- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
承攬加工合同15篇(經(jīng)典)
隨著法律觀念的日漸普及,很多場(chǎng)合都離不了合同,簽訂合同也是非常有必要的行為。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小編精心整理的承攬加工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
承攬加工合同1
甲方:_______________________
乙方:_______________________
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠(chéng)實(shí)信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實(shí)際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:
甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。
第二條:
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求、驗(yàn)收方法(標(biāo)準(zhǔn))及地點(diǎn):
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求:模具生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。
。1)乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計(jì)、制造模具。
(2)合格模具定義:
、倌>弑仨毞辖(jīng)甲方確認(rèn)后的模具結(jié)構(gòu)圖;
、谀>弑仨毶a(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
、勰>邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規(guī)定。
2、驗(yàn)收方法(標(biāo)準(zhǔn)):
、侔醇追降膱D紙和技術(shù)要求執(zhí)行。
、谀>呓Y(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。
3、驗(yàn)收地點(diǎn):在甲方指定地點(diǎn)________________進(jìn)行。每次驗(yàn)收必須有雙方簽署的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,如驗(yàn)收不合格,必須在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上注明下次驗(yàn)收期限。
第三條:
原材料來(lái)源
1、原材料來(lái)源:模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔(dān)。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購(gòu)原材料,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的`穩(wěn)定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:
交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān):
1、交貨方法及驗(yàn)收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進(jìn)行試模、送樣,并經(jīng)雙方確認(rèn)簽板后視為模具驗(yàn)收合格。
2、交貨地點(diǎn):甲方指定場(chǎng)所________________________。
3、交貨時(shí)間:乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔(dān)延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經(jīng)甲方書面形式確認(rèn)后,交付時(shí)間可以按延誤時(shí)間順延。
4、運(yùn)雜費(fèi)用承擔(dān):由乙方送貨到甲方指定地點(diǎn),運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。
第五條:
本合同模具總金額為_(kāi)______萬(wàn)元,共_______套模具。
貨款結(jié)算時(shí)間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預(yù)付_______%,試模合格交付使用_______個(gè)月內(nèi)付_______%。
第六條:
技術(shù)資料提供及保管:
1、甲方負(fù)責(zé)提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行。
第七條:
質(zhì)量異議/違約責(zé)任:
1、對(duì)于乙方供應(yīng)的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問(wèn)題,甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方,并對(duì)乙方供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時(shí)內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應(yīng)之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進(jìn)行售后服務(wù),則視為接受甲方的處理意見(jiàn)。
3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。
第八條:
其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開(kāi)始,所有權(quán)為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過(guò)程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項(xiàng)目交貨時(shí),乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過(guò)程中交付的文件技術(shù)資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行。
4、本合同約定模具項(xiàng)目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。
5、涉及到非公平競(jìng)爭(zhēng)性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。
6、本合同委托項(xiàng)目,乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者,否則,甲方將取消其供應(yīng)商資格,如因此引發(fā)了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關(guān)責(zé)任。
第九條:
雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟(jì)合同鑒定機(jī)關(guān)查實(shí)證明,可免予承擔(dān)民事責(zé)任。
第十條:
合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時(shí),應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:
本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)規(guī)定,由雙方進(jìn)行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:_______________________
委托代理人:_______________________
地址:_______________________
電話:_______________________
開(kāi)戶銀行:_______________________
賬號(hào):_______________________
_________年____月____日
乙方:_______________________
委托代理人:_______________________
地址:_______________________
電話:_______________________
開(kāi)戶銀行:_______________________
賬號(hào):_______________________
_________年____月____日
承攬加工合同2
甲方:_________
乙方:_________
