【熱門】服裝加工合同
在當今不斷發(fā)展的世界，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編為大家整理的服裝加工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
服裝加工合同1
甲方（供應方）：_____________
合同編號：_____________
乙方（加工方）：_____________
簽定地點：_____________
現(xiàn)經雙方友好協(xié)商，特制定以下協(xié)議：
一、簽定時間：_____ 年__ 月__ 日 交貨地點：_____________
制單 款號 貨品 名稱 數(shù)量 貨期 單價 每 件 成本價 備注
二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工，明確委托加工服裝的款式、數(shù)量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線由___方提供，其費用由___方承擔。線的`供應商：______線價：_______________
四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。
五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數(shù)量的零售價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。
六、乙方交貨成品數(shù)量缺失，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。
七、大貨送甲方做尾部工序的，發(fā)現(xiàn)成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執(zhí)或貨期緊迫，甲方尾部幫手配片、返執(zhí)，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算，在加工費中扣除。
八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數(shù)規(guī)定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發(fā)現(xiàn)布料有質量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。
十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本：鳳眼0.1元/粒，鈕門0.025元/粒，打棗0.018元/粒，剪線0.2元/件。
十一、結算方式：按甲方實際出貨數(shù)量結算，5‰可接受次品視情況而定（最多按單價半計），超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。
十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態(tài)度，如因合同或其它產生爭議，協(xié)商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。
十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方（章）：________________
乙方（章）：______________
授權代表（簽字）：______
授權代表（簽字）：________
電話：____________________
話：____________________
簽訂日期________年____月____日
簽訂日期________年____月____日
簽訂地點：_____________
簽訂地點：_____________
服裝加工合同2
合同編號： 簽訂地點： 簽訂日期：
定作方：（以下簡稱甲方）承攬方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、
公平、公開的原則，經友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。 第一條 加工成品
第二條 原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應
立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，挪做他用。
第三條 服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產工藝單制作的產前樣執(zhí)行，產前樣仍需要修改的，以產前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據。 第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。 第五條 服裝交付
1、交貨地址：__________________________
2、產品的交（提）貨期限：
第六條 服裝驗收：甲方派跟單員到乙方工廠跟進產品工藝，生產進度。對甲方跟單員在生產過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題，乙方必須及時改正。定單完成后，甲方對貨物進行全面驗收：1、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
2、驗收方式：產品按30％抽檢，抽樣標準為：隨機。
3、驗收標準：與樣衣款式、做工一致
驗收包括：商品的外觀質量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，
不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第七條 報酬結算
1、付款期限：甲方應于貨物驗收無誤后，付清合同總貨款的90%； 第八條 違約責任
1、甲方的違約責任
�。�1）制作中途未經過雙方同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
�。�2）未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。2、乙方的違約責任
�。�1）未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
（2）交付定作物或完成工作的'數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
�。�3）未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
�。�4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。 未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
�。�5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10％。
�。�6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
（7）擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。 如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。 第九條 其他約定
本合同經雙方簽字后于 起生效，合同履行完畢即失效。合同執(zhí)行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。
