工程合同書通用15篇
隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編精心整理的工程合同書，希望能夠幫助到大家。
工程合同書1
甲方： XXX公司
乙方： XXX公司
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，就XXX公司職工住宅小區(qū)配電房安裝工程達(dá)成如下協(xié)議，為了明確甲、乙雙方各自的權(quán)利、責(zé)任義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建設(shè)安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達(dá)成以下條款，以資共同遵守。
一、工程名稱：XXX公司職工住宅小區(qū)配電房安裝工程
二、工程地點(diǎn)：XXXXX
三、工程范圍：XXX公司職工住宅小區(qū)配電房安裝工程施工設(shè)計(jì)圖所有工程范圍。
四、工程價(jià)款及工程結(jié)算：
乙方的報(bào)價(jià)是根據(jù)甲方提供的工程量清單和部分設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行的報(bào)價(jià)，合同總價(jià)為人民幣：XX 。工程結(jié)算以施工圖工程量為基礎(chǔ)，根據(jù)最終完成的工程量及單價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
五、工程工期：
根據(jù)甲乙雙方商定，乙方在X年X 月 X日開始施工，X
年X 月X 日前完成配電房所有機(jī)、電（含接地網(wǎng)）設(shè)備安裝及調(diào)試工作。在乙方安裝過程中，如遇不可抗拒自然因素，工期順延。如非乙方原因造成工期延誤，則相應(yīng)責(zé)任方按照每月X元人民幣為標(biāo)準(zhǔn)賠償乙方人員誤工費(fèi)。
六、付款方式：
�。�1）工程預(yù)付款：
在本合同簽訂后X天內(nèi)，甲方按合同總價(jià)的X%支付工程預(yù)付款，便于乙方組織生產(chǎn)、生活設(shè)施及人員進(jìn)場。
�。�2）工程進(jìn)度款：
按進(jìn)度實(shí)際完成工程量（甲方派出現(xiàn)場人員驗(yàn)收合格）和合同單價(jià)支付工程款，并按照比例扣去工程預(yù)付款，留足X%的保修金后支付。保留金在工程竣工驗(yàn)收未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故并通過相關(guān)部門驗(yàn)收后甲方一次性結(jié)算付清給乙方。
七、雙方責(zé)任：
甲方：
1、提供技術(shù)資料一套（或現(xiàn)場口頭交待乙方），并組織乙方進(jìn)行施工現(xiàn)場及技術(shù)交底。
2、甲方提供乙方在施工現(xiàn)場的施工用電（有需要時(shí)）。 乙方：
1、嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工圖紙及有關(guān)電力安裝規(guī)程、規(guī)范及甲乙雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議進(jìn)行施工，不得隨意更改設(shè)計(jì)，若出現(xiàn)責(zé)任事故其責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失一切由乙方負(fù)責(zé)。
2、乙方在施工期間，做好安全生產(chǎn)、文明施工，尊重單位駐派人員，并處理好與各施工單位的關(guān)系。
4、乙方不得將工程分包或轉(zhuǎn)包給其他單位施工。
八、質(zhì)量驗(yàn)收：
1、乙方在配電房機(jī)、電（接地網(wǎng)）設(shè)備的安裝過程中，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙要求和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、設(shè)備安裝單元質(zhì)量檢查、驗(yàn)收的簽證單，作為工程款結(jié)算支付的依據(jù)。
3、由乙方自行采購的設(shè)備材料，必須保證質(zhì)量可靠、進(jìn)貨渠道正常，配置合理,主要零部件必須提供生產(chǎn)及相關(guān)廠家的.合格證及相關(guān)資料并備案。堅(jiān)決杜絕使用不合格的材料。
4、全部工程完工后保證相關(guān)部門驗(yàn)收一次通過并出具其蓋有公章的驗(yàn)收合格證明；否則由此耽誤的工期損失由乙方賠償給甲方。
九、安全管理：
1、乙方必須認(rèn)真貫徹國家的有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)，牢固樹立安全生產(chǎn)，責(zé)任重于泰山的高度責(zé)任感，建立完善的安全管理機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，加強(qiáng)安全管理工作，強(qiáng)化安全技術(shù)措施的實(shí)施，并接受甲方和有關(guān)安檢部門的監(jiān)督和檢查。
2、加強(qiáng)施工現(xiàn)場對特殊工種人員的安全管理工作，堅(jiān)持持證上崗；以提高全體施工人員的安全意識，保證施工現(xiàn)場安全。
3、設(shè)置必要的安全設(shè)施和配備防護(hù)用品，對于危險(xiǎn)地段，設(shè)置必要的警示標(biāo)志、安全哨和防護(hù)設(shè)施。
4、乙方必須重視施工現(xiàn)場的文明生產(chǎn)和消防防火工作，杜絕發(fā)生安全責(zé)任事故。如果施工中發(fā)生因乙方原因的人員傷害、機(jī)械設(shè)備損壞及材料損失，所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方自行
負(fù)責(zé)，甲方不給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。由于乙方的原因造成對第三者的傷害和其他損失，均由乙方負(fù)責(zé)賠償，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
十、違約、仲裁：
1、甲、乙各方不得無正當(dāng)理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方違約，對方有權(quán)按《經(jīng)濟(jì)合同法》和《建設(shè)安裝工程承包合同條例》追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任，違約方必須賠償對方經(jīng)濟(jì)損失。違約金按工程承包總價(jià)5%進(jìn)行處罰。
2、甲、乙雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生糾紛時(shí)，雙方友好協(xié)商解決，當(dāng)不能協(xié)商時(shí)，可在甲方當(dāng)?shù)�，按法律有關(guān)程序執(zhí)行，其發(fā)生的費(fèi)用由違約方承擔(dān)。
十一、其他：
1、下列文件均作為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
1）設(shè)備安裝工程單元質(zhì)量評定表、記錄表。
2）設(shè)計(jì)變更通知等技術(shù)文件。
2、乙方必須對現(xiàn)場的施工人員進(jìn)行人身保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)由乙方自行承擔(dān)。
工程合同書2
甲方(委托人): 合同編號：
乙方(施工方): 簽訂日期：
一、裝飾施工地點(diǎn)：
二、根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，特簽定以下協(xié)議，以便共同遵守。
三、工程概況：
1、工程總價(jià)：
2、裝修內(nèi)容：
四、關(guān)于工程付款方式的約定：
1、自本合同雙方簽字生效后，甲方應(yīng)付給乙方工程預(yù)付款人民幣(60%)即人民幣 元整，工程施工到油漆工進(jìn)場時(shí)，甲方付乙方工程總造價(jià)人民幣即 _元整。質(zhì)量保修一年。
2、本合同生效后，甲方按以上付款約定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款時(shí)間造成停工及工期延誤，一切后果由甲方負(fù)責(zé)。
3、乙方工程結(jié)束后、甲方如在2日內(nèi)不驗(yàn)收、乙方自行驗(yàn)收、甲方應(yīng)以承認(rèn)。
五、工程施工變更：
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需要簽訂由甲方需承擔(dān)變更產(chǎn)生的'施工人工費(fèi)用協(xié)議。如因乙方原因造成返工的，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。
2、凡私自與工人商定更改施工內(nèi)容引起的一切后果，由甲方負(fù)責(zé)，給乙方造成的損失甲方還應(yīng)賠償。
3、因不可抗拒因素造成的施工延誤，甲乙雙方協(xié)商解決。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必須按照預(yù)算要求，先付款后，乙方再施工。
