證的條件,甲方應(yīng)積極予以辦理,其中產(chǎn)生的'稅費(fèi)由甲方承擔(dān)。如在前述條件具備的前提下甲方一個(gè)月內(nèi)未予辦理,則逾期一日按合同金額的1‰向乙方支付違約金。

  第四條 價(jià)格

  暫按《商品房買賣合同》(編號(hào): )記載面積計(jì)算,該房屋售價(jià)為每平方米_________元人民幣(大寫: ),總金額為_________元人民幣(大寫:)。

  第五條 付款方式

  1、乙方應(yīng)于本合同簽訂之日起____日內(nèi)向甲方支付定金_________元整(合同總金額的20%),定金最終抵作房款。

  2、待該房屋取得房地產(chǎn)權(quán)證后,甲方與乙方辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù),剩余房款按照法律及相關(guān)部門規(guī)定通過(guò)房款資金監(jiān)管賬戶支付,甲方已收取定金應(yīng)用于辦理房產(chǎn)過(guò)戶和資金監(jiān)管手續(xù)。

  第六條 房屋交付

  1、甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起_________日內(nèi),將該房屋交付乙方使用,并于交付當(dāng)日辦理完畢配套交接手續(xù)。

  2、乙方可對(duì)房屋按自己意愿進(jìn)行裝修。

  3、如房屋需辦理物業(yè)、入住或管理等手續(xù)甲方應(yīng)于配合辦理。

  第七條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定

  甲方應(yīng)于本合同項(xiàng)下房屋取得房地產(chǎn)權(quán)證后7日內(nèi)與乙方辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù);如該房屋有貸款則應(yīng)于取得房地產(chǎn)權(quán)證后7日內(nèi)辦理貸款清償及房產(chǎn)過(guò)戶等手續(xù)。

  第八條 違約責(zé)任

  1、如因甲方原因,造成該房屋不能過(guò)戶到乙方名下或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,乙方有權(quán)選擇解除合同,并要求甲方雙倍返還定金。

  2、如甲方單方解除合同,應(yīng)雙倍返還定金。

  3、甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該房屋交付乙方使用,自本合同規(guī)定的交付期滿次日起,甲方遲延交付一日則應(yīng)向乙方支付本合同價(jià)款1‰的違約金;逾期超過(guò)_________日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)選擇以下方式追究甲方的違約責(zé)任:

  (1)終止合同,在支付遲延交房違約金的同時(shí)甲方還應(yīng)雙倍返還定金;(2)甲方遲延交付一日則應(yīng)向乙方支付本合同價(jià)款1‰的違約金,合同繼續(xù)履行。

  4、如發(fā)生本條1至3款的違約情況,導(dǎo)致合同無(wú)法履行或最終解除的,甲方還應(yīng)賠償乙方對(duì)房屋的裝修損失。

  5、如甲方未能按照本合同第九條的期限辦理手續(xù),則每遲延一天按照本合同價(jià)款的1‰向乙方支付違約金

  6違約方應(yīng)賠償守約方為買賣本合同項(xiàng)下房屋支付的中介費(fèi)。

  第九條 稅費(fèi)的交納

  因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的_________稅費(fèi)由甲方承擔(dān),_________稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。

  第十條 聲明及保證

  甲方:

  1、甲方有權(quán)簽署并有能力履行本合同,如為代理人則代理人已經(jīng)過(guò)權(quán)利人的授權(quán)。

  2、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

  乙方:

  1、乙方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

  第十一條 合同的轉(zhuǎn)讓

  除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無(wú)效。第十二條 爭(zhēng)議的處理

  1、本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

  2、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方同意將爭(zhēng)議提交乙方所在地法院通過(guò)訴訟解決。 第十三條 不可抗力

  1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),應(yīng)在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)書面通知對(duì)方,該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。如導(dǎo)致合同不能履行雙方均不視為違約。

  2、本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無(wú)法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震,以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。

  第十四條 合同的效力

  1、本合同自雙方簽字之日起生效。

  2、本協(xié)議一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。

  3、本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

  甲方(簽字):_________ 乙方(簽字):_________

  ______年____月____日 ______年____月____日

房屋買賣合同4

  出賣人(以下稱甲方):xxx,

  住址xxx。

  買受人(以下稱乙方):xxx,

  住址xxx。

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。

  一、乙方購(gòu)買甲方座落在xx市x區(qū)x街x號(hào)的房屋x套(棟),建筑面積為xx平方米。

  二、房屋的交易價(jià)格為xx元。

  三、付款辦法與時(shí)間。

  四、甲方保證于xx年xx月xx日前將房屋交付乙方使用。

  五、稅費(fèi)分擔(dān)。

  六、違約責(zé)任。

  1、乙方必須按期向甲方付款。如逾期,每逾期一天,應(yīng)向甲方償付違約部分房款xx的'違約金。

  2、甲方必須按期將房屋交付乙方使用。否則,每逾期一天,應(yīng)向乙方償付已收房款xx的違約金。

  七、本合同經(jīng)xx市公證處公證,公證后合同生效。公證費(fèi)用由xx方承擔(dān)。

  八、本合同一式x份,甲方、乙方、公證處、房產(chǎn)交易局各一份。

  甲方:(簽名)

  乙方:(簽名)

  20xx年xx月xx日

房屋買賣合同5

  甲方;王日紅

  已方:唐延正

  甲乙雙方就房屋買賣事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下合同條款:

  1、甲方自愿將坐落在汗巴嶺村興林路七巷1——9號(hào)(建筑面積壹佰伍拾壹平方米,二層,雜房面積約貳拾平方米)房地產(chǎn)出賣給乙方(集體土地、建設(shè)用地使用證(94)第01033號(hào),建設(shè)用地規(guī)劃許可證(95)003號(hào)建設(shè)工程規(guī)劃許可證(95)13號(hào))。四界以證號(hào)上所標(biāo)為準(zhǔn)。

  2、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣貳拾萬(wàn)元整(200000.00元)。付款方式,雙方簽定合同時(shí)一次性付清。

  3、甲方保證該房屋合法,權(quán)屬清楚,有合法的'土地使用權(quán),該房屋未辦房產(chǎn)證手續(xù),如乙方要辦理手續(xù),新產(chǎn)生的有關(guān)稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)積極配合乙方辦理有關(guān)房屋過(guò)戶手續(xù)。

  4、甲方應(yīng)在20xx年12月30日前將房產(chǎn)交付乙方,屆時(shí)該房產(chǎn)應(yīng)無(wú)任何爭(zhēng)議,交付該房時(shí),甲方不得損壞該房屋的結(jié)構(gòu)。

  5、合同簽定后,如一方違反本合同條款,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц蛾懭f(wàn)元違約金。

  6、本房屋買賣合同書一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日起生效。

  甲方簽字:乙方簽字:

  執(zhí)筆人:在場(chǎng)人:

房屋買賣合同6

  甲方(出賣方):______________

  乙方(受讓方):______________

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)政策法規(guī)之規(guī)定,經(jīng)充分協(xié)商,甲乙雙方現(xiàn)就房屋買賣事宜訂條約如下:

  1、房屋基本情況

  (1)甲方售賣房屋座落:________幢____號(hào)________室____號(hào)________建筑結(jié)構(gòu)總層________建筑面積(平方)房屋用途為,房屋建成年份:________年。

  (2)房屋登記簿記載所有權(quán)證編號(hào):_________________________。

  2、房屋的其他情況

  (1)該房屋其它所(共)有權(quán)證狀況為下列第_____項(xiàng)。(僅選一項(xiàng))

  1)出賣方保證該房屋沒(méi)有其它所(共)有權(quán)證。

  2)該房屋登記簿記載其它所(共)有權(quán)證號(hào)為_______________,出賣方保證已就該房屋出賣事由征得其他各位所(共)有權(quán)人的同意。

  2、房屋抵押狀況為下列第_____項(xiàng)。(僅選一項(xiàng))

  1)出賣方保證該房屋在本合同生效之前并未設(shè)定抵押權(quán)。

  2)該房屋在本合同生效之前已經(jīng)設(shè)定抵押權(quán)。出賣方在申請(qǐng)辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記前解除該抵押,并注銷相應(yīng)的抵押登記,相關(guān)費(fèi)用由出賣方承擔(dān)。

  3、房屋租賃狀況為下列第_____項(xiàng)。(僅選一項(xiàng))

  1)出賣方保證該房屋在本合同生效之前并未租賃給他人。

  2)該房屋在本合同生效之前已經(jīng)租賃給他人。出賣方保證相關(guān)承租人已經(jīng)明確放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。出賣方在房屋交付前解除所有租賃關(guān)系,并注銷相應(yīng)的租賃登記,相關(guān)費(fèi)用由出賣方承擔(dān)。

  4、房屋物業(yè)管理狀況為下列第_____項(xiàng)。(僅選一項(xiàng))

  1)該房屋目前由__________________負(fù)責(zé)物業(yè)管理。

  2)該房屋目前尚未納入物業(yè)管理范圍。

  3)隨同該房屋同時(shí)轉(zhuǎn)讓給買受方的房屋附屬物品詳見本合同附件一。

  3、價(jià)格與費(fèi)用

  (1)按實(shí)得建筑面積計(jì)算,該房屋單位(售價(jià))(暫定價(jià))為(________幣)每平方米______元,總金額為(____幣)______元整。

  除上述房?jī)r(jià)款外,甲方依據(jù)有關(guān)規(guī)定代政府收取下列稅費(fèi):

  1)代收____,計(jì)(_____幣)____元整。

  2)代收____,計(jì)(_____幣)____元整。

  上述代收稅費(fèi)合計(jì)(_____幣)______元整。

  (2)房屋價(jià)款具體支付方式約定為下列第____款。(僅選一款)

  1)一次性付款:

  買受方于______年____月____日前,按本合同第三條約定房屋價(jià)款,一次性支付人民幣(¥___________元)________________________元整。

  2)分期付款:

  買受方于______年____月____日前,按本合同第三條約定房屋價(jià)款的___%,支付人民幣(¥___________元)_______________________元整。

  買受方于______年____月____日前,按本合同第三條約定房屋價(jià)款的___%,支付人民幣(¥___________元)_______________________元整。

  買受方于______年____月____日前,按本合同第三條約定房屋價(jià)款的___%,支付人民幣(¥___________元)_______________________元整。

  3)貸款支付:

  4)其它方式:

  4、乙方逾期付款的違約責(zé)任

  乙方如未按本協(xié)議第八條規(guī)定的`時(shí)間付款,甲方對(duì)乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實(shí)際付款之日止,月利息按____計(jì)算。逾期超過(guò)___幾天,即視為乙方不履行本協(xié)議。屆時(shí),甲方有權(quán)按下述第_____種約定,追究乙方的違約責(zé)任:

  (1)終止協(xié)議,乙方按累計(jì)應(yīng)付款的___%向甲方支付違約金。甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)乙方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失和與違約金的差額部分由乙方據(jù)實(shí)賠償。