本合同一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份，同具法律效力。
甲方（簽名）：________________乙方（簽名）：________________
甲方（章）：________________ 乙方（章）：________________
________年____月____日________年____月____日
服裝加工合同3
甲方： (承攬人) ：
乙方： (定作人) ：
合同編號：
簽訂地點：
______市 根據《民法典》和有關規(guī)定，經甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方委托甲方加 工生產 ## 品牌服飾，現(xiàn)達成協(xié)議如下：
一、 服裝名稱 牛仔褲 牛仔褲 牛仔褲 牛仔褲 合計 總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整 附訂貨配碼及數(shù)量明細貨單，貨單單價不含稅票費用，開票需另加收稅費。 以上訂貨數(shù)量與實裁數(shù)有 10%±，以實際出貨數(shù)量為準。 訂做物數(shù)量與金額： 工廠貨 號 客戶款 號 面料成分 62%棉， 10%竹纖維， 18% 滌綸，10%天絲 60%棉，40%滌綸 100%棉 100%棉 顏色 黑色 藍色 藍色 黑色 單價 數(shù) 量 金額(元) 貨期
二、 服裝款式和制作要求： 服裝款式由乙方提供或者到甲方現(xiàn)場指定，并經過乙方最終確認的樣板，如需對一些 款式進行修改的則按產品工藝單要求生產。
三、 布料和輔料的提供及確認： 經雙方確認款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的輔料(里子布、logo掛 牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標等)給甲方生產中使用，成品面料由乙方在甲方處選 定并由甲方提供，若產品上出現(xiàn)一些裝飾物如貼布、貼皮，金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方 提供。對于根據乙方提供的商標，如有涉及第三方的知識產權而引起糾紛，概由乙方負責。
四、 交貨時間、地點、驗收方法和運雜費：
1、貨物在本合同生效之日起在 ______ 年 09 月 18 日到 ______ 年 3 月 15 日完成，余下貨款到 帳后，于甲方公司驗收提貨，也可由甲方代為發(fā)往乙方指定地點，運費由乙方承擔。
2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責任由乙方承擔。
五、 包裝要求： 內層包裝由乙方提供包裝袋，外包裝用紙箱包裝加套編織袋，必須準確無誤的注明服裝 名稱、數(shù)量、貨號。
六、 a. b. 結算方式和付款方式： 按實標數(shù)量以現(xiàn)金的'方式結算。 由甲方按實標數(shù)量給乙方開具發(fā)貨清單，乙方以匯款或現(xiàn)金方式結算。 付款方式：乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的 30 %(即 由乙方再付總訂貨額的 70 %。
七、 違約責任
因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的，甲方的交貨時間順延。 甲方如逾期交貨的，應在交貨期前十天通知乙方，以便乙方作出安排，但超過十天以 上的，每天應當根據本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。
八、 未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議，則向加工承攬地有管轄權的人 民法院提起訴訟。
九、 本合同一式二份，各方各執(zhí)一份，空格內填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力， 雙方簽字或蓋章后生效。 元) ，貨好通知乙方 元) ，甲方收到貨款后馬上發(fā)貨。
甲方：單位名稱(蓋章)
單位地址： 委托代理人： 電話： 日期：
乙方： 單位名稱(蓋章)
單位地址： 委托代理人： 電話： 日期：
服裝加工合同4
甲方：
乙方：
甲方承攬的服裝定做合同，現(xiàn)委托乙方進行加工，雙方就有關權利義務規(guī)定如下，并予以恪守。
一、加工服裝款式號或品名：____________。
二、加工件數(shù)：____________，交貨日期____________。
三、加工費單價（含稅）：____________元/件，合計金額____________元。
四、加工標準及質量
1、根據委托方或甲方提供的樣衣、技術要求進行加工制作。
2、乙方加工過程中，甲方或委托方有權對加工質量進行監(jiān)督，對甲方或委托方派出跟單員提出的質量要求必須服從，并按跟單員的技術要求進行更改或返修。
3、經過甲方或委托方驗收后交付，但最終的質量應符合甲方或委托方的質量標準。
五、付款方式
1、按交期經甲方或委托方全部檢驗合格后第20天經行結算。
2、如有特殊原因須甲、乙雙方協(xié)商解決。
五、合同終止及變更
1、乙方加工過程中質量經整改仍不符合要求，甲方有權終止本合同。
2、甲方可以根據乙方加工生產進度速度結合訂單要求，可以對乙方委托加工合同進行變更。
六、違約責任與賠償
1、違反第五款第1條之規(guī)定，乙方在得到甲方的合同終止通知后，應及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。并賠償甲方帶來的損失費用（包括返工修理和運費）。
2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行，乙方應賠償甲方因此產生的一切損失（包括但不限于甲方的違約損失、航空運輸費用、訴訟費用、律師費用等）。
3、乙方故意延期或變更結算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨，甲方為完成訂單合同正常履行作出的任何行為都不表示甲方變更本合同的內容。甲方有權對乙方的.違反合同的行為提供賠償請求。
4、乙方同意以下賠償標準：因乙方延期交付，造成甲方訂單合同不能正常履行而產生的損失，以甲方與外方或定作方協(xié)議約定價格確定，違約損失依甲方與外方或定作方協(xié)議中的約定確定，其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數(shù)額確定，訴訟費、律師費依票據確定。
七、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決，產生爭議由甲方所在地法院解決。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。簽字后立即生效。
甲方：____________
乙方：____________
____________年____________月____________日
____________年____________月____________日
服裝加工合同5
合同編號：__________________
定作方(甲方)_____________________
承攬方(乙方)_____________________
一、委托加工項目
1.委托加工產品：_____________________
2.數(shù)量：以甲方下單為準。
3.單價：_______________
4.交貨期限：按乙方接單日起5-7天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1.乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________.