六、違約責(zé)任：
1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同使對方造成實(shí)際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
2、甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工，每逾期一天，按工程總價(jià)款的10%支付違約金。
3、甲方未辦理任何手續(xù)，需要乙方拆改原有建筑手續(xù)結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線，乙方有權(quán)拒絕施工。
七、合同的終止：
1、本合同解除或本合同履行完畢，本合同即自行終止。
八、合同的生效：
1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章后生效。
2、補(bǔ)充合同與本合同有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。
九、解決合同糾紛方式：
本合同履行期間，雙方發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，雙方同意由仲裁委員會進(jìn)行了仲裁，若未達(dá)成，仲裁協(xié)議交當(dāng)?shù)胤ㄔ翰脹Q。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同書3
訂立合同雙方：
建設(shè)單位：_____，以下簡稱甲方;
設(shè)計(jì)單位：_____，以下簡稱乙方;
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條 工程名稱、規(guī)模、投資額、建設(shè)地點(diǎn)
甲方委托乙方承擔(dān)____工程的設(shè)計(jì)項(xiàng)目，建筑安裝面積為_____平方米，批準(zhǔn)總投資為___萬元，建設(shè)地點(diǎn)在____。
第二條 甲方的義務(wù)
1.甲方應(yīng)在____年__月__日以前，向乙方提交業(yè)經(jīng)上級批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書、工程選址報(bào)告，以及原料(或經(jīng)過批準(zhǔn)的資源報(bào)告)、燃料、水、電、運(yùn)輸?shù)确矫娴膮f(xié)議文件和能滿足初步設(shè)計(jì)要求的勘察資料、需要經(jīng)過科研取得的技術(shù)資料。甲方在____年__月__日施工圖設(shè)計(jì)前，應(yīng)提供經(jīng)過批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)文件和能滿足施工圖設(shè)計(jì)要求的勘察資料、施工的條件，以及有關(guān)設(shè)備的技術(shù)資料。
甲方對上述資料的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
2.及時(shí)辦理各設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)文件審批工作。
3.在工程開工前，甲方應(yīng)組織有關(guān)施工單位，由乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底;工程竣工后，甲方應(yīng)通知乙方參加竣工驗(yàn)收。
4.在設(shè)計(jì)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場進(jìn)行工作時(shí)，甲方應(yīng)提供必要的工作條件，并在生活上予以方便，在設(shè)計(jì)和施工過程中因技術(shù)上的特殊需要進(jìn)行試制試驗(yàn)，所需一切費(fèi)用以及為配合甲方到外地的差旅費(fèi)均由甲方負(fù)責(zé)。
5.甲方必須維護(hù)乙方的設(shè)計(jì)文件，不得擅自修改，未經(jīng)乙方同意，甲方不得復(fù)制、重復(fù)使用或擅自擴(kuò)大建設(shè)范圍。
6.甲方對乙方的設(shè)計(jì)成果負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)讓給第三方重復(fù)使用。
第三條 乙方的義務(wù)
1.乙方必須在____年__月__日以前，向甲方交付初步設(shè)計(jì)文件;在____年__月__日以前，向甲方交付技術(shù)設(shè)計(jì)文件;在____年__月__日以前，向甲方交付施工圖設(shè)計(jì)文件。其中，初步設(shè)計(jì)文件一式___份，技術(shù)設(shè)計(jì)文件一式___份，施工圖設(shè)計(jì)文件一式___份，甲方另需增添文件份數(shù)需要模型費(fèi)，另行收費(fèi)。___年__月__日以前，乙方必須向甲方提交完畢所有設(shè)計(jì)文件(包括概算文件、材料設(shè)備清單)。
(大型建筑安裝工程，甲乙雙方可視具體情況分階段進(jìn)行設(shè)計(jì)，在具備設(shè)計(jì)條件時(shí)，雙方簽訂階段設(shè)計(jì)合同。具體規(guī)定甲方應(yīng)提交各階段設(shè)計(jì)資料的名稱和日期，乙方交付設(shè)計(jì)文件的日期，作為本合同的附件，詳見附件(2)。
2.乙方必須根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書或上一階段設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)文件，以及有關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)協(xié)議文件、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、定額等提出勘察技術(shù)要求和進(jìn)行設(shè)計(jì)，提交符合質(zhì)量的設(shè)計(jì)文件。
3.初步設(shè)計(jì)經(jīng)上級主管部門審查后，在原定任務(wù)書范圍內(nèi)的`必要修改，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)承擔(dān)。
4.設(shè)計(jì)單位對所承擔(dān)設(shè)計(jì)任務(wù)的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)配合施工，進(jìn)行施工前技術(shù)交底，解決施工中的有關(guān)設(shè)計(jì)問題，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更和修改預(yù)算，參加隱蔽工程驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收。
第四條 設(shè)計(jì)的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的設(shè)計(jì)，經(jīng)乙方同意后，除設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間另定外，甲方應(yīng)按乙方實(shí)際返工修改工日，每工日按___元增付設(shè)計(jì)費(fèi)，或按設(shè)計(jì)階段中返工的工作量百分比計(jì)算。
2.原定任務(wù)書如有重大變更而重作或修改設(shè)計(jì)時(shí)，須具有設(shè)計(jì)審批機(jī)關(guān)或設(shè)計(jì)任務(wù)書批準(zhǔn)機(jī)關(guān)的意見書，經(jīng)雙方協(xié)商，另訂合同。已經(jīng)進(jìn)行了的設(shè)計(jì)費(fèi)用的支付，按前條辦法計(jì)算。
3.甲方因故要求中途停止設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)及時(shí)用書面通知乙方，已付設(shè)計(jì)費(fèi)不退，并按該階段的實(shí)際耗工日，增付和結(jié)清設(shè)計(jì)費(fèi)，同時(shí)結(jié)束合同關(guān)系。
第五條 設(shè)計(jì)費(fèi)的數(shù)量和交付辦法
本設(shè)計(jì)合同生效后___天內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方交付相當(dāng)于設(shè)計(jì)費(fèi)的____%的定金，設(shè)計(jì)合同履行后，定金抵作設(shè)計(jì)費(fèi);乙方向甲方提交初步設(shè)計(jì)方案后___天內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付____%的設(shè)計(jì)費(fèi);乙方向甲方提交施工圖文件后___天內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方結(jié)清全部設(shè)計(jì)費(fèi)(設(shè)計(jì)周期較長的大型工程項(xiàng)目，施工圖階段的設(shè)計(jì)費(fèi)，可按單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)完成后分別撥付)。
第六條 獎勵(lì)與違約責(zé)任