  (2)乙方按累計(jì)應(yīng)付款的___%向甲方支付違約金,協(xié)議繼續(xù)履行。

  (3)_____________________________________________________。

  上述房地產(chǎn)辦理過(guò)戶手續(xù)所需繳納的契稅由___方承擔(dān),營(yíng)業(yè)稅由___方承擔(dān),印花稅由___方承擔(dān),個(gè)人所得稅由___方承擔(dān),向房產(chǎn)交易部門交納的手續(xù)費(fèi)由___方承擔(dān)。其它稅費(fèi)約定情況:

  本合同在履行中若發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

  本合同經(jīng)雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項(xiàng),可另行議定,其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本契約具有同等效力。

  5、本合同一式叁份,甲,乙雙方各執(zhí)一份,市房地產(chǎn)交易管理部門一份。

  6、甲乙雙方約定隨之轉(zhuǎn)讓的附屬裝修設(shè)施為____________。

  7、其它約定事項(xiàng)

  出賣方:____________買受方:____________

  ______年___月___日______年___月___日

房屋買賣合同7

  出賣人(甲方):_______________(以下簡(jiǎn)稱甲方)

  買受人(乙方):_______________(以下簡(jiǎn)稱乙方)

  根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購(gòu)買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。

  第一條、房屋的基本情況:

  甲方房屋座落在_____________________________,位于第____層,房屋結(jié)構(gòu)為________,建筑面積為______平方米,房屋用途為_______。

  第二條、房屋內(nèi)部設(shè)施設(shè)備:

  包括_____________________________。

  第三條、本合同中所述房屋為拆遷安置房,該房屋沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛,不存在房屋抵押,債權(quán)債務(wù),以及其他權(quán)利瑕疵。交易后如有上述未清事項(xiàng),由甲方承擔(dān),乙方不負(fù)任何責(zé)任。

  第四條、上述房產(chǎn)的交易價(jià)格:

  成交價(jià)格為:人民幣_(tái)__________元整(大寫:____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整)。

  第五條、付款時(shí)間與辦法:

  甲乙雙方同意以現(xiàn)金付款方式一次性付款,付款于本合同簽訂三天內(nèi)。

  第六條、房屋交付:

  甲方應(yīng)在交房當(dāng)日( 年____月____日)將拆遷安置房屋相關(guān)的'所有手續(xù)和該房有關(guān)的文件及票據(jù)交付乙方,(以各項(xiàng)文件及票據(jù)為證明)。甲方于房屋交付使用時(shí)將交易的房產(chǎn)及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。

  第七條、甲方逾期交付房屋的違約責(zé)任:

  除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第六條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房?jī)r(jià)款向甲方追究違約金,違約金為房?jī)r(jià)總額的2%。

  第八條、如甲方故意隱瞞此房屋的原產(chǎn)權(quán)所屬人、房屋位置、質(zhì)量問(wèn)題,影響乙方的居住及使用時(shí),乙方有權(quán)要求退房,一切損失由甲方承擔(dān)。

  第九條、關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定:本房屋五年后若遇到需要辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證等其它手續(xù),甲方無(wú)條件協(xié)助辦理,所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

  第十條、本合同未盡事項(xiàng)另行協(xié)商,簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議同本合同具有同等法律效力。

  第十一條、爭(zhēng)議解決方式:如發(fā)生雙方爭(zhēng)議,首先協(xié)商解決;協(xié)商不成任何一方向房屋所在地法院

  起訴。

  第十二條、本合同自雙方簽字之日起發(fā)生法律效力,應(yīng)共同遵守。

  本合同一式______份,雙方各執(zhí)______份。

  甲方: ____________乙方:____________

  ______年______月______日

房屋買賣合同8

  合同號(hào)(No):SF

  售房人: (以下簡(jiǎn)稱甲方) 身份證號(hào)碼:

  購(gòu)房人: (以下簡(jiǎn)稱乙方) 身份證號(hào)碼:

  見證方: (以下簡(jiǎn)稱丙方)

  甲、乙、丙三方根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、行政法規(guī)和蘇州市相關(guān)地方性法規(guī)的規(guī)定,在合法、平等、自愿、相互信任的基礎(chǔ)上簽訂本合同,承諾共同遵守。

  第一條:房屋基本情況

  1、甲方已根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,依法取得位于天津市 區(qū)(縣) 的房屋所有權(quán)證書( 字第 號(hào))國(guó)有土地使用證書( 字第 號(hào))。甲方自愿將座落在 區(qū) 的 房屋(以下簡(jiǎn)稱“該房屋”)出售給乙方。乙方對(duì)該房屋已作充分了解并實(shí)地看房,對(duì)該房屋現(xiàn)狀無(wú)異議,愿意購(gòu)買該房屋。

  2、該房屋的基本情況如下:

  房屋性質(zhì): 所有權(quán)人: 房型: 建筑面積: 平方米(以產(chǎn)權(quán)證/房本上登記的建筑面積為準(zhǔn))。樓層: 總層數(shù): 土地性質(zhì):出讓/劃撥附屬設(shè)施:

  第二條:成交價(jià)格

  甲、乙雙方協(xié)商后的實(shí)際成交價(jià)格為:人民幣 元整(大寫),該房屋產(chǎn)權(quán)或租賃權(quán)過(guò)戶時(shí)的相關(guān)費(fèi)用由 自愿承擔(dān),(該房屋產(chǎn)權(quán)或租賃權(quán)過(guò)戶費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)是指定評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)該房屋的評(píng)估價(jià)格,而非丙方提供的交易參考價(jià)和甲乙雙方商定的實(shí)際成交價(jià)。)該房屋配套設(shè)施過(guò)戶的相關(guān)費(fèi)用由 承擔(dān)。

  第三條:中介信息服務(wù)費(fèi)及支付

  甲、乙、丙三方簽訂本合同時(shí),甲方須向丙方交納中介信息服務(wù)費(fèi)人民幣 元整(大寫),乙方須向丙方交納中介信息服務(wù)費(fèi)人民幣 元整(大寫).