第一條乙方加工事項(xiàng),以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定,如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行,準(zhǔn)時(shí)交貨。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對(duì)原材料的質(zhì)量驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗(yàn)收后,始認(rèn)為合格。
第四條材料由_________方負(fù)責(zé)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
定作方應(yīng)對(duì)自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認(rèn)真審議。但承攬方對(duì)圖紙及技術(shù)方案提出異議時(shí),要及時(shí)核實(shí)情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會(huì)承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。
第五條若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí),廢料率為_(kāi)________。
第六條驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________,正常檢驗(yàn),二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃,alq為_(kāi)________,或正常檢驗(yàn),四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_(kāi)________。
第七條乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的.情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí),乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者,則不在此限。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉(cāng)庫(kù)提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)有很大的區(qū)別。為此,雙方應(yīng)慎重選擇對(duì)自己有利的方式。
(一)過(guò)期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價(jià),處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價(jià),處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算。
第八條通過(guò)驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí),若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%,給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
第十一條試用廠商的試用期間為三個(gè)月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價(jià)格這三項(xiàng),每年總考核一次,劃分等級(jí)。
第十三條付款條件:乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方_________。
第十四條乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):_________
_________年_________月_________日
乙方(簽章):_________
_________年_________月_________日
承攬加工合同3
定作方:合同編號(hào):
簽訂地點(diǎn):
承攬方:簽訂時(shí)間:
一、加工標(biāo)的
貨物名稱
型號(hào)
面料
顏色
單位
數(shù)量
單價(jià)
總金額
交貨地點(diǎn)及期限
交期:
出口國(guó):
合計(jì)人民幣(大寫)
按實(shí)際金額結(jié)算 單價(jià)含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料
質(zhì)量
數(shù)量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數(shù)量
到位
按實(shí)際排版單耗
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購(gòu)面料、里料、輔料的,承攬方對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)責(zé),應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開(kāi)裁。
四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的.標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé),定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成,否則將構(gòu)成違約,定作方有權(quán)隨時(shí)解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。(定做方自提)。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問(wèn)題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等)。
十一、付款方式:內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項(xiàng):
1、在加工制作期間,定做方有權(quán)隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查,
2、雙方對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn),雙方各保留封樣,由承攬方無(wú)償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過(guò)定作方驗(yàn)收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任:任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30%的違約金。
十四、如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方:
代表人:
時(shí)間:
承攬方:
代表人:
時(shí)間:
承攬加工合同4
訂立合同雙方:
定作方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲方委托乙方加工生產(chǎn)家具產(chǎn)品,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格:(詳見(jiàn)附件1)
第二條產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求:產(chǎn)品質(zhì)量、款式、尺寸、材料、內(nèi)部結(jié)構(gòu)及技術(shù)要求等,按照雙方簽字認(rèn)可的設(shè)計(jì)圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業(yè)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測(cè)報(bào)告,做成成品后,需再次向甲方提供合格的甲醛檢測(cè)報(bào)告;做油漆后成品需打樣;抽屜與柜體之間的縫隙不得超過(guò)2mm;嚴(yán)格按照?qǐng)D紙所示的木紋方向施工;漆膜表面光亮平滑,家具漆表面厚度一致,漆面飽和、干凈、無(wú)顆粒、無(wú)氣泡、起泡開(kāi)裂等現(xiàn)象;木紋接口均采用橫紋平接方式;家具均制作成整體式,不能采用拼接組合方式;家具板材材質(zhì)密度為,環(huán)保等級(jí)為
。
第三條交貨時(shí)間:_____年_____月_____日(如甲方推遲付款,交貨時(shí)間順延)
第四條交貨時(shí)間及交貨時(shí)間。交貨地點(diǎn):
交貨時(shí)間:合同生效后
日交貨(或交貨時(shí)間詳見(jiàn)附件)。
第五條付款方式:
1.合同金額為:_____元,人民幣大寫:_____
;
2.預(yù)付款方式:雙方簽訂合同后,甲方在兩日內(nèi),先預(yù)付總金額的_____%;即_____元;
3.白坯產(chǎn)品完工后,付至合同總金額_____%,計(jì):
萬(wàn)元作為合同進(jìn)度款。
4.成品后驗(yàn)收合格付至總金額的_____,計(jì):
5.安裝完畢后經(jīng)業(yè)主方驗(yàn)收合格后付至合同總金額_____,計(jì):