1.在合理的工程投資控制數(shù)內(nèi)，由于乙方采用先進(jìn)技術(shù)或合理建議而節(jié)省了工程投資，可以從節(jié)約投資額中提取___%獎勵(lì)乙方。
2.由于甲方不能按期、準(zhǔn)確提供有關(guān)設(shè)計(jì)資料，致使乙方無法進(jìn)行設(shè)計(jì)或造成設(shè)計(jì)返工，乙方除可將設(shè)計(jì)文件交付日期順延外，還應(yīng)由甲方按乙方實(shí)際損失工日，以每日___元計(jì)算增付設(shè)計(jì)費(fèi)。
3.甲方不按照合同規(guī)定的時(shí)間向乙方支付定金和設(shè)計(jì)費(fèi)，應(yīng)根據(jù)銀行關(guān)于延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。
4.由于乙方的原因，延誤設(shè)計(jì)文件的交付時(shí)間，每延誤___天，乙方應(yīng)向甲方償付相當(dāng)于設(shè)計(jì)費(fèi)的____%的違約金(甲方可在設(shè)計(jì)費(fèi)中扣除)。
5.因乙方設(shè)計(jì)質(zhì)量低劣引起返工，應(yīng)由乙方繼續(xù)完善設(shè)計(jì)任務(wù)，并視造成的損失浪費(fèi)大小減收或免收設(shè)計(jì)費(fèi)。對于因乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成工程重大質(zhì)量事故者，乙方除免收受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)外，還應(yīng)付相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第七條 其它
(略)
__________。
第八條 效力
本合同自___年__月__日雙方簽字后生效，全部設(shè)計(jì)任務(wù)完成后失效。本合同如有未盡事宜，需經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充協(xié)定與本合同具有同等效力。但不得與本合同內(nèi)容抵觸。
在合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，雙方屬于同一部門的，由上級主管部門調(diào)解;調(diào)解不成，或不屬于同一部門的，可向___仲裁委員會申請仲裁(向人民法院起訴)。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，送計(jì)委、建委、建行……等單位各留存一份。
建設(shè)單位(甲方)： 設(shè)計(jì)單位(乙方)：
法定代表人：_______ 法定代表人：_______
聯(lián)系人：_________ 聯(lián)系人：_________
通訊處：_________ 通訊處：_________
電話或電報(bào)：_______ 電話或電報(bào)：_______
開戶銀行：________ 開戶銀行：________
帳號：__________ 帳號：__________
___年__月__日訂
附：
(1)______設(shè)計(jì)項(xiàng)目收費(fèi)表;
(2)______工程設(shè)計(jì)補(bǔ)充協(xié)議書。
工程合同書4
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方本著公平、誠實(shí)、守信的原則，為明確各自在工程中應(yīng)有權(quán)力和義務(wù)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議：
一、 制作方式委托：
二、工程造價(jià)： 元人民幣(詳見工程預(yù)算書)
三、交付時(shí)間：惡劣自然環(huán)境所致，以及不可抗拒的外力，諸如停電等造成不能施工則工期延續(xù))。
四、在工程沒進(jìn)行之前，甲方須交工程款的`定金，工程進(jìn)行一半時(shí)，甲方須交給乙方進(jìn)度款，剩余的，工程結(jié)束后全部付清，不拖帳。
五、雙方權(quán)力和義務(wù)
1、工程在施工，制作過程中，乙方必須嚴(yán)格按照甲方規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，工期內(nèi)完成施工，高效確保甲方順利使用。
2、如現(xiàn)場施工，甲方必須積極配合，協(xié)調(diào)左右并為乙方提供良好的施工條件。
3、甲方負(fù)責(zé)辦理本工程需要對政府機(jī)關(guān)(城建、市容等)各種批報(bào)手續(xù)。
4、乙方有義務(wù)在工程驗(yàn)收后年內(nèi)對工程進(jìn)行免費(fèi)維修(如產(chǎn)品遇到人為的破壞，惡劣自然環(huán)境，以及不屬于產(chǎn)品本身質(zhì)量而導(dǎo)致的損壞，不屬于免費(fèi)維修范圍)。
5、施工期間，工程因甲、乙任何一單方面終止，其對方所造成的損失均由終止方承擔(dān)。
六、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同書5
甲方：（以下簡稱甲方） 乙方：（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方本著平等互利、共同合作的原則，就甲方委托乙方承接廚房設(shè)備制作安裝工程，并經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下合同：
一、工程名稱：
二、工程地址：
三、工程內(nèi)容： 設(shè)備制作、安裝、調(diào)試，具體內(nèi)容詳見合同附件（即設(shè)備清單共頁和圖紙共頁）。
四、工程總造價(jià)：
計(jì)人民幣大寫為：
五、工程期限：
�。�1）即從簽訂合同并收到第一批預(yù)付款之日起共計(jì) 日內(nèi)完工。（如有特殊情況另行協(xié)商）
�。�2）自簽訂合同之日起 日內(nèi)，甲方必須完全交出廚房場地給乙方進(jìn)場安裝使用。
�。�3）施工中有以下情況之一，乙方工期則應(yīng)該順延：
A、因自然災(zāi)害或人力不能抗拒的原因而被近停工。
B、甲方提出變更計(jì)劃或者變更設(shè)計(jì)方案而不能繼續(xù)施工。
C、甲方未能按合同規(guī)定期限內(nèi)交出廚房場地給乙方進(jìn)場安裝而影響乙方進(jìn)場施工。
D、施工用電連續(xù)中斷4小時(shí)以上，而影響正常作業(yè)。
E、甲方未按本合同的付款時(shí)間或付款進(jìn)度支付款項(xiàng)，而影響到乙方的施工進(jìn)度，則乙方工期相應(yīng)順延。
六、付款方式：
1、工程合同簽訂即付工程總額的50%即款；
2、貨到場地不卸貨付工程總額的40%即元；
3、工程安裝完畢，驗(yàn)收合格后，付工程總額的'10%即 元。
七、施工設(shè)備以及其它條件：
1、在乙方施工前，甲方應(yīng)在廚房內(nèi)提供施工用電和用水各一處，供乙方安裝使用，費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、供本工程設(shè)備所使用的水源和電源，由甲方安裝到廚房各設(shè)備使用位置，由乙方提供抽風(fēng)管道設(shè)計(jì)布置圖，穿墻孔由乙方負(fù)責(zé)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。
3、甲方按工程圖紙施工要求完成土建、供排水、電路設(shè)施。
4、廚房場地完工后，甲方應(yīng)以書面形式通知乙方進(jìn)場。
5、乙方進(jìn)場施工前，必須提供技術(shù)人員及施工主管人員名單給甲方。
6、乙方廚具設(shè)備進(jìn)場后，由乙方自己負(fù)責(zé)好現(xiàn)場廚具設(shè)備的保管和產(chǎn)品的完整，甲方人員須撤離廚房工地。
7、乙方煙管施工時(shí)，甲方必須確保墻壁開孔，并負(fù)責(zé)后期回填和加固，煙管安裝部分由乙方自行施工。
八、工程質(zhì)量：
1、乙方必須按合同附件（即設(shè)備清單）上的設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)、制作、安裝以及采購。
2、乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)指標(biāo)和有關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行安裝施工。
3、未經(jīng)甲、乙雙方同意不得隨意修改圖紙和方案。
九、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量異議期限：
工程安裝調(diào)試完畢后三天內(nèi)，甲、乙雙方必須組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，并簽署驗(yàn)收單。按本合同設(shè)備清單內(nèi)容的要求驗(yàn)收。有國家標(biāo)準(zhǔn)的，按國家和工程設(shè)計(jì)要求驗(yàn)收。甲方驗(yàn)收后質(zhì)量異議期限為七天，超出期限一概視為產(chǎn)品合格。未經(jīng)驗(yàn)收而甲方擅自使用，則視為甲方對乙方設(shè)備驗(yàn)收合格并且造成人為后果，自行負(fù)責(zé)。按國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，定購產(chǎn)品的規(guī)格和產(chǎn)品相關(guān)資料數(shù)據(jù)允許8-10%偏差，甲方確認(rèn)驗(yàn)收。