2.甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準
1.乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
2.技術標準按照《企業(yè)質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執(zhí)行)
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1.面料、輔料質量的確認;
2.顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3.繡制“煒城”標徽工藝的確認;
4.縫紉手工藝的確認;
5.其他質量問題的'確認;
6.乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;
7.乙方在合同期內對質量責任需支付保證金
8.甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1.甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2.乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;
3.未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準)，并派業(yè)務員跟單，其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝;
2.于甲方指定的地點_________交貨。
3.運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1.第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________%;
2.在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3.銷售期限：_______________________.
九、結算方式
1.在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
2.甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：
銀行戶名：_______________________
開戶銀行：_______________________
銀行賬號：_______________________
十、違約責任
1.乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金;
2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
3.乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監(jiān)督檢查部門對其進行處罰;
4.乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
6.乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;
7.乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金;
8.每件產品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元;
9.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、其它事項
企業(yè)質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章)_________乙方(蓋章)_________
授權代表(簽字)______授權代表(簽字)________
________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_____________
服裝加工合同書
定作方(甲方)：，身份證號：.
承攬方(乙方)：，身份證號：.
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲方委托乙方加工_________，雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經充分協(xié)商，達成如下合同條款，以便共同遵守。
一、委托加工項目
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
(以甲方下單為準)
單價
備注
二、委托加工方式
1、甲方提供原材料。合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額，甲方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
2、甲方負責布料裁剪，并由甲方提供商標(成尊女褲)、吊牌、防偽標識。
3、乙方必須依照合同規(guī)定加工原材料。在甲乙雙方確認樣品封樣后，乙方進行加工，按照封樣樣品標準加工的產品，甲方不得拒收。如果有質量異議，雙方應共同選擇由鑒定資質的機構進行鑒定。
4、工廠由乙方全權管理，包括加工設備、工作人員及其工資等。
5、交貨期限：按乙方接單日起_-_天內交貨。具體時間以訂單為準。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_______年_____月_____日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業(yè)質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執(zhí)行)。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3、繡制商標工藝的確認;
4、縫紉手工藝的確認;
5、其他質量問題的確認;
6、乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;
7、甲方允許乙方制作誤差率為千分之三。
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝;
2、于甲方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、加工費及結算
1、加工單價：_______元/套，大寫：
2、結算日期：按月結算，依據實際制衣件數(shù)，經雙方認可后，甲方須在月底前支付乙方加工費。
九、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的`，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
十、違約責任
(一)甲方的違約責任：
1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規(guī)定的原材料而影響產品質量、未按合同規(guī)定的時間向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的一切損失。
2、甲方無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。