  第四條:付款約定(本條各款項(xiàng)均不計(jì)利息)

  1、乙方向甲方的交款約定:

  (1)乙方于 年 月 日交付定金人民幣 元整(大寫);

  (2)

  乙方按約定交清全款后,甲乙雙方開始辦理該房屋的過(guò)戶手續(xù)。

  2、丙方對(duì)甲方的乙方所貸款部分的付款約定:

  (1)待該房屋過(guò)戶手續(xù)辦理完畢(他項(xiàng)權(quán)證下發(fā))后丙方支付給甲方總房款的80%,甲、乙雙方物業(yè)交割完畢且確認(rèn)該房屋費(fèi)用交接清楚后三個(gè)工作日內(nèi)(遇節(jié)假日付款時(shí)間順延),結(jié)清余款。

  (2)

  第五條:相關(guān)事宜

  1、若乙方需要貸款并請(qǐng)丙方為其承擔(dān)他項(xiàng)權(quán)證辦理之前的擔(dān)保責(zé)任,則以丙方的評(píng)估價(jià)格作為乙方貸款和丙方承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的依據(jù),乙方需向丙方支付相應(yīng)的貸款手續(xù)費(fèi),辦理貸款的相關(guān)費(fèi)用由乙方自行負(fù)擔(dān)。

  2、丙方為甲乙雙方提供交易機(jī)會(huì),丙方應(yīng)如實(shí)傳遞甲方或乙方所提供的信息,就有關(guān)政策法規(guī)進(jìn)行咨詢,并協(xié)助甲乙雙方辦理產(chǎn)權(quán)或租賃權(quán)過(guò)戶手續(xù),甲乙雙方須在 個(gè)工作日內(nèi)提供相應(yīng)的'合法證件,否則視為違約。

  3、甲方承諾于 騰空該房屋,并將該房屋鑰匙交于乙方。甲乙雙方自行辦理該房屋所發(fā)生的水、電、煤氣、有線電視、物業(yè)管理及戶口遷移等過(guò)戶手續(xù)及相關(guān)費(fèi)用的交接事宜。

  第六條:違約責(zé)任

  1、甲方對(duì)該房屋權(quán)屬證件的真實(shí)性、合法性及有效性負(fù)全責(zé)。甲方須保證該房屋權(quán)屬無(wú)爭(zhēng)議,若發(fā)生與甲方有關(guān)的權(quán)屬糾紛或債務(wù)糾紛,由甲方負(fù)責(zé)解決并承擔(dān)一切后果及違約責(zé)任。甲方保證該房屋符合國(guó)家及蘇州市房屋上市的有關(guān)規(guī)定及政策法規(guī),且甲方有權(quán)將該房屋上市交易,否則引起的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任由甲方承擔(dān)。

  2、甲、乙雙方須保證該房屋結(jié)構(gòu)無(wú)拆改或拆改得到相關(guān)管理部門的同意并持有合法、有效證件,若因此影響辦理過(guò)戶手續(xù),產(chǎn)生的一切后果及違約責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。

  3、甲方在本合同簽定后,應(yīng)保證該房屋的裝修及配套設(shè)施與簽定本合同前相符,否則按甲方違約處理。

  4、甲方認(rèn)可乙方貸款方式付款時(shí):

  (1)貸款過(guò)程中,乙方提出終止貸款行為,則乙方須補(bǔ)齊所差房款,繼續(xù)履行該合同,并承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失,已交納的服務(wù)費(fèi)不予退還。

  (2)乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實(shí)、可靠。如因證明不屬實(shí)或其資信度不夠造成的貸款未果,乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。

  (3)乙方須按照約定按時(shí)到指定銀行辦理貸款手續(xù),否則貸款延期責(zé)任由乙方承擔(dān)。

  (4)甲、乙任何一方解除合同或拒絕履行合同,或發(fā)生本條第1、2、3款違約現(xiàn)象,均由違約方向另一方支付本合同第二條確定的該房屋成交價(jià)格的 2%作為違約金。實(shí)際損失超過(guò)違約金總額的,責(zé)任方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償,且丙方所收取的本合同中約定的中介信息服務(wù)費(fèi)一律不予退還。

  第七條:免責(zé)條款

  如因洪水、地震、火災(zāi)或法律法規(guī)變化、政府政策變化等不可抗力原因,導(dǎo)致本合同不能全面履行的,甲、乙、丙三方互不承擔(dān)違約責(zé)任。

  第八條:約定其它事宜

  第九條:其它

  1、 本合同在履行中若發(fā)生爭(zhēng)議,甲、乙、丙三方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方可向該房屋所在地人民法院提

  起訴訟。

  2、 本合同經(jīng)甲、乙、丙三方簽字蓋章后生效,一式四份,一份兩頁(yè),甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。各種手續(xù)交接清

  楚,本合同自動(dòng)作廢,并由丙方收回。

  甲方(簽章): 乙方(簽章): 丙方(簽章):

  代理人: 代理人: 經(jīng)手人:

  聯(lián)系地址: 聯(lián)系地址: 簽約連鎖店:

  聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:

  簽約日期: 年 月 日

房屋買賣合同9

  原告:

  被告:

  訴訟請(qǐng)求:

  一、請(qǐng)求貴院判令被告繼續(xù)履行合同,并限期被告無(wú)條件交付原告之房屋合法手續(xù)。

  二、請(qǐng)求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_(tái)________元,違約金_________元/天,(由_______年_____月______日至______年_____月______日)逾期7個(gè)月,(按銀行同期貸款利率計(jì)算)。

  三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請(qǐng)求增加違約金數(shù)額。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付補(bǔ)償金,共計(jì)人民幣_(tái)________元(大寫:)。

  四、請(qǐng)求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權(quán)延期帶來(lái)的損失_________元。(按銀行現(xiàn)利率執(zhí)行)。

  五、請(qǐng)求貴院判令本案包含訴訟費(fèi)在內(nèi)的一切相關(guān)費(fèi)用由被告承擔(dān)。

  事實(shí)與理由

  原告與被告系商品房買賣合同關(guān)系。原告于______年_____月______日與被告簽署了《商品房的買賣合同》,原告購(gòu)買被告開發(fā)的紅橋區(qū)咸陽(yáng)路南端東側(cè)龍悅花園___樓___門_________號(hào)商品房一套。合同中對(duì)原、被告之間的`權(quán)利義務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)約定。原告于______年______月______日將首付款人民幣_(tái)________元,于____年___月___日將貸款人民幣_(tái)________元付于被告帳戶,合計(jì)總房款_________元全部支付到被告指定帳戶。原告依據(jù)合同中的約定履行了自己作為一個(gè)買受人應(yīng)盡的付款義務(wù)。根據(jù)合同第三條約定,該商品房應(yīng)于______年_____月______日前驗(yàn)收合格并交付使用,但由于被告沒(méi)有依照《天津市商品房管理?xiàng)l例》合法取得《住宅商品房準(zhǔn)許交付使用證》,導(dǎo)致至今_______年___月___日,原告不能合法入住。被告的行為構(gòu)成了嚴(yán)重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,“甲方應(yīng)支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計(jì)算。

  依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十六條當(dāng)事人以約定的違約金低于造成的損失為由請(qǐng)求增加的,應(yīng)當(dāng)以違約造成的損失確定違約金數(shù)額;第十七條損失賠償額標(biāo)準(zhǔn):逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門公布的或者有資格的房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)定的同地段同類房屋租金標(biāo)準(zhǔn)確定。參照“天津市國(guó)土資源和房屋管理局”《關(guān)于發(fā)布20xx年房屋租賃市場(chǎng)指導(dǎo)租金的通知》中《紅橋區(qū)20xx年住宅房屋指導(dǎo)租金》06-05邵公莊新區(qū)22元/月/建筑平方米,以此為依據(jù)要求增加違約金數(shù)額。自______年______月______日至______年______月_______日的違約金為人民幣_(tái)________元。

  原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請(qǐng)求都遭到拒絕,被告故意躲避原告之詢問(wèn),無(wú)奈之下,原告只得拿起法律武器來(lái)維護(hù)自己的合法權(quán)益。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》20xx年6月1日?qǐng)?zhí)行版的相關(guān)規(guī)定,向貴院提起訴訟,請(qǐng)求人民法院依法予以支持。

此致

  _________人民法院

  一、本訴狀副本___份(按被告人人數(shù)提交);

  二、證據(jù)___份。

  具狀人:_________

  ___年___月___日

房屋買賣合同10

  出賣人(以下簡(jiǎn)稱甲方):_____________, 身份證號(hào)碼:_____________

  地址:_____________

  電話:_____________

  買受人(以下簡(jiǎn)稱乙方):_____________, 身份證號(hào)碼:_____________

  經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將位于萬(wàn)福店農(nóng)場(chǎng)西環(huán)路住房一套及一樓中間門面一間售給乙方,現(xiàn)就房屋買賣事宜簽訂以下合同資料:

  一、房屋位置、面積、價(jià)格:

  1,房屋位置:_____________;

  2,房屋面積:170平方米,其中三樓住房建筑面積140平方米(含公攤面積),一樓門面建筑面積30平方米;

  3,房屋價(jià)格:壹拾伍萬(wàn)元整。

  二、房屋質(zhì)量及裝修要求:

  1,房屋建筑質(zhì)量為合格等級(jí),除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊狀況外如有房屋非人為質(zhì)量問(wèn)題甲方負(fù)責(zé)維修。

  2,甲方負(fù)責(zé)所有塑鋼窗戶、進(jìn)門防盜門、室內(nèi)三套玻璃門、門面轉(zhuǎn)閘門、室內(nèi)地板磚(客廳80x80mm,其他60x60mm)及水電安裝、廁所大便器安裝、墻壁普通裝修。甲方同時(shí)負(fù)責(zé)水過(guò)戶手續(xù)到位。

  三、付款方式:首付捌萬(wàn)元,第二次在年內(nèi)付二萬(wàn),乙方付款時(shí)甲方另帶給房產(chǎn)證、土地使用證副本各一份。

  四、其他;

  1,房屋交付時(shí)實(shí)際面積如正負(fù)在2%以內(nèi)房屋價(jià)格不變,如實(shí)際面積少于2%以上的甲方按單位價(jià)格找款給乙方;

  2,該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為自購(gòu),甲方負(fù)責(zé)給乙方辦理土地證,房產(chǎn)證辦理由乙方出費(fèi)用甲方協(xié)助;

  3,甲方保證所售房屋沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛,否則一切職責(zé)由甲方承擔(dān);

  4,該房屋的`所有稅費(fèi)含在房屋價(jià)格中。

  五、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具備同等的法律效力,協(xié)商不成時(shí)由當(dāng)?shù)胤ㄔ号袥Q。