質(zhì)保金_____,質(zhì)保期_____年。
6.門邊線條25元/米,按實(shí)際收貨結(jié)算。付款方式:滿5萬(wàn)結(jié)一次。
第六條驗(yàn)收:
1.甲方應(yīng)于乙方安裝完畢后在安裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收,并將結(jié)果通知乙方,如交貨期屆滿,甲方未能及時(shí)收貨,乙方可適當(dāng)收取一定的保管費(fèi)用。
2.如有質(zhì)量問(wèn)題,由乙方負(fù)責(zé)維修或更換,直至甲方驗(yàn)收合格為止;
3.如逾期驗(yàn)收則視為質(zhì)量合格(注:安裝完畢七日內(nèi)驗(yàn)收)。
4.如乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合要求,甲方有權(quán)終止合同。
第七條特別條款:
1.貨物運(yùn)輸由_____方負(fù)責(zé),運(yùn)費(fèi)由方承擔(dān);搬運(yùn)費(fèi)由_____方承擔(dān),產(chǎn)品安裝由方負(fù)責(zé);
2.甲方未按期支付進(jìn)度款、(交)提貨期限順延;
3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物,乙方有權(quán)要求甲方賠償因此而造成的損失。
4.甲方應(yīng)為乙方提供適合安裝作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)、供電、清潔環(huán)境、運(yùn)貨通道。安裝期間,甲方應(yīng)確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。
5、乙方在現(xiàn)場(chǎng)安裝作業(yè)時(shí),所造成的`安全事故由乙方全部承擔(dān)。
第八條違約責(zé)任
1.乙方違約,則雙倍返還預(yù)付款;
2.甲方違,則不退還預(yù)付款,而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償;如不能再合同約定的期限內(nèi)支付乙方應(yīng)付貨款,乙方有權(quán)從甲方貨物現(xiàn)場(chǎng)撤出所有產(chǎn)品,直至甲方支付應(yīng)付所有貨款為止;
3.乙方不能按時(shí)交貨,按照每逾期一日向甲方支付
作為違約金,若該項(xiàng)違約金不足本條第一款金額,按第一款承擔(dān)違約金。
4.若因乙方質(zhì)量問(wèn)題造成的損失,如人工費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)、工期延誤等,全部費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第九條法律效力:
1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效;
2、本合同一式四份,甲方三份,乙方持一份;
3、一切由執(zhí)行本合同引起的或與本合同有關(guān)的政治甲乙雙方應(yīng)當(dāng)通過(guò)友好協(xié)商解決,如協(xié)商不能解決時(shí),則提交成都仲裁委員會(huì)。
第十條其他事項(xiàng)
1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。
加工圖紙必須由甲方現(xiàn)場(chǎng)代表李翔,乙方代表殷本建雙方簽字,每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發(fā)票。
甲方:乙方:成都市文春木業(yè)有限公司
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
開(kāi)戶行:開(kāi)戶行:
賬號(hào):賬號(hào):
電話:電話:
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
承攬加工合同5
地址:______
電話:______傳真:______
容器類委托加工承攬合同NO:______
委托方:_____公司簽訂地點(diǎn):______
受托方:______簽訂時(shí)間:______
標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款:
1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗(yàn)收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗(yàn)收,如果由于質(zhì)量問(wèn)題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單(包括質(zhì)材、檢驗(yàn)依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等),特殊產(chǎn)品須有檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告(隨貨同行或提前送達(dá))。
3、結(jié)算方式:委托方支付30%預(yù)付款,收到貨驗(yàn)收合格入庫(kù)后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付,但時(shí)間不超過(guò)45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標(biāo)準(zhǔn):貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5、(交)提貨方式及地點(diǎn):委托方廠房?jī)?nèi)。
6、運(yùn)輸方式及到站(港)和費(fèi)用承擔(dān):受托方承擔(dān)。
7、交貨地點(diǎn)、日期及方式:合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的'對(duì)方的商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡(jiǎn)稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān),同時(shí)委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9、本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:________ 公司受托方:______
法人代表:______ 法人代表:______
委托代表:______ 委托代表:______
傳真:______ 傳真:______
電話:______ 電話:______
開(kāi)戶銀行:______ 開(kāi)戶銀行:______
帳號(hào):______ 帳號(hào):______
地址:______ 地址:______
承攬加工合同6
委托方:_____公司
簽訂地點(diǎn):
受托方:
簽訂時(shí)間:
標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款:
1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗(yàn)收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗(yàn)收,如果由于質(zhì)量問(wèn)題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單(包括質(zhì)材、檢驗(yàn)依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等),特殊產(chǎn)品須有檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告(隨貨同行或提前送達(dá))。
3、結(jié)算方式:委托方支付30%預(yù)付款,收到貨驗(yàn)收合格入庫(kù)后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付,但時(shí)間不超過(guò)45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標(biāo)準(zhǔn):貨物外包裝必須在外包裝的'醒目位置整齊標(biāo)注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5、(交)提貨方式及地點(diǎn):委托方廠房?jī)?nèi)。
6、運(yùn)輸方式及到站(港)和費(fèi)用承擔(dān):受托方承擔(dān)。
7、交貨地點(diǎn)、日期及方式:合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對(duì)方的商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡(jiǎn)稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān),同時(shí)委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9、本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:___公司