3、甲方應按時付款，如不按時付款，每逾期一天按應支付價款20%作為違約金。
4、甲方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量、設計或變更交付定作物地點、接受人等，應當事先通知乙方，否則由甲方承擔因此而多支出的費用。
5、甲方中途廢止合同的，償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%——60%的幅度)違約金。
(二)乙方的違約責任：
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定時間、數(shù)量交貨，如逾期交貨或交貨數(shù)量少于合同約定的，乙方應向甲方支付總價款_%的違約金。
2、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_______%違約金;
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失;
5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
6、乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監(jiān)督檢查部門對其進行處罰;
7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金;
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、生效條件
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
十三、其他約定：
甲方(章)：
乙方(章)：
地址：
地址：
電話：
電話：
年月日
年月日
服裝加工合同6
定作方(乙方)：_____________________ 承攬方(甲方)：_____________________
一、委托加工項目
委托加工產品：_____________________
數(shù)量：以乙方下單為準._________款號,______件,單價 ________ _________款號,______件,單價：_______________
交貨期限：按甲方接單日起*天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式 1.乙方提供面料，輔料，樣衣,圖紙,外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準 甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工，于*年*月*日制作出樣品，經乙方確認后封樣，該樣品由***保存。
四、甲方對質量負責的范圍及期限
面料、輔料質量的確認;
顏色、尺碼規(guī)格的'確認;
3.乙方允許甲方制作誤差率為*%
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1.乙方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2.甲方必須對乙方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在乙方訂單之外利用乙方提供的資料自行加工、銷售;
3.未經乙方許可，甲方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限 乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質量標準)，并派技術員跟單(檢查質量),其食宿由甲方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1.甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝;
2.于乙方指定的地點****交貨。
3.運輸方式為***;運費由****負擔。
八、交付金額及銷售期限，經跟單員驗收確認后，當天交付貨款
九、結算方式 :
1.在甲方交貨后，由甲方開具增值稅專用發(fā)票交給乙方。
2.乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳戶為：
十、合同條款的變更 本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協(xié)商一致。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
授權代表(簽字)：______授權代表(簽字)：________
*年*月*日 *年*月*日
簽訂地點：********
服裝加工合同7
甲方：
乙方：
經雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方生產一批：
1.乙方必須按照甲方的交貨時間和數(shù)量交入甲方倉庫(費用乙方承擔)否則由此造成的損失由乙方承擔。超過規(guī)定的交貨時間，貨款或加工費2個月后付款。超過1天，扣加工費的5%，2天扣10%，以此類推。
2.乙方必須嚴格按照甲方提供的樣衣及制作要求進行操作，乙方必須對產品的質量完全負責，乙方在生產車間必須把質量控制好，以免返工重檢，甲方對產品檢驗時，如果發(fā)現(xiàn)返工比例在8%以上，只結算貨款或加工費的80%，針織只允許翻工比例在6%，梭織返工比例允許在4%。
3.甲方在收貨時發(fā)現(xiàn)無可挽救的質量的問題，扣貨款的.一半，到客戶無扣款后再付給乙方。
4.甲方在收到乙方的成品后進行檢驗，對于不合格產品，甲方有權拒收，由此產生的后果由乙方負責。殘次品將由生產單位承擔經濟責任。
5.成品交到甲方倉庫，如發(fā)現(xiàn)線頭沒剪干凈，由甲方安排人員剪。所產生的費用由乙方承擔，每件扣加工費0.50元。
6.乙方在生產前送三套產前樣給甲方跟單人員確認，封樣方可生產。
7.付款方式：所有產品經甲方檢驗合格后結算之日起二個月內付清，但盡量提前付給。
8.乙方應及時配合把返工的產品返好，通知在10小時內沒來洋森返工，或拉回去返工的，每套按1元雇工人返工，返工費用由乙方承擔。
9.乙方應按公司發(fā)貨數(shù)量交貨，如有少數(shù)或次品，每件/套按出廠價扣款。
10.此合同一式兩份，經雙方簽字后生效。
11.此合同項下的加工制作單為本合同不可分割的一部分。
12.簽約時間20xx年。
甲方（供應方）：_____________乙方（加工方）：_____________
地址：_____________________地址：______________________
授權代表：__________________授權代表：__________________
公司蓋章：___________________公司蓋章：___________________
日期：______________________日期：_____________________
服裝加工合同8
甲方：（定作方）
乙方：（承攬方）
經雙方友好協(xié)商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。
一、定作物
服裝名稱：
款式：
面料名稱：
計量單位：
單價：
金額：
備注：
二、面料、輔料質量標準和要求
三、服裝款式特點和制作要求
四、服飾質量標準和驗收方法
五、量體時間