  六、本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,一份報(bào)主管部門備案。

  七、本合同雙方簽字之日起生效。

  出賣方:(簽章)_____________

  買受方:(簽章)_____________

  _____________年_____________月_____________日

房屋買賣合同11

  發(fā)包方:承包方:

  經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,就甲方委托乙方建造續(xù)三、四層和后院補(bǔ)建工程,簽訂以下協(xié)議:

  一、工程內(nèi)容:

  1、工程地址:____市

  2、本院后院補(bǔ)建:具體結(jié)構(gòu)為雙方商定的內(nèi)容,灰土井八個(gè),直徑1.2米、深度3米,外邊柱4根,400400、鋼筋為128根里邊柱240300、鋼筋為126根圈梁、地梁為240240、4根12螺紋。柱子到3樓頂。

  3、續(xù)蓋

  三、四層:三樓靠南邊有240240柱子4根有圈梁、用樓板。四層無(wú)有柱子、有圈梁、梁為240240用現(xiàn)澆。施工要求符合民用房建設(shè)。

  二、工期:

  1、開工日期:本項(xiàng)目工程工期從________年____月____日起至________年____月____日止,共60天

  2、施工期內(nèi),若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認(rèn)工期可順延。

  3、因甲方原因不能及時(shí)移交施工場(chǎng)地則工期順延。

  三、工程合同價(jià)款:經(jīng)協(xié)商本合同總承包單價(jià)為人民幣:三百一十五元每平米總價(jià)約為十五萬(wàn)人民幣后院補(bǔ)建一二層單算二。八萬(wàn)元,三四層按面積計(jì)算

  四、承建方式乙方對(duì)房屋建設(shè)工程包工、包料包質(zhì)量、包驗(yàn)收合格、包安全、包工期、包文明施工。

  1、乙方負(fù)責(zé)提供所承建工程的飾面樣板,必須經(jīng)雙方確認(rèn)方可進(jìn)料施工。

  五、工程付款辦法工人進(jìn)門施工到三層封頂付工程總價(jià)的40%、四層封頂付工程總價(jià)的30%、粉刷完成后付工程總價(jià)的25%,剩余5%交工后甲方驗(yàn)收合格滿意后____日內(nèi)一次性付清。

  六、粉刷等后續(xù)工程所有建設(shè)房屋的室內(nèi)、院內(nèi)粉白地面鋪60地轉(zhuǎn),后院水泥壓光,街面貼瓷,一層一個(gè)衛(wèi)生間,拆房以及建筑垃圾有乙方處理,拆下的可用材料由乙方所有做二次利用。二層上的拆除垃由甲方處理

  七、施工安全要求及質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,在施工過(guò)程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,并承擔(dān)一切安全事故的責(zé)任和因此發(fā)生的.一切費(fèi)用。如有此類情況出現(xiàn),責(zé)任與甲方無(wú)關(guān)。如有工程質(zhì)量問(wèn)題由乙方承擔(dān)賠償一切損失。前邊因地基出現(xiàn)的開裂乙方不負(fù)責(zé)任

  八、雙方在施工中的.幾項(xiàng)規(guī)定:

  1、施工期間,乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作,落實(shí)各項(xiàng)安全措施,確保施工安全,承擔(dān)安全施工責(zé)任,教育施工人員遵紀(jì)守法、施工過(guò)程中發(fā)生的所有安全事故由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

  2、開工前甲方負(fù)責(zé)向乙方提供施工場(chǎng)地,施工范圍內(nèi)用水、電位置、測(cè)量的基線和水準(zhǔn)點(diǎn)的位置,提供工人住宿。若甲方未能及時(shí)提供施工場(chǎng)地,乙方有權(quán)順延施工工期。

  3、工程竣工后,乙方負(fù)責(zé)施工范圍內(nèi)垃圾的清理,做到工完場(chǎng)清。

  九、合同生效與終止:本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程圓滿結(jié)束后,甲方將款項(xiàng)結(jié)清后合同即告終止。

  十、本合同壹式肆份,甲、乙方各執(zhí)壹份,新房村委會(huì)執(zhí)壹份,施工方執(zhí)壹份具同等法律效力。合同履行中未盡事宜,應(yīng)盡可能協(xié)商解決。可補(bǔ)簽有關(guān)協(xié)議,補(bǔ)簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

  委托代表:

  甲方簽字:乙方簽字:

  簽訂日期:簽訂日期

房屋買賣合同12

  賣方:______________(簡(jiǎn)稱甲方)

  買方:________________(簡(jiǎn)稱乙方)

  甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購(gòu)買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。

  1.甲方將位于嘉峪關(guān)市房產(chǎn)出售給乙方。

  2.房產(chǎn)的交易價(jià)格為:____________________(小寫:¥__________)。本交易價(jià)格包括房屋、房屋裝修、家具、家電及附屬物和地下室。在本協(xié)議簽訂之日起,無(wú)論任何原因,此價(jià)格均不做調(diào)整。

  3.款項(xiàng)支付方式:

  (1)本合同簽訂時(shí),乙方給付甲方訂金_______________元整,甲方將房屋鑰匙交于乙方。

  (2)__________年_____月_____日,乙方支付甲方房款壹拾萬(wàn)元整后,甲方積極申辦房屋所有權(quán)的相關(guān)證件。

  (3)房屋所有權(quán)等相關(guān)辦證件到甲方名下后,甲方將房屋所有手續(xù)交由乙方保管,乙方支付房款萬(wàn)元整。

  4.乙方負(fù)責(zé)辦理房屋過(guò)戶手續(xù),甲方予以配合。辦理過(guò)戶手續(xù)時(shí)發(fā)生的'所有費(fèi)用,由乙方承擔(dān)。