受托方:
法人代表:
法人代表:
委托代表:
委托代表:
傳真:
電話:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
地址:
傳真:
電話:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
地址:
年 月 日
年 月 日
承攬加工合同7
定作方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
委托代理人:
身份證號(hào):
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
承攬方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
委托代理人:
身份證號(hào):
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
鑒于甲方是在北京市合法注冊(cè)的,生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的有限責(zé)任公司,并需要加工部件;
鑒于乙方是在合法注冊(cè)的,經(jīng)營(yíng)范圍為的公司,具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及中華人民共和國(guó)其他相關(guān)的法律法規(guī),甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品:
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時(shí)間為: 年 月 日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn),并將確認(rèn)情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的,應(yīng)當(dāng)予以更換、補(bǔ)齊。
3、乙方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時(shí)間為:: 年 月 日。
4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗(yàn)。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗(yàn),并將確認(rèn)情況書面通知乙方,由乙方在日內(nèi)予以補(bǔ)正。
三、技術(shù)資料及圖紙
1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)即時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù),提出修改意見(jiàn)。
3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。
四、質(zhì)量要求:
1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。(也可不約定此項(xiàng)目)
五、加工成品驗(yàn)收:
1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。
2、驗(yàn)收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
3、乙方加工成品經(jīng)驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求的,甲方有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后,甲方在時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,仍有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應(yīng)于 年 月 日將產(chǎn)品全部送至甲方倉(cāng)庫(kù),地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費(fèi)用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對(duì)方達(dá)成書面協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
3、實(shí)際交付日期,乙方自行送達(dá)的,以甲方在乙方送貨單上或承運(yùn)單位貨運(yùn)單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。
4、乙方交付的加工成品超過(guò)約定數(shù)量的,甲方認(rèn)可的,就超過(guò)的部分按照超過(guò)的比例支付報(bào)酬。
七、報(bào)酬及支付:
1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報(bào)酬為:每件元(或總報(bào)酬元)
2、報(bào)酬的支付采取以下方式
a甲方應(yīng)于 年 月 日支付乙方元,于 年 月 日支付乙方元,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時(shí)將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。
b甲方于乙方每交付件時(shí)給付甲方元,乙方于收款時(shí)向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計(jì)達(dá)到元,由乙方向甲方開(kāi)具發(fā)票,同時(shí)收回相應(yīng)款額的收據(jù)。
八、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由乙方負(fù)責(zé)包裝,以加工產(chǎn)品不受損壞為準(zhǔn);包裝費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
九、運(yùn)輸及費(fèi)用承擔(dān):
1、甲方提供材料的運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé),運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
2、加工成品的運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé),運(yùn)輸費(fèi)用由方承擔(dān)。
十、乙方違約責(zé)任:
1、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,按逾期交付部分總報(bào)酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過(guò)60天,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)返還甲方已經(jīng)支付的`報(bào)酬,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實(shí)賠償。
2、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工成品,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償。
3、乙方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,甲方仍然需要的,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失。
5、乙方不能交付加工成品的,應(yīng)向甲方償還交付部分報(bào)酬,并支付該部分報(bào)酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償。
6、由乙方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成加工成品損壞,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則甲方有權(quán)拒收。
十一、甲方違約責(zé)任:
1、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔(dān)。給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)予以賠償。
2、甲方未按照本合同約定的時(shí)間向乙方提供圖紙或原材料的,對(duì)延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的造成的損失。
3、甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,每延遲一天支付乙方萬(wàn)分之四的違約金。
十二、不可抗力:
1、在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。
2、如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失,不免除乙方責(zé)任,乙方應(yīng)承擔(dān)不能交付的違約責(zé)任。