十、保修期限及售后服務(wù)：
1、保修期按產(chǎn)品要求進(jìn)行保修；
2、保修期內(nèi)，人員操作不當(dāng)造成設(shè)備損壞，不在保修范圍，因此產(chǎn)生的費(fèi)用，由甲方承擔(dān)；
3、保修期內(nèi)，由乙方設(shè)備質(zhì)量原因造成的損壞，所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但產(chǎn)生的路費(fèi)費(fèi)用不在承擔(dān)范圍，但乙方需接到電話后，積極協(xié)調(diào)處理，盡快按甲方要求處理售后問題。
十一、違約責(zé)任：
1、甲方未付清乙方貨款之前，乙方所提供的設(shè)備所有權(quán)歸屬乙方。
2、交貨及付款超期，違約方應(yīng)按合同總款的千分之三（每天）計(jì)息支付給乙方。
3、甲、乙雙方中的一方單方面毀約終止合同，毀約方應(yīng)賠償另一方一切的經(jīng)濟(jì)損失。
4、按國家合同法和合同條例（因履行本合同發(fā)生的和與本合同有關(guān)的一切爭議，將由甲、乙雙方當(dāng)事人，通過友好協(xié)商解決，如果不能協(xié)商一致，應(yīng)將爭議提交人民法院審理解決）。
十二、互相互約：
1、貨到甲方所在地時(shí)，甲方提供乙方所屬設(shè)備堆放地和乙方在安裝調(diào)試過程中所需的水和電。
2、乙方負(fù)責(zé)完成安裝調(diào)試，直至驗(yàn)收合格正常運(yùn)行。乙方提供的設(shè)備驗(yàn)收不合格的乙方應(yīng)免費(fèi)維修或更換，直至驗(yàn)收合格。
3、乙方必須遵守甲方有關(guān)工地管理規(guī)定。
4、乙方必須向甲方提供水、電、土建、燃?xì)獾葟N房工程配套的所有圖紙及相關(guān)說明。
5、遇定制產(chǎn)品及定購設(shè)備，確認(rèn)恕不退換。
十三、附則：
1、本合同為一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，自雙方蓋章簽字之日起生效。
2、備注：所有設(shè)備型號必須按合同報(bào)價(jià)的品牌和型號提供。
甲方：乙方：
法人代表（或委托代表）： 法人代表（或委托代表）： 地址：地址：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
簽訂日期：年月日
工程合同書6
甲方：_________公司
法定代表人：_________
住址：_________
郵編：_________
傳真：_________
聯(lián)系電話：_________
乙方：_________工程勘察院
法定代表人：_________
住址：_________
郵編：_________
傳真：_________
聯(lián)系電話：_________
本“_________”工程地質(zhì)勘察合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市訂立。
鑒于：
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成“_________”工程地質(zhì)勘察合同，合同如下：
第一條 總述
1．1 根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑工程勘察設(shè)計(jì)合同條例》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合“_________”工程具體情況，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方現(xiàn)將其“_________”工程的地質(zhì)勘察工作委托給乙方完成。
1．2 “_________”工程位于_________市_________與_________的交叉口處，占地面積_________平方米，擬建_________棟各_________層住宅和_________樓裙房商場，總建筑面積_________平方米，其中住宅約_________平方米，商場約_________平方米，半地下室停車場建筑面積_________平方米。
第二條 甲方義務(wù)
2．1 在地質(zhì)勘察工作開展前，甲方應(yīng)向乙方提供由本工程設(shè)計(jì)單位出具的“_________”工程地質(zhì)勘察任務(wù)書和布孔附圖各一份。
2．2 甲方應(yīng)按本合同的有關(guān)規(guī)定付給乙方勘察費(fèi)。
2．3 甲方應(yīng)維護(hù)乙方勘察成果，不得擅自修改，不得轉(zhuǎn)讓給與本工程無關(guān)的第三方重復(fù)使用。
第三條 乙方義務(wù)
3．1 乙方應(yīng)按現(xiàn)行的國家、_________省和_________市的有關(guān)地質(zhì)勘察規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、技術(shù)條例及甲方提供的“_________”工程地質(zhì)勘察任務(wù)書，進(jìn)行任務(wù)書內(nèi)要求的地質(zhì)勘察內(nèi)容和質(zhì)量的勘察，在本合同簽訂之日起_________日內(nèi)（含周日及法定節(jié)假日）向甲方提供地質(zhì)勘察中期資料_________份，于簽訂之日起_________日內(nèi)提供符合上述質(zhì)量和內(nèi)容要求的地質(zhì)勘察最終成果報(bào)告_________份。
3．2 在乙方提交勘察成果報(bào)告后，本合同任務(wù)書要求范圍內(nèi)必要的修改，補(bǔ)勘，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)，甲方不再付給勘察費(fèi)。
3．3 乙方應(yīng)配合甲方，設(shè)計(jì)院和施工單位完成本工程的基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)和施工驗(yàn)收工作。
3．4 如遇地震、狂風(fēng)或暴雨（其等級以氣象部門的'定義為準(zhǔn)）等不可抗力時(shí)，工期按其發(fā)生時(shí)間長短相應(yīng)順延。
第四條 勘察費(fèi)及支付辦法
4．1 經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，本工程勘察費(fèi)暫定為_________元人民幣。最終以國家物價(jià)局_________年《工程勘察收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（修改本）的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮_________％結(jié)算勘察費(fèi)。
4．2 本合同簽訂生效之日起_________日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付暫定勘察費(fèi)的_________％作為定金，乙方將最終勘察成果報(bào)告提交給甲方并經(jīng)設(shè)計(jì)單位認(rèn)可后，甲方在_________日內(nèi)向乙方支付_________％暫定勘察費(fèi)，其余勘察費(fèi)用約_________個(gè)月內(nèi)由甲方支付給乙方。定金抵作勘察費(fèi)。
第五條 違約責(zé)任
5．1 甲方的責(zé)任
（1）如果甲方未按本合同履行義務(wù)，則無權(quán)要求返還定金。
（2）如果甲方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務(wù)，而使乙方遭受損失，則乙方有權(quán)要求甲方予以賠償。
5．2 乙方的責(zé)任
�。�1）如果因勘察質(zhì)量低劣引起返工或未按期提交勘察文件而使設(shè)計(jì)、施工工作拖延工期，乙方除繼續(xù)完善勘察外，并視甲方損失大小減收直至免收全部勘察費(fèi)。因勘察錯(cuò)誤造成重大質(zhì)量事故時(shí)，乙方除免收部分勘察費(fèi)外，還應(yīng)向甲方支付與受損部分勘察費(fèi)相等的賠償金。
�。�2）如果乙方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務(wù)，而使甲方遭受損失，則甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。
第六條 合同附件
6．1 _________提供的“_________”工程地質(zhì)勘察任務(wù)書_________份。
6．2 同上單位提供的“_________”工程地質(zhì)勘察布孔圖_________份。
6．3 本合同附件包括但不限于：
（1）各方簽署的與履行本合同有關(guān)的修改、補(bǔ)充、變更協(xié)議；
�。�2）各方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、及相關(guān)的各種法律文件；
6．4 任何一方違反本合同附件的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)按照本合同的違約責(zé)任條款承擔(dān)法律責(zé)任。
第七條 生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。本工程基礎(chǔ)施工結(jié)束后失效。