  5.交付房屋之前,該房屋產(chǎn)生的水、電、暖氣費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、物業(yè)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。交付房屋之后,該房屋產(chǎn)生的水、電、暖氣費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、物業(yè)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

  6.違約責(zé)任:一方不履行本合同約定導(dǎo)致該合同不能完全履行的,承擔(dān)違約金__________元。

  7.本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

  8.本合同一式兩份。甲、乙雙方各執(zhí)一份。

  出賣方(甲方):______________購(gòu)買方(乙方):______________

  電話:_____________________電話:____________________

  日期:_______年____月____日日期:_______年____月____日

房屋買賣合同13

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方自愿將位于____________________________________內(nèi)樓房一套出售給乙方達(dá)成協(xié)議如下:

  一、甲方自愿將____________________________________樓房一套(樓室),面積為_________平方米,包括儲(chǔ)藏室一間,出售給乙方。

  二、房屋價(jià)格為____________元,自本協(xié)議簽訂之日乙方將房款一次性付給甲方,甲方向乙方出具收款條。

  三、甲方在收到乙方款當(dāng)日須將房屋鑰匙交給乙方,并將原購(gòu)買房屋的收款條等有關(guān)資料一并交給乙方。

  四、甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋登記手續(xù)。

  五、甲方向乙方交付房屋鑰匙時(shí),房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移給乙方所有。

  六、甲方保證房屋產(chǎn)權(quán)無(wú)爭(zhēng)議。

  七、本協(xié)議一式兩份,自甲乙雙方簽字后生效。

  甲方(簽章):______________

  乙方(簽章):______________

  __________年_______月______日

  __________年_______月______日

房屋買賣合同14

  出讓方(以下簡(jiǎn)稱甲方):

  地址: 聯(lián)系電話:

  委托代理人:

  地址: 聯(lián)系電話:

  受讓方(以下簡(jiǎn)稱乙方):

  地址: 聯(lián)系電話:

  委托代理人:

  地址: 聯(lián)系電話:

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用原則的基礎(chǔ)上,同意就乙方向甲方購(gòu)買房屋事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議:

  第一條房屋基本情況

  1、甲方房屋(以下簡(jiǎn)稱該房屋)座落于市區(qū)

  ,房屋結(jié)構(gòu)為,房屋用途為,房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)測(cè)定的建筑面積為㎡。

  2、該房屋所有權(quán)證號(hào)為(共有權(quán)證號(hào)為)。土地使用權(quán)取得方式為。

  3、該房屋四至界限:東至,西至,南至,北至。

  4、隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓的附屬設(shè)備、設(shè)施:

  。

  5、該房屋租賃情況(如出租房,承租人有優(yōu)先購(gòu)買權(quán))。

  第二條房屋轉(zhuǎn)讓價(jià)格

  按建筑面積計(jì)算,該房屋轉(zhuǎn)讓價(jià)格為[人民幣][幣]每平方米元,總金額元,大寫億千百

  拾萬(wàn)千百拾元整。(每平方米價(jià)格精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位)

  第三條付款方式

  雙方約定按以下第項(xiàng)以(現(xiàn)金、支票、其他)方式支付房款:

  1、一次性付款:

  本合同簽定之日起天內(nèi),乙方一次性將購(gòu)房款支付給

  。

  2、分期付款:

  。

  第四條交房方式

  自本合同簽定之日起天內(nèi),甲方將房屋交付給乙方。

  第五條乙方逾期付款的違約責(zé)任

  乙方未按合同第三條約定的時(shí)間付款,甲方有權(quán)按累計(jì)應(yīng)付款向乙方追究違約利息,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款最后期限之第二天起至實(shí)際付款之日止,月利息按計(jì)算。逾期付款超過(guò)天,甲方有權(quán)按下述第種約定追究乙方的違約責(zé)任:

 。1)乙方向甲方支付違約金共計(jì)元整,合同繼續(xù)履行。若乙方在天內(nèi)仍未繼續(xù)履行合同,遵照下述(2)條處理。

 。2)乙方向甲方支付違約金共計(jì)元整,合同終止,乙方將房屋退還給甲方。甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)乙方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實(shí)賠償。

  第六條甲方逾期交房的違約責(zé)任

  除不可抗拒的因素外,甲方未按本合同第四條約定的.時(shí)間交房的。乙方有權(quán)按累計(jì)已付款向甲方追究違約利息,自本合同規(guī)定的最后交付期限之第二天起至實(shí)際交付之日止,月利息按

  計(jì)算。逾期交付超過(guò)天,乙方有權(quán)按下述第種約定追究甲方的違約責(zé)任。

 。1)甲方向乙方支付違約金共計(jì)元整,合同繼續(xù)履行。若甲方在天內(nèi)仍未繼續(xù)履行合同,遵照下列第(2)條處理。

  (2)甲方向乙方支付違約金共計(jì)元整,合同終止。乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)甲方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實(shí)賠償。

  第七條甲方保證該房屋交接時(shí)沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛,保證已清除該房屋原由甲方設(shè)定的抵押權(quán)。如交接后發(fā)生該房屋交接前既存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。

  乙方對(duì)該房屋的各項(xiàng)基本情況均做了充分了解。該房屋轉(zhuǎn)讓后,如發(fā)生破漏、開裂等問(wèn)題由乙方承擔(dān)維修責(zé)任。

  第八條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定

  自本合同生效之日起,乙方在三個(gè)月內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理房地產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)。甲方給予協(xié)助。如因甲方過(guò)失造成乙方不能在天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,視為甲方違約,乙方有權(quán)退房。甲方必須在乙方提出退房之日起內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并向乙方支付違約金元整。