本合同生效之日起天內，在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。
六、配套及包裝要求
七、結算方式和付款期限
八、交貨期限、地點、方式
乙方應當在量體完成之后_____天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。
九、異議
如果甲方對乙方提交的服飾在數(shù)量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。
十、違約責任
1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的.比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。
十一、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議，雙方均可向提起訴訟。
十二、本合同一式_____份，各方各執(zhí)_____份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方：
_____年_____月_____日
乙方：
_____年_____月_____日
服裝加工合同9
甲方（供應方）：_____________合同編號：_____________
乙方（加工方）：_____________簽定地點：_____________
現(xiàn)經雙方友好協(xié)商，特制定以下協(xié)議：
一、簽定時間：_____年__月__日交貨地點：_____________
制單款號貨品名稱數(shù)量貨期單價每件成本價備注
二、甲方以下達“生產制單”方式委托乙方生產，明確委托加工服裝的款式、數(shù)量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產加工單的`縫紉線、輔料，布料除外由___方提供，其費用由___方承擔。四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。
五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數(shù)量的成本價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（布料不及時到位）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。
六、甲方提供布料，按制單裁數(shù)規(guī)定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
七、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發(fā)現(xiàn)布料有質量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。
八、結算方式：按甲方實際出貨數(shù)量結算，合同生效出貨時。
九、甲乙雙方應本著精誠合作的態(tài)度，如因合同或其它產生爭議，協(xié)商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。
十、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方（供應方）：_____________乙方（加工方）：_____________
地址：_____________________地址：______________________
授權代表：__________________公司蓋章：___________________
甲方身份證：__________________乙方身份證：____
日期：______________________日期：_____________________
服裝加工合同10
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
1，委托加工產品：環(huán)保無紡布袋。
2，單價：
3，交貨期限：按乙方接單起天內交貨，具體時間以甲方看樣后計算。
4，乙方包工包料，乙方須按照甲方要求選用原材料。
5，乙方應在年月日將原材料交與甲方確定。
三，質量要求及技術標準
1，乙方嚴格按照甲方提出質量要求進行加工，于_____年_____月_____日制作出樣品，經甲方確定后封樣。該樣品由甲方保存。
2，技術標準按照《企業(yè)質量問題細則》（見附件）及國家標準。
四，乙方對質量負責的范圍及期限
1，面料.輔料質量的確定。
2，顏色，規(guī)格的確定。
3，印字標徽工藝的確定。
4，其他質量問題的確定。
5，甲方允許乙方在制作中誤差率為千分之三。
五，技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1，甲方提供款式，標志圖案等圖樣的技術資料。
2，乙方必須按照甲方提供的'款式，圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄露任何相關資料。
3，未經甲方同意不得留存樣品和相關資料。
六，包裝要求及交貨地點，運輸方式
1，乙方按甲方要求進行內，外包裝。
2，于甲方指定地點交貨。
3，運輸方式為運費由負擔。
4，甲乙雙方合同簽訂起，甲方應向乙方交付貨款總額____%為商品制作訂金。
5，.第一次交貨經驗收員驗收確定后，交付總貨款____%
6，乙方全部交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交與甲方。
7，甲方以現(xiàn)金或銀行匯款方式與乙方結算。
8，乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款____%的違約金。
9，乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合規(guī)定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。
九，解決合同糾紛的方式
1，本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，當事人同意由甲方所在地人命法院管轄。
2，企業(yè)質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效率。
單位地址：
委托代理人：
_____年_____月_____日
單位地址：
委托代理人：
_____年_____月_____日
服裝加工合同11
甲方：(承攬人)：____市______服飾有限公司
乙方：(定作人)：____服飾有限公司
合同編號：
簽訂地點：
____市根據《中華人民共和國合同法》和有關規(guī)定，經甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方委托甲方加工生產____品牌服飾，現(xiàn)達成協(xié)議如下：
一、服裝名稱牛仔褲牛仔褲牛仔褲牛仔褲合計總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整附訂貨配碼及數(shù)量明細貨單，貨單單價不含稅票費用，開票需另加收稅費。以上訂貨數(shù)量與實裁數(shù)有10%±，以實際出貨數(shù)量為準。訂做物數(shù)量與金額：工廠貨號客戶款號面料成分62%棉，10%竹纖維，18%滌綸，10%天絲60%棉，40%滌綸100%棉100%棉顏色黑色藍色藍色黑色單價數(shù)量金額(元)貨期。