本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方當(dāng)事人各執(zhí)_________份，其他用于履行相關(guān)法律手續(xù)。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
帳號：_________ 帳號：_________
工程合同書7
建設(shè)單位：_________(簡稱甲方)
施工單位：_________(簡稱乙方)
按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條工程概況
1、工程名稱：____市商貿(mào)學(xué)校運(yùn)動場及三期圍墻工程
2、工程地點(diǎn)：____市商貿(mào)學(xué)校
3、工程內(nèi)容：____市商貿(mào)學(xué)校運(yùn)動場及三期圍墻工程。
4、承包范圍：根據(jù)甲方提供的設(shè)計(jì)文件(包括設(shè)計(jì)圖紙、會議紀(jì)要及更改通知等)的建筑安裝工程。
第二條承包形式與工程造價(jià)
1、本工程的承包形式：包工包料。
2、工程造價(jià)：
�、拧___市商貿(mào)學(xué)校運(yùn)動場工程計(jì)人民幣
�、啤___市商貿(mào)學(xué)校三期圍墻工程計(jì)人民幣
�、�、以上兩項(xiàng)工程合計(jì)人民幣
第三條工程結(jié)算和付款方法
1、工程增加項(xiàng)目結(jié)算形式：根據(jù)甲方提供更改通知、甲方簽證等設(shè)計(jì)文件進(jìn)行按實(shí)結(jié)算，材料按________年____月份信息價(jià)調(diào)整，費(fèi)率及勞保按有關(guān)規(guī)定計(jì)取。
2、付款方式：三期圍墻工程項(xiàng)目按當(dāng)月完成的工程量的90%拔付工程進(jìn)度款，工程竣工后付至總計(jì)的95%，工程竣工驗(yàn)收合格后半個(gè)月內(nèi)付清全部款項(xiàng);運(yùn)動場工程項(xiàng)目待竣工驗(yàn)收合格后半個(gè)月內(nèi)付清全部款項(xiàng)。
3、資金開戶銀行：
甲方開戶銀行：帳號：
乙方開戶銀行：帳號：
第四條工程施工期限及竣工驗(yàn)收。
1、三期圍墻工程項(xiàng)目總工期為45天，于________年____月____日開工至________年____月____日竣工;運(yùn)動場工程項(xiàng)目總工期為60天，于________年____月____日開工至________年____月____日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的`工期延誤，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后順延。
2、工程開工前，甲方應(yīng)組織設(shè)計(jì)單位、施工單位和有關(guān)部門進(jìn)行圖紙會審，乙方應(yīng)提供本工程的負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場施工員名單。
3、工程竣工后，乙方應(yīng)提前五天通知甲方，甲方應(yīng)在五天內(nèi)組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
4、乙方應(yīng)切實(shí)做好各項(xiàng)施工的安全措施，確保工程施工安全，接受甲方的安全檢查和監(jiān)督。在施工中如屬乙方原因造成的安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。
第五條工程質(zhì)量
1、在施工中乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工圖紙及說明進(jìn)行施工，嚴(yán)格執(zhí)行國家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)雙方協(xié)定工程質(zhì)量評定等級達(dá)到(合格)。乙方必須切實(shí)建立有效的工程保證機(jī)構(gòu)和采取有效的保證質(zhì)量措施。
2、乙方施工時(shí)定期進(jìn)行質(zhì)量檢查，精心施工嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，工程中不得使用不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品材料，否則應(yīng)返工，費(fèi)用及工期延誤由乙方負(fù)責(zé)。
第六條甲、乙雙方分工協(xié)作
1、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)：
(1)甲方派為住工地代表，依照施工圖紙和施工驗(yàn)收規(guī)范對施工質(zhì)量、配合乙方進(jìn)行檢查或抽檢，對不合格的項(xiàng)目或未按圖紙施工的項(xiàng)目，有權(quán)拒絕驗(yàn)收簽證。
(2)甲方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)單位解決在施工中出現(xiàn)的圖紙中存在的問題。
(3)施工前應(yīng)做施工現(xiàn)場的三平一通，提供設(shè)計(jì)標(biāo)高。
(4)組織有關(guān)單位進(jìn)行圖紙會審，及時(shí)辦好紀(jì)要，按規(guī)定提供乙方設(shè)計(jì)圖紙四份。
(5)對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、隱蔽工程驗(yàn)收簽證。
(6)及時(shí)審定工程進(jìn)度，按時(shí)拔付工程款，確保工程進(jìn)度。
2、乙方應(yīng)負(fù)責(zé)：
(1)乙方派為本工程的負(fù)責(zé)人。
(2)組織工地進(jìn)行質(zhì)量檢查評定，負(fù)責(zé)技術(shù)簽證，按時(shí)向甲方報(bào)送每月質(zhì)量檢查評定表。
(3)確保施工有計(jì)劃進(jìn)行。
(4)確保工程進(jìn)度按簽訂工期內(nèi)完成，每月底應(yīng)將下月施工進(jìn)度計(jì)劃表報(bào)送甲方。
(5)認(rèn)真做好隱蔽工程，在隱蔽前，施工單位應(yīng)具備原材料的產(chǎn)品出廠合格證及檢驗(yàn)合格證。隱蔽工程在隱蔽前一天，乙方應(yīng)通知甲方及質(zhì)檢部門進(jìn)行檢查，必須簽證后方可隱蔽，乙方不得私自隱蔽。若甲方接到通知后二天之內(nèi)未到現(xiàn)場檢驗(yàn)，乙方可自行復(fù)檢，并做好記錄，方可隱蔽，并及時(shí)辦理補(bǔ)簽證手續(xù)。
第七條其他事項(xiàng)
第八條本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，經(jīng)雙方法人代表簽章后生效，至竣工交付使用款項(xiàng)結(jié)清后失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程合同書8
發(fā)包方：____________________________(以下簡稱甲方)
承包方：____________________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)規(guī)定，本著真誠合作、互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商同意，簽訂雙方嚴(yán)格履行，共同守信。其條款如下：
一、工程概況
1、項(xiàng)目名稱：____________________________
2、工程地點(diǎn)：____________________________
4、合同總金額：人民幣(大寫) (小寫)
二、結(jié)算、付款方式及限期
1、預(yù)付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內(nèi)支付合同總金額的元整，(小寫)元整。預(yù)付款延付，則交貨期順延。
2。計(jì)人民幣(大寫)元整，元整。
3、驗(yàn)收款：乙方將剩余未安裝的門安裝完畢，并全部調(diào)試完畢后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，____日內(nèi)甲方需支付總合同的，計(jì)人民幣(大寫)元整。
4、質(zhì)保金：合同金額元整，(小寫)保修期為________年(至驗(yàn)收合格后計(jì)算)，保修期滿后一周后，甲方支付元整。
5、安裝工程交付驗(yàn)收前，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方轉(zhuǎn)移交付門的所有權(quán)，同時(shí)提供門的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。乙方還應(yīng)同時(shí)交付產(chǎn)品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項(xiàng)，乙方有權(quán)不轉(zhuǎn)移門的所有權(quán)和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結(jié)算憑證為：普通工業(yè)發(fā)票。
三、甲方責(zé)任
1、施工現(xiàn)場具開工條件。