  第九條該房屋轉(zhuǎn)讓交易發(fā)生的各項(xiàng)稅費(fèi)由甲、乙方按照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)。

  第十條房屋轉(zhuǎn)讓,該房屋所屬土地使用權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任依法隨之轉(zhuǎn)讓。

  第十一條其他約定事項(xiàng)

  。

  第十二條本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同中未規(guī)定的事項(xiàng),均遵照中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。

  第十三條本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議,由甲、乙雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第種方式解決(只能選擇一種,如選擇仲裁方式務(wù)必填寫仲裁委員會(huì)名稱):

  1、提交仲裁委員會(huì)仲裁。

  2、依法向人民法院起訴。

  第十四條本合同自之日起生效。

  本合同一式份,雙方各持份,各方所執(zhí)合同均具有同等效力。

  甲方(簽章)乙方(簽章)

  甲方代理人(簽章)乙方代理(簽章)

  甲方共有權(quán)人(或承租人或上級(jí)主管部門)意見(簽章):

  簽訂日期:年月日

  簽訂地點(diǎn):

房屋買賣合同15

  出賣人:_____________(以下簡(jiǎn)稱甲方)

  買受人:_____________(以下簡(jiǎn)稱乙方)

  甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)經(jīng)過(guò)多次協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。

  一、甲方愿將自有坐落______市________路_______號(hào)__________房屋_____間、建筑面積_______平方米,賣給乙方。

  二、甲方出售給乙方的房屋東至__________,南至__________,西至__________,北至__________(附四至平面圖一張)。其房屋陽(yáng)臺(tái)、走道、樓梯、衛(wèi)生間、灶間及其他設(shè)備。

  三、房屋價(jià)款包括附屬設(shè)備,雙方議定以人民幣_(tái)_______萬(wàn)元,由甲方出售給乙方。

  四、房屋價(jià)款乙方分三期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣合同之日,付人民幣_(tái)_______萬(wàn)元;第二期,在交付房屋之日,付人民幣_(tái)_______萬(wàn)元;第三期,在房屋產(chǎn)權(quán)批準(zhǔn)過(guò)戶登記之日付清。每期付款,甲方收到后出具收據(jù)。

  五、甲方應(yīng)自合同簽訂之日起_____天內(nèi)將房屋騰空,連同原房屋所有權(quán)等有關(guān)證件,點(diǎn)交給乙方,由乙方出具收到憑證。

  六、在辦理房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)過(guò)戶登記時(shí),甲方應(yīng)出具申請(qǐng)房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)給乙方的書面報(bào)告。如需要甲方方面處理的,不論何時(shí),甲方應(yīng)協(xié)助。如因甲方的延誤,以致影響主權(quán)過(guò)戶登記而遭受的損失,由甲方負(fù)賠償責(zé)任。

  七、本合同簽訂前,該房屋應(yīng)繳納的一切捐稅、費(fèi)用,概由甲方負(fù)責(zé)。本合同發(fā)生的過(guò)戶登記費(fèi)、契稅、估價(jià)費(fèi)、印花稅由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定,各自承擔(dān)。

  八、甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房?jī)r(jià)總額的3‰計(jì)算違約金交給與乙方。逾期超過(guò)3個(gè)月時(shí),乙方可解除本合同。解約時(shí),甲方除將已收的房?jī)r(jià)款全部退還乙方外,另付給乙方與已收房?jī)r(jià)款等額的違約金。

  九、乙方全部或一部分不按本合同第四條規(guī)定的日期給付房?jī)r(jià)款時(shí),其逾期部分,乙方應(yīng)按日加付5‰計(jì)算的違約金給與甲方。逾期超過(guò)3個(gè)月時(shí),甲方可解除本合同。解約時(shí),乙方已付的.房?jī)r(jià)款作為賠償金歸甲方所有。

  十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產(chǎn)權(quán)清楚,絕無(wú)其他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定或其他糾紛。乙方買受后,如該房屋產(chǎn)權(quán)有糾葛,以致影響乙方權(quán)利的行使,概由甲方負(fù)責(zé)處理,并賠償乙方損失。

  十一、交屋時(shí),乙方發(fā)現(xiàn)房屋構(gòu)造或設(shè)備與合同約定不符,經(jīng)鑒定屬實(shí),甲方應(yīng)于1個(gè)月內(nèi)予以修理,如逾期不修理,乙方可自行修理,費(fèi)用在房?jī)r(jià)款中扣除。如修理仍達(dá)不到合同約定的要求,乙方可解除合同。解約時(shí),甲方除返還全部房?jī)r(jià)款外,并按本合同第八條規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。

  十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍墻等)所有權(quán)屬于國(guó)家。乙方取得上述房屋占有相應(yīng)比例的土地使用權(quán),并依照國(guó)家法律的規(guī)定繳納土地使用稅及其他有關(guān)費(fèi)用。

  十三、本合同的附件與合同有同等效力。

  十四、本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)一份,另兩份送交房產(chǎn)和土地管理機(jī)關(guān),辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶登記手續(xù)。

  立約人:

  甲方:_____________(簽章)乙方:___________(簽章)

  ______年_____月______日訂于_________市(縣)

【房屋買賣合同】相關(guān)文章:

房屋買賣合同10-11

房屋土地買賣合同03-08

房屋居間買賣合同02-17

房屋訴狀買賣合同11-22

房屋轉(zhuǎn)讓買賣合同12-08

房屋買賣合同07-03

房屋租賃買賣合同04-26

【推薦】房屋買賣合同10-21

【薦】房屋買賣合同10-21

房屋買賣合同【熱門】10-21