二、服裝款式和制作要求：服裝款式由乙方提供或者到甲方現(xiàn)場指定，并經過乙方最終確認的樣板，如需對一些款式進行修改的則按產品工藝單要求生產。
三、布料和輔料的提供及確認：經雙方確認款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的輔料(里子布、logo掛牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標等)給甲方生產中使用，成品面料由乙方在甲方處選定并由甲方提供，若產品上出現(xiàn)一些裝飾物如貼布、貼皮，金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方提供。對于根據乙方提供的商標，如有涉及第三方的知識產權而引起糾紛，概由乙方負責。
四、交貨時間、地點、驗收方法和運雜費：
1、貨物在本合同生效之日起在____年09月18日到____年3月15日完成，余下貨款到帳后，于甲方公司驗收提貨，也可由甲方代為發(fā)往乙方指定地點，運費由乙方承擔。
2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責任由乙方承擔。
五、包裝要求：
內層包裝由乙方提供包裝袋，外包裝用紙箱包裝加套編織袋，必須準確無誤的注明服裝名稱、數(shù)量、貨號。
六、a.b.結算方式和付款方式：
按實標數(shù)量以現(xiàn)金的方式結算。由甲方按實標數(shù)量給乙方開具發(fā)貨清單，乙方以匯款或現(xiàn)金方式結算。
付款方式：乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的30%(即由乙方再付總訂貨額的70%。
七、1、2、違約責任：因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的.，甲方的交貨時間順延。甲方如逾期交貨的，應在交貨期前十天通知乙方，以便乙方作出安排，但超過十天以上的，每天應當根據本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。
八、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議，則向加工承攬地有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、本合同一式二份，各方各執(zhí)一份，空格內填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力，雙方簽字或蓋章后生效。元)，貨好通知乙方元)，甲方收到貨款后馬上發(fā)貨。
甲方：____市______服飾有限公司單位名稱(蓋章)
單位地址：
委托代理人：
電話：
日期：
乙方：____服飾有限公司單位名稱(蓋章)
單位地址：
委托代理人：
電話：
日期：
服裝加工合同12
定作方：
簽訂地點：
合同編號：
承攬方：有限公司
簽訂時間：
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注：
二、定作物的質量標準：
承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：
承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作，并在數(shù)量全部到齊后,于______年____月____日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負責(送)貨至定作方指定地點(地點)，所需費用由承攬方承擔。
四、驗收標準，方法及提出異議期限：
按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。
五、結算方式與期限：
簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%___________元。結算均采用轉賬方式.
六、包裝標準、隨貨備品、配件：
內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它)。
七、違約責任：
如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的.萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項：
九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限：______年____月____日至______年____月____日止。
定作方：
承攬方：
(蓋章)
(蓋章)
代表人：
代表人：
電話：
電話：
服裝加工合同13
甲方：
乙方：
簽約代表：
簽約代表：
地址：
地址：
電話：
電話：
雙方根據平等互利的原則，甲方長期向乙方定制團體（后勤管理人員、安保人員、收銀員、營業(yè)員、設備維護人員）職業(yè)服裝，為保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方友好協(xié)商，共同達成以下條款，以茲雙方共同遵守履行：
一、銷售商品
甲方定制服裝的名稱、款式說明、數(shù)量、單價、金額詳見下表：（或在同樣格式的附件中詳細列明，該附件經雙方蓋章確認后作為本合同完整組成部分。）
二、款式和面料說明：
以雙方簽字確認的樣衣款式和面料為準。
三、供貨說明：
鑒于甲方是商場，員工具有一定的流動性，會有不定期的訂貨需求，乙方必須保證隨時供貨。甲方有訂貨需求需提前7天告知乙方，以利乙方準備面料等。乙方應在接到甲方通知20日內向甲方提供訂貨。
四、質量標準：
乙方提供的商品必須符合甲方的設計要求，按國家一等品標準（不起球、不裂縫、不褪色、不變形），具體款式工藝要求以雙方確認的樣衣（供貨前由乙方簽字交甲方保存或雙方封存?zhèn)潋炟洠┖凸に噯螢闇省＜追绞盏疆a品后如有不合適，乙方負責無償修改或調換，保證每套衣服都合適，中間如若產生物流費用，全部由乙方承擔。產品在一年內如出現(xiàn)非人為質量問題的，乙方負責無償返修或者重做；若因甲方日常使用維護不當，如沒有正常洗滌或人員流動等而造成使用功能的殘損，乙方應積極協(xié)助修改解決。
五、乙方對質量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質量的確認；
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認；
3、繡制標徽工藝的確認；
4、縫紉手工藝的確認；
5、其他質量問題的確認；
六、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料；
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料以及產品價格進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料及產品價格，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
七、交貨方式和付款條件：
1、交貨方式：乙方負責無償送貨上門，將制作完畢的工裝送到甲方指定地點。
2、交貨地點：甲方所在地辦公區(qū)。
3、交貨時間：_____年_____月_____日之前交貨。