2、滿足乙方產(chǎn)品進(jìn)場運(yùn)輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應(yīng)提供特定地點(diǎn)場地供乙方現(xiàn)場安裝人員、產(chǎn)品材料、工具設(shè)備存放使用，提供乙方進(jìn)場安裝人員的食宿，并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的.建設(shè)工地人員所需工種證件。
4、對乙方施工過程進(jìn)行協(xié)商和協(xié)助。安裝前必須將水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)(水平線)告知乙方安裝人員并進(jìn)行現(xiàn)場交驗(yàn)，確保安裝條件準(zhǔn)確無誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機(jī)及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進(jìn)度同步。
6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理第三者對該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。
7、按時(shí)足額支付款項(xiàng)，以確保乙方按時(shí)按量完成任務(wù)。
四、乙方責(zé)任
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明文件、資質(zhì)必須是完整、真實(shí)有效、合法的，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔(dān)，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。乙方提供的門應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求并保證竣工驗(yàn)收合格。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和噪音等有關(guān)管理規(guī)定。
4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸及負(fù)擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。
5、售后服務(wù)，________年內(nèi)非人為因素?fù)p壞門由乙方負(fù)責(zé)維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費(fèi)用)，________年滿后乙方收取成本費(fèi)用。
五、工期延誤
對以下原因造成工期推遲延誤的，經(jīng)甲方簽字確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延：
1、工程量變化
2、工地現(xiàn)場停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限
1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：以雙方確認(rèn)之樣品門實(shí)物為制作標(biāo)準(zhǔn)，安裝以甲方提供之樣品房(試驗(yàn)室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品及安裝質(zhì)量達(dá)到相關(guān)要求。
2、驗(yàn)收方法：工程安裝完成后，甲方應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產(chǎn)品或接到乙方報(bào)驗(yàn)通知之日七天內(nèi)。
七、合同變更、解除
本合同履行期內(nèi)，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，簽訂補(bǔ)充條款，補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭議
本合同如發(fā)生爭議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時(shí)協(xié)商解決。如協(xié)商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力
本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項(xiàng)
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程合同書9
本協(xié)議書由_________（以下簡稱“業(yè)主”）為一方，與_________（以下簡稱“監(jiān)理單位”）為另一方共同訂立。
鑒于業(yè)主已委托監(jiān)理單位為_________工程提供監(jiān)理服務(wù)并已接受了監(jiān)理單位就此提出的項(xiàng)目建議書，為明確雙方在合同期間的義務(wù)、責(zé)任、權(quán)力和利益，茲就以下事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議：
一、本協(xié)議書中的詞句和用語與“公路工程施工監(jiān)理合同”中通用條件所規(guī)定的定義相同。
二、下列文件是本協(xié)議書的組成部分，應(yīng)作為協(xié)議書的有效內(nèi)容予以遵守和執(zhí)行。
1．公路工程施工監(jiān)理中標(biāo)函或委托函
2．公路工程施工監(jiān)理合同通用條件
3．公路工程施工監(jiān)理合同專用條件
4．《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》
5．公路工程施工監(jiān)理招、投標(biāo)文件
6．雙方簽認(rèn)的補(bǔ)充或修正文件
7．其它文件：_________
8．附件：
附件a——監(jiān)理服務(wù)的形式、范圍與內(nèi)容
附件b——業(yè)主提供的'監(jiān)理工作條件
附件c——監(jiān)理服務(wù)的費(fèi)用與支付
其它附件：_________
三、業(yè)主在此同意按照本監(jiān)理合同規(guī)定的期限和方式，向監(jiān)理單位支付根據(jù)監(jiān)理合同規(guī)定應(yīng)支付的費(fèi)用和提供監(jiān)理工作條件。
四、監(jiān)理單位基于業(yè)主的上述保證，在此向業(yè)主承諾按照本監(jiān)理合同的規(guī)定履行監(jiān)理服務(wù)。
五、本協(xié)議書經(jīng)雙方簽字蓋章后，自_________年_________月_________日生效，至_________年_________月_________日終止，在按照監(jiān)理合同的規(guī)定結(jié)清監(jiān)理服務(wù)費(fèi)用后自然失效。
六、本協(xié)議書正本一式兩雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。協(xié)議書副本_________份。雙方各執(zhí)_________份。
業(yè)主（蓋章）：_________
監(jiān)理單位（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
單位地址：_________
單位地址：_________
郵編：_________
郵編：_________
電話：_________
電話：_________
傳真：_________
傳真：_________
開戶銀行：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
帳號：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________
簽訂地點(diǎn)：_________
工程合同書10
委托方(甲方)：__________________
身份證：____________________________
承接方(乙方)：__________________
身份證：____________________________
甲方就乙方對 商鋪進(jìn)行裝修改造活動，根據(jù)《________市商場市場消防安全管理規(guī)定》及其它各項(xiàng)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 裝修商鋪
本合同裝修場地位于________________________________商鋪。
第二條 裝修期限
裝修期限自_________年______月______日起至_________年______月______日止。
第三條 裝修押金
乙方進(jìn)入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金____________元，裝修完成后，經(jīng)商廈管理處確認(rèn)無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設(shè)施設(shè)備等條件后，一個(gè)月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條 裝修條例