3、在甲方遲延接受期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方因此造成的損失。
十三、合同爭(zhēng)議的解決:
雙方在履行合同中如發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商不成,通過(guò)如下第
種方式解決:
1、向甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴;
2、向北京仲裁委員會(huì)提請(qǐng)仲裁;
十四、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂書面合同作為附件。
十五、本合同簽訂于北京市區(qū),由雙方授權(quán)代表簽字,并加蓋公司印章后生效。
甲方:
乙方:
授權(quán)代表:
授權(quán)代表:
年 月 日
承攬加工合同8
承攬方:
代表人: 職務(wù): 電話:
定作方:
地 址: 電話:
定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目名稱:
2.項(xiàng)目地點(diǎn):
3.項(xiàng)目?jī)?nèi)容:
4.建筑面積:
5.承攬方式:承攬方包工包料
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供:
(1) 定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料,圖紙或技術(shù)資料一式二份,定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條 定作方義務(wù) (1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工,按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目;
(2) 參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
第五條 項(xiàng)目變更
(1) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)以書面形式及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起壹天內(nèi)回復(fù),并提出修改意見(jiàn)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的,應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作,由此而產(chǎn)
(2) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,定作方需對(duì)原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更,定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價(jià)款及工期
(1) 發(fā)生變更后,承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。
(2) 變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的,定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知承攬方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的,承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知定作方,并接受定作方檢驗(yàn);
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) :
(1) 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國(guó)家規(guī)范要求
第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收和保修
(1) 項(xiàng)目竣工后,承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收,定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收,移交手續(xù),出具驗(yàn)收意見(jiàn)。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的,視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格,已通過(guò)驗(yàn)收。
(2) 第十條 合同價(jià)款支付方式
1. 承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款:
(1) 雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責(zé)任
1. 承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減合同價(jià)款;不同意利用的,重新制作。
(2)無(wú)正當(dāng)理由逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價(jià)款3‰的違約金;
(3)超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的.規(guī)定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十三條 合同爭(zhēng)議的解決方式
本合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項(xiàng):
第十五條 附則
(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分,與合同具有同等的法律效力。
定作方: 承攬方:
代 表 人: 代 表 人:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
年 月 日 年 月 日
承攬加工合同9
承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價(jià)
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
_________。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條聲明及保證
。ㄒ唬┘追剑
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)________年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的`客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí),遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭(zhēng)議的處理
1.本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
。1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_(kāi)________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_____________ 定作方(蓋章):_____________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
地址:_______________________ 地址:_______________________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn):___________________ 簽訂地點(diǎn):___________________
承攬加工合同10
承攬方:以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
品名規(guī)格(長(zhǎng),寬,高cm)單位數(shù)量備注
玻璃柜臺(tái)130x40x90件120
塑料臺(tái)面柜臺(tái)180x100x95件10其中不帶抽屜
玻璃臺(tái)面柜臺(tái)180x100x95件20
棉布貨架180x40x200件10
大百貨電器貨架180x80x200件5
小百貨貨架180x50x200件80
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.
甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn).甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款:
按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):
一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元).
甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:
乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的'損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
年 月 日
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
年 月 日
承攬加工合同11
定做方:(稱甲方)
承攬方:(稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1.制作內(nèi)容:
主鋼構(gòu):鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價(jià)格及結(jié)算方式:
1.合同造價(jià)按/噸。合同總價(jià)款為,以實(shí)際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時(shí)付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算。
三、質(zhì)量要求:
乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50205-20xx)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間:
1.交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé),裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時(shí)間:
五、包裝及運(yùn)輸:
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn),要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2.甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套,并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的'工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn),不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。
4.甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任:
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過(guò)程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁。
九、附則:
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
委托代理人:
委托代理人:
聯(lián)系方式:
聯(lián)系方式:
開(kāi)戶行:
開(kāi)戶行:
賬號(hào):
賬號(hào):
承攬加工合同12
發(fā)包方: (以下可簡(jiǎn)稱:甲方)
承攬方: (以下可簡(jiǎn)稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點(diǎn): 。
三、工程內(nèi)容: 。
四、工程量和工程造價(jià):
1、工程量為: 平方米,(注:如為約計(jì)數(shù),可據(jù)實(shí)結(jié)算)。
2、工程合同單價(jià)為: 元/平方米,本項(xiàng)工程合同總造價(jià)約為: 元,大寫: 元。
(注:如為約計(jì)數(shù)、可根據(jù)工程實(shí)際發(fā)生量計(jì)算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認(rèn)辦法:
1、合同簽訂后,甲方預(yù)付給乙方合同總款的 %,即 元,作
2、材料進(jìn)入施工工地,甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
3、梁架安裝基本結(jié)束,甲方付給乙方合同總款的 % ,即 元
4、工程竣工驗(yàn)收后甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
5、本項(xiàng)工程質(zhì)保金為合同總款 %,質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一,經(jīng)雙方共同確認(rèn)以后,工期作相應(yīng)順延并以書面形式確定。
1、設(shè)計(jì)圖紙不全,設(shè)計(jì)工作無(wú)法開(kāi)展。
2、設(shè)計(jì)方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更,甲方未及時(shí)通知乙方,使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。
3、不具備乙方進(jìn)場(chǎng)條件(如:土建工程未到位),致使乙方不能按期進(jìn)場(chǎng)開(kāi)展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預(yù)付款,進(jìn)度款而影響工程進(jìn)度。
5、開(kāi)始安裝前5日內(nèi),甲方仍不具備材料存儲(chǔ)場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭(zhēng)動(dòng)亂,空中飛行物體附落或其他非甲乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)以及因大風(fēng)、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災(zāi)害。)
六、雙方職責(zé)
1、施工期間甲方要求更改已確認(rèn)批準(zhǔn)的圖紙或現(xiàn)場(chǎng)土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開(kāi)始施工時(shí),甲方應(yīng)提前通知乙方,并應(yīng)及時(shí)據(jù)此調(diào)整合同價(jià)款。
2、甲乙方對(duì)于產(chǎn)品已安裝部分,應(yīng)共同承擔(dān)負(fù)責(zé)成品的保護(hù),甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務(wù)保護(hù),甲方同意依據(jù)“誰(shuí)損壞誰(shuí)負(fù)責(zé)賠償”的原則由乙方計(jì)取賠款,并由損壞方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
七、甲方職責(zé):
1、在乙方進(jìn)駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點(diǎn),并確保乙方施工期內(nèi)的需要,費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、開(kāi)通施工場(chǎng)地的通道,滿足乙方施工運(yùn)輸?shù)男枰?/p>
3、甲方負(fù)責(zé)本項(xiàng)工程施工所屬地的國(guó)稅局、地稅局對(duì)本工程所征收的稅費(fèi)及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項(xiàng)的其它費(fèi)用。
4、甲方負(fù)責(zé)處理協(xié)調(diào)好與本項(xiàng)工程有關(guān)的部門關(guān)系,并確保不因國(guó)家相關(guān)部門的干預(yù)而影響乙方施工,否則造成的停工及損失由甲方負(fù)責(zé)。