4、付款條件：合同簽訂同時，甲方預付工裝貨款合同金的'30%，作為預付款，共計：3420元，大寫（人民幣）：叁仟肆佰貳拾元整；貨到驗收合格后于7日內付60%，計：6840元，大寫（人民幣）：陸仟捌佰肆拾元整；剩余10%，計：1140元，大寫（人民幣）：壹仟壹佰肆拾元整，作為質量保證金，若無明顯質量問題，在1個月內付清。
八、付款方式：
1、在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
2、甲方收到發(fā)票后以現(xiàn)金方式與乙方結算。
九、違約責任：
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20％的違約金；乙方超過約定繳貨期限10天沒有向甲方交貨，甲方視為乙方單方終止合同，乙
方除承擔違約責任返還已收款項外，還應按甲方已付款額的20%向甲方賠償損失。
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產品質量時，甲方有有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失；
4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔該批產品總金額的20％-50％作為賠償；
5、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的20％支付違約金；
6、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的20％違約金；
7、產品交付提出異議的期限：收到產品后，甲方在一年內可以向乙方提出異議，具體按本合同第三條執(zhí)行。
十、其他：
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字蓋章后生效。
2、爭議解決：合同執(zhí)行期間不得隨意變更或解除。當雙方就本同相關事項產生爭議時，應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應向原告方所在地的人民法院提起訴訟。
甲方（蓋章）
乙方（蓋章）
簽約代表：
簽約代表：
日期：_____年_____月_____日
日期：_____年_____月_____日
服裝加工合同14
定做方（甲方）：_________有限公司。
承攬方（乙方）：_________制衣有限公司。
根據《中華人民共和國合同法》，經甲乙雙方友好協(xié)商，就_________年春夏季服裝加工生產事宜，達成如下協(xié)議：
一、貨品名稱、單號、款號、數(shù)量、金額、交貨期等
貨品。
名稱_________單號_________款號_________顏色_________數(shù)量與碼數(shù)_________單價/件_________交貨期_________備注。
S M L XL XXL總數(shù)。
貨款（合計）_________RMB￥（金額大寫）_________￥
二、雙方責任范圍
甲方提供面料、商標、拉鏈、及有甲方LOGO的輔料，乙方提供粘樸，袋布、縫紉線、紙箱等。乙方加工范圍從剪裁到包裝，甲方負責運輸。
三、付款方式
乙方完成大貨包裝，甲方驗貨合格后支付全部加工費用，安排出貨。加工費以實際出貨數(shù)量為準進行計算。
四、質量與數(shù)量要求
1、乙方需按甲方的要求提前制作產前樣板給甲方批核封存，作為加工生產的標準進行操作并以此為驗貨收貨的.標準。
2、甲方提供的面料，乙方必須在面料到廠_________日內驗布，并提供《驗布報告》（包括數(shù)量確認），如面料有問題需及時向甲方反映，以便第一時間處理解決。
3、生產之前，乙方要向甲方提供生產計劃，以便監(jiān)控實施過程。
4、甲方提供的面料和輔料之剩余料，乙方需在出貨的同時如數(shù)退還甲方。
五、知識產權保護責任
乙方不得使用甲方的商標和產品的款式設計，或外流給別人使用。否則，將承擔賠償責任。
六，違約責任
1、正常情況下，乙方不得延誤甲方的貨期，生產中如有意想不到的難題則雙方協(xié)商解決。如果延誤貨期，影響了甲方銷售，乙方將承擔加工費_________%的違約金。
2、甲方依據產前封存的樣板驗貨，如果發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象有權責令乙方返修后才能出貨。而甲方必須及時支付加工費用，否則，由此產生的后果則由甲方承當。
以上條款，雙方遵守執(zhí)行，未盡事宜雙方隨時協(xié)商處理。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，同樣具有法律效力。
甲方：_________
簽名：_________
蓋章：_________
簽訂日期：_________年______月_____日
乙方：_________
簽名：_________
蓋章：_________
簽訂日期：_________年______月_____日
服裝加工合同15
服裝加工承攬合同:
承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量：
1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條 技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3．定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。）
第五條 價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法：
1．按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交（提）貨的時間和地點：
1．交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條 結算方式及期限：_________________________________________
第十一條 其他：
1．根據國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2．根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任：
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規(guī)定的.，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數(shù)量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式_________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
地址：_________ 地址：_________
電話：_________ 電話：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
帳號：_________ 帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【服裝加工合同】相關文章：
服裝加工合同10-08
來料服裝加工合同12-01
關于服裝加工合同04-15
服裝加工合同【薦】06-30
服裝加工合同【推薦】06-30
【熱】服裝加工合同06-30
【薦】服裝加工合同06-30
【精】服裝加工合同06-30
服裝加工合同【熱】06-30
服裝加工合同【熱門】06-30