1、甲方有權(quán)對乙方提出的商鋪裝修改造方案進(jìn)行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復(fù)后方可進(jìn)行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內(nèi)容等詳盡信息。
3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運(yùn)等各項(xiàng)費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設(shè)施、設(shè)備等造成損毀的由乙方負(fù)全責(zé)并承擔(dān)所有維修費(fèi)用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內(nèi)完成，否則每逾期一日應(yīng)交納違約金(日租的兩倍)________元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內(nèi)設(shè)置固定裝置)，應(yīng)經(jīng)甲方事先書面同意。未經(jīng)書面同意改造的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)恢復(fù)原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進(jìn)行改造，或增加照明設(shè)施等，須報(bào)經(jīng)商廈管理處審核，并經(jīng)書面回復(fù)后嚴(yán)格按照《____________市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《____________地區(qū)電氣安裝標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工。如擅自施工將對乙方處以____________元罰款，乙方擅自更改的，要恢復(fù)原狀，并承擔(dān)由此造成的.一切費(fèi)用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應(yīng)對建筑物的主體結(jié)構(gòu)安全，消防、電路、空調(diào)和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營，否則，乙方應(yīng)立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時(shí)清掃干凈，不得影響商廈內(nèi)的整體環(huán)境美觀，否則，將處以____________元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內(nèi)的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以____________元罰款。
11、乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條 合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。
甲方(簽章)：__________________
乙方(簽章)：___________________
_________年_________月______日
_________年_________月_______日
工程合同書11
建設(shè)單位：(以下簡稱甲方)
建筑單位： (以下簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商就馬集中學(xué) 工程問題簽訂如下合同：
一、工程地點(diǎn)：馬集中學(xué)
二、工程名稱：
三、承包方式：
四、開工日期： 五、竣工日期：
六、工程造價(jià)：
七、支付辦法：竣工驗(yàn)收合格后全部付清。
八、甲乙雙方職責(zé)
(一)甲方
1、現(xiàn)場負(fù)責(zé)做到三通一平：水通、電通、路通，現(xiàn)場平整。
2、協(xié)助乙方疏通當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)關(guān)系。
3、確保資金按進(jìn)度到位。
(二)乙方
1、按甲方要求施工，確保工程質(zhì)量。
2、確保工期，工期為 天。
3、教育職工文明施工。
4、做好安全生產(chǎn)，安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)。
九、其他未盡事宜，雙方協(xié)商后，以補(bǔ)辦的文字手續(xù)為準(zhǔn)，其補(bǔ)充的條款具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同書12
××大學(xué)(甲方)
立合同單位：××建筑公司(乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方委托乙方施工建造8000平方米教學(xué)大樓一座。
二、全部建筑預(yù)算為人民幣×萬元。甲方在本合同生效后的一個(gè)月內(nèi)，付給乙方全部預(yù)算的×％，其余部分在驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)一次付清。
三、建筑原料采購由乙方負(fù)責(zé)，甲方負(fù)責(zé)材料質(zhì)量監(jiān)督。
四、從合同簽訂之日起。乙方保證一年時(shí)間內(nèi)完成全部施工任務(wù)并交付使用。如到期未能完成施工任務(wù)，每月按建筑預(yù)算的.×％實(shí)施賠償。
五、合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份作為檢查督促的依據(jù)。
六、合同自簽訂之日起生效。
××大學(xué)基建處(甲方)(蓋章)
××建筑公司(乙方)(蓋章)
×年×月×日
工程合同書13
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
經(jīng)過友好協(xié)商，甲方將百匯香山A1～A4#樓及東側(cè)廂樓樓體亮化工程交乙方承包，為明確雙方職責(zé)，按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》，結(jié)合本工程具體情況，雙方同意以下合同條款：
第一條工程概況
1、工程名稱：百匯香山A1～A4號樓及東側(cè)廂樓樓體亮化工程。
2、工程地點(diǎn)：海城市香山北路 。
3、工程內(nèi)容： 樓體ED護(hù)欄管、LED點(diǎn)光源。
4、工程正式開工日期：20xx年 月 日始。
5、工程竣工交付日期：20xx年 月 日止。
6、質(zhì)量等級：合格。
7、合同投標(biāo)價(jià)： 120,000 元。大寫(壹拾貳萬元整)。
第二條合同文件及解釋
1、本合同文件包括：合同協(xié)議條款、合同條件。
2、當(dāng)雙方對合同條款解釋不一致時(shí)，由雙方協(xié)商解決;經(jīng)過協(xié)商雙方仍不能達(dá)成一致，可由仲裁機(jī)構(gòu)裁定。
第三條語言文字、標(biāo)準(zhǔn)和適用法律
1、合同語言：本合同文件使用中華人民共和國漢語書寫。
2、適用法律法規(guī)：中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法，建筑安裝工程承包合同條例、中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)法及主管部門頒布的有關(guān)法律、法規(guī)。
3、適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范：國家主管部門規(guī)定及現(xiàn)行施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。
第四條雙方職責(zé)
1、甲方主要職責(zé)：做好乙方進(jìn)場前應(yīng)由甲方完成的準(zhǔn)備工作(提供臨時(shí)水、電及其他配合工作)。
2、乙方主要職責(zé)：乙方在施工期前完成所有準(zhǔn)備工作，并制定施工工藝、質(zhì)量管理等以確保施工質(zhì)量。做到安全施工，文明施工。乙方在完成所有工作后，交予甲方驗(yàn)收。
第五條施工圖
乙方負(fù)責(zé)繪制竣工效果圖一套。
第六條甲方代表
甲方委托 全權(quán)代表，甲方代表可委派管理人員承擔(dān)甲方部分權(quán)利和職責(zé)。
第七條乙方代表
乙方 為全權(quán)代表，乙方負(fù)責(zé)按要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的職責(zé)。
第八條檢查和返工
乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求進(jìn)行施工;隱蔽工程驗(yàn)收單必須在施工結(jié)束后十天，送交甲方，甲方按隱蔽工程驗(yàn)收單要求，及時(shí)檢查、驗(yàn)收。甲方代表及委托人員，要求返工、修改的費(fèi)用，因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經(jīng)濟(jì)支出，由甲方負(fù)責(zé)，否則由乙方承擔(dān)。
第九條工程質(zhì)量
1、甲方要求乙方的施工質(zhì)量達(dá)到合格等級，各系統(tǒng)的'技術(shù)數(shù)據(jù)均符合有關(guān)技術(shù)要求。