5、在施工過(guò)程中,甲方與本工程無(wú)關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意,不得擅自進(jìn)入乙方施工現(xiàn)場(chǎng),否則造成人員傷亡由甲方負(fù)責(zé)。
八、乙方職責(zé):
1、乙方根據(jù)甲方要求,將所帶的資料、工量及人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。
2、乙方在施工過(guò)程中,隨時(shí)接受甲方領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查,乙方應(yīng)給予積極的配合,對(duì)于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)立即返工或修改,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方自行承擔(dān)。
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間,要做到安全第一,如果說(shuō)出現(xiàn)因乙方操作不當(dāng)導(dǎo)致的傷亡事故均由乙方承擔(dān),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場(chǎng)并具備交驗(yàn)條件。
九、土建方應(yīng)配合的相關(guān)事宜:
1、提供現(xiàn)場(chǎng)施工中心線、水平線、進(jìn)出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進(jìn)度計(jì)劃,以便于我單位落實(shí)工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預(yù)埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設(shè)備材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)第二天起計(jì)為施工工期,日歷天數(shù)工期 天,如因雨雪風(fēng)等天氣而影響施工時(shí)工期順延。
十一、合同爭(zhēng)議、合同的生效與終止:
(一)爭(zhēng)議:
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭(zhēng)方,可先行協(xié)商,協(xié)商不成時(shí),由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效,于甲方支付款項(xiàng)完畢,乙方將工程整體移交給甲方后,除保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿,甲方支款項(xiàng)完畢后,保修條款自然終止。
十二、交工質(zhì)量保修承諾
1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后,我方在保修期內(nèi)提供免費(fèi)保修服務(wù)。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素,如甲方使用不當(dāng)或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問(wèn)題,乙方可及時(shí)派人維修、更換、相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3、保修期滿后,乙方將長(zhǎng)期優(yōu)惠有嘗服務(wù),做到定期回訪,及時(shí)處理使用中出現(xiàn)的問(wèn)題。
十三、其它約定:
1、標(biāo)的'物(即工程所含內(nèi)容的所有項(xiàng)目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時(shí)開(kāi)始轉(zhuǎn)移,如甲方未結(jié)清工程款,標(biāo)的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時(shí),須出據(jù)帶有財(cái)務(wù)紅章的收據(jù)或發(fā)票,甲方撥付工程款時(shí)須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶,且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整,否則,由此引起的相關(guān)問(wèn)題由責(zé)任方承擔(dān)。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或?yàn)橛杉追轿幸曳皆O(shè)計(jì)的并由甲方簽字蓋章認(rèn)可后的圖紙。
4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計(jì),甲方除提供設(shè)計(jì)院的正式圖紙外,設(shè)計(jì)網(wǎng)架的懸掛物等,如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方,否則出現(xiàn)問(wèn)題自負(fù)。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙,相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
6、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開(kāi)戶行: 開(kāi)戶行:
帳號(hào): 帳號(hào):
承攬加工合同13
承攬方:_______________________身份證號(hào):_______________________電話:_______________________
定作方:珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號(hào):_______________________電話: 0756-3897556
錦宏公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產(chǎn)品及工價(jià)(見(jiàn)產(chǎn)品清單)
第二條:加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方公司品質(zhì)部人員,定作方品質(zhì)部應(yīng)即時(shí)回復(fù)并提出修改意見(jiàn)。
2、承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條:工資
依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價(jià)結(jié)賬(有特殊約定的'除外)。
第五條:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
依照定作方公司品質(zhì)部要求驗(yàn)收。
第六條:交貨時(shí)間和地點(diǎn)
依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉(cāng)庫(kù),嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫(kù),即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗(yàn)收并簽名確認(rèn)方可生效。
第七條:結(jié)算方式及期限
按定作方品質(zhì)部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時(shí)借支除外)。