2、對達(dá)不到合同規(guī)定的部分，甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn)可要求乙方返工，并由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
3、雙方對工程質(zhì)量爭議，請有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門仲裁，仲裁費(fèi)用及因此造成的損失，由敗訴方承擔(dān)。
4、須符合任何國內(nèi)所定之工程與電氣安裝工程標(biāo)準(zhǔn)。
第十條合同價(jià)款
合同價(jià)款在下列情況之下可以調(diào)整
1、甲方代表確認(rèn)的工程量增減。
2、甲方代表確認(rèn)的變更或工程協(xié)商。
第十一條 工程預(yù)付款
按雙方的約定，并根據(jù)該工程特點(diǎn)，付工程款如下：合同簽定后付工程總金額的30%;工程驗(yàn)收后付工程總金額的67%;保修期滿后付總金額3%。
第十二條 售后服務(wù)
1、本工程竣工后，經(jīng)驗(yàn)收合格，各系統(tǒng)開通始起，保修期為1年，并做到72小時(shí)內(nèi)響應(yīng)。燈具及有關(guān)材料丟失及人為損壞均不屬于保修范圍內(nèi)。
2、為使本系統(tǒng)能正常運(yùn)行，由乙方負(fù)責(zé)對甲方指定人員實(shí)行技術(shù)培訓(xùn)。
3、保修期結(jié)束后，乙方將負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)的長期維護(hù)保養(yǎng)，服務(wù)費(fèi)另行商定。
第十三條 合同的生效與終止
本合同自簽定之日雙方簽字蓋章后生效，待甲方支付完工程款，乙方將工程交付甲方后，除有關(guān)保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿后，有關(guān)保修條款終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同書14
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順法民一初字第01001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書》，協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進(jìn)行承包裝修工程，具體內(nèi)容見工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表，總工程造價(jià)為306406元，按八折結(jié)算價(jià)為245124.8元。如有增加，另行計(jì)算。工程驗(yàn)收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進(jìn)場施工，在施工過程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項(xiàng)目，故房屋裝修工程結(jié)算總造價(jià)為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認(rèn)為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表中裝修項(xiàng)目已裝修完畢，故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表及清楚其內(nèi)容，故應(yīng)視為雙方已結(jié)算，被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費(fèi)3120元，由被告負(fù)擔(dān)。
上訴人黃某上訴稱：
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；
二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯(cuò)誤的，本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個(gè)重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的.意思，完成了承攬項(xiàng)目，再進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù)，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題，被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價(jià)格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：
1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號民事判決；
2、駁回被上訴人的訴訟請求；
3、本案的訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。
被上訴人梁某辯稱：原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。
本院對于原審認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：本案的上訴爭議焦點(diǎn)系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先，雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時(shí)，在法律法規(guī)對建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定，應(yīng)屬無效合同，不受法律保護(hù)。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。
其次，關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審?fù)忂^程中，明確確認(rèn)了以下事實(shí)：其一，訟爭工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭工程總價(jià)款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認(rèn)，該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確，上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問題，在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進(jìn)行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應(yīng)審查，故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟(jì)。綜上，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，依法應(yīng)予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費(fèi)3120元，由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
工程合同書15
甲方：_________身份證：(以下簡稱甲方)
乙方：_________身份證：(以下簡稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通。
乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸：運(yùn)輸?shù)兀阂笠曳杰囕v：部(解放、東風(fēng)王平頭、斯太爾);車箱長5.3米、車箱寬2.3米、車箱高1.4米運(yùn)距：公里運(yùn)費(fèi)：元/結(jié)算方式：按車次結(jié)算，24小時(shí)結(jié)算一次(以現(xiàn)金方式結(jié)算)
此協(xié)議雙方認(rèn)同，在約定時(shí)間內(nèi)于________年____月____日乙方將施工車輛安排到現(xiàn)暢?甲方負(fù)責(zé)聯(lián)系住宿地方，乙方車隊(duì)自己交房租。
甲方安排乙方工程項(xiàng)目收取合理的'管理費(fèi)：工程總費(fèi)用的__%違約罰金：乙方車隊(duì)按約定到達(dá)后甲方如無工程安排，違約方應(yīng)付給乙方違約金每車500元/天。乙方車隊(duì)沒按約定到達(dá)工地并施工，違約方應(yīng)付給甲方違約金500元/天。
此協(xié)議一式二份雙方簽定后具同等法律效力。
甲方：________________乙方：___________________
代表人：_____________代表人：__________________
_________年____月____日_________年____月____日
【工程合同書】相關(guān)文章：
工程工程合同書01-09
工程合同書11-16
工程建筑合同書01-12
裝飾工程合同書12-31
工程建設(shè)合同書01-13
居間工程合同書02-25
測繪工程合同書02-02
工程合同書15篇01-11
項(xiàng)目工程合同書范本01-13
水利工程合同書12-09