第八條:其他約定
1、合同期間,承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項(xiàng)管理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實(shí)施管理和處理。
2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內(nèi),承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé),與定作方公司無(wú)關(guān)。
第九條:承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的,承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理(返工費(fèi)用由承攬方自行負(fù)責(zé)),經(jīng)過(guò)返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的,定作方公司有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)向定作方提出報(bào)損及申請(qǐng)補(bǔ)料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補(bǔ)料責(zé)任;
3、承攬方無(wú)論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個(gè)月向定作方公司書面申請(qǐng)并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現(xiàn)全額陪償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責(zé)任
1、提供承攬方的訂單、工作場(chǎng)所,機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方合同期免費(fèi)住宿,水電費(fèi)承攬方按實(shí)際使用自行負(fù)責(zé);
3、合同期間免費(fèi)提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)報(bào)請(qǐng)當(dāng)?shù)厮痉ㄖ鞴懿块T依法處理。
本合同自20___年5月9日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人):________________________
簽訂地點(diǎn):_______________________日期:年____月____日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點(diǎn):_______________________日期:年____月____日
承攬加工合同14
委托方:xx紡織器材廠(甲方)
承攬方:xxxx電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期:
項(xiàng)目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià) (元)總價(jià)(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬(wàn)xxxx萬(wàn)xx萬(wàn)淬火綜條支xx萬(wàn)萬(wàn)xx萬(wàn)合計(jì)
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的'加工件允許損壞千分之xx,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:
xxxx。
7.違約責(zé)任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:xx紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)xxxx
地址:xxxxxx
銀行帳號(hào):xxxx乙方:xxxx電鍍廠
法定代表人:(蓋章)xxxx
地址:xxxxxx
銀行帳號(hào):xxxxxxxx年xxxx月xx日
承攬加工合同15
供方: 合同編號(hào):
需方: 簽訂地點(diǎn):
產(chǎn)品名稱、型號(hào)、廠家、數(shù)量、金額 簽訂時(shí)間:
產(chǎn)品名稱
商標(biāo)
規(guī)格型號(hào)
備注
計(jì)量單位
數(shù)量
價(jià)款
單價(jià)
總價(jià)
攪拌澆灌機(jī)
混凝土發(fā)泡砌塊技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)
混凝土物理發(fā)泡技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)
首付定金( )
合計(jì)人民幣金額(大寫):
第一條 設(shè)備部分
1、供方負(fù)責(zé)提供免蒸養(yǎng)砌塊全套設(shè)備(攪拌機(jī)、儲(chǔ)料倉(cāng)等設(shè)備)
2、供方負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、試運(yùn)營(yíng),必須達(dá)到需方的要求(需方只提供水泥罐和管道)。
3、供方收到定金在15個(gè)工作日內(nèi)交貨。
第二條 技術(shù)部分
1、供方負(fù)責(zé)提供免蒸養(yǎng)砌塊化學(xué)發(fā)泡技術(shù)物理植物發(fā)泡技術(shù),保溫磚砌塊填充物的發(fā)泡技術(shù)。
2、供方負(fù)責(zé)提供以上兩種成形材料的`發(fā)泡劑制作技術(shù),保證達(dá)到客戶的要求。
3、供方負(fù)責(zé)需方的要求至達(dá)到檢測(cè)合格(泡沫混凝土標(biāo)準(zhǔn))。
4、供方提供的技術(shù)做出來(lái)得產(chǎn)品容重每立方不能超過(guò)140公斤,每立方價(jià)格不能超過(guò)90元。
第三條 付款方式
定設(shè)備時(shí)首付10%定金,設(shè)備制作成形運(yùn)到需方目的地,設(shè)備到達(dá)需方要求付40%,余額50%至發(fā)泡技術(shù)發(fā)泡劑的制作技術(shù)完成后付清。(注:付款后配方的原料及制作技術(shù)全部提供給對(duì)方)
第四條 違約責(zé)任
本合同一經(jīng)簽字,雙方必須無(wú)條件遵守,如有一方違約,付給受害方總價(jià)款60%違約金。
1、合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方人當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不了的向供方人民法院提起訴訟。
2、本合同自簽字之日起生效。
第五條在供方?jīng)]有營(yíng)業(yè)執(zhí)照等因素,需方委托武漢半島磚機(jī)設(shè)備有限公司監(jiān)督,督促配合半島公司完成需方的要求。
供方 需方
單位名稱: 單位名稱:
單位地址: 單位地址:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開(kāi)戶銀行: 開(kāi)戶銀行:
賬號(hào): 賬號(hào):
此合同有效期二年
【承攬加工合同】相關(guān)文章:
(精選)加工承攬合同07-21
加工承攬合同10-08
承攬加工合同10-08
關(guān)于承攬加工的合同04-12
廣告加工承攬合同02-21
加工承攬合同[集合]07-22
關(guān)于承攬加工合同10-16
承攬加工合同模板10-08
有關(guān)承攬加工合同10-08
加工承攬合同(范本)07-18