承攬合同書(15篇)
隨著人們法律意識的加強,很多場合都離不了合同,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么常見的合同書是什么樣的呢?以下是小編為大家收集的承攬合同書,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
承攬合同書1
甲方:________________
乙方:________________
根據《_________》及有關規(guī)定,為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系,經雙方協商一致,訂立本合同。
第一條、運輸服務要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務,_________情況分別為:
1、廠牌車型____________,營運證號碼____________,發(fā)動機號____________,車架____________,
2、廠牌車型____________,營運證號碼____________,發(fā)動機號____________,車架____________。
第二條、服務期限
期限從____________年____________月____________日時起,至____________年____________月____________日時止,共計____________天。
第三條、服務費用
合同總費用為____________元(人民幣)(大寫____________元整),乙方在服務期滿后60天內一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術狀況完好的_________和相應的駕駛人員。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的_________和自行聘請的駕駛人員,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的_________從事運輸服務活動,乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。
3、在服務期內,甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務期內_________的二級維護及_________年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任_________、_________損失_________、司乘座位_________、玻璃破碎_________等。
6、如果服務_________在服務期間內發(fā)生事故,甲方應負責事故處理,并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故_________的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定,即《________省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經營活動,如有違反,乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務,按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內不得無故將服務_________收回,如確需收回,需經雙方同意后另行提供相同型號的_________完成運輸服務義務。
10、服務期內,應遵守國家有關法律規(guī)定,安全行車,因違法、違章造成的責任,甲方自行負責,并承擔由此給乙方造成的經濟損失。
11、甲方不得利用服務_________進行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的`_________出租、典當、抵押,甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發(fā)現_________使用異常或技術故障應停止運行并通知乙方,并及時采取補救措施,確保行車計劃的執(zhí)行,否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故,甲方應立即與當地公安交通管理部門及_________公司聯系,并通知乙方,甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護好現場,承擔公安交通管理部門的裁定責任,負擔_________公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供_________,甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要,負責制定行車計劃,并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要,負責對服務________進行包裝。
3、經甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛人員姓名駛證號,是甲方_________的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權解除合同。
4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜,雙方協商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協商解決時,可向運政管理部門申請調解,或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方_________行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方,并經雙方協商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的_________和駕駛人員,繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務期間,甲方承擔妥善保管_________的義務和責任,若發(fā)生_________被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔責任。
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
承攬合同書2
發(fā)包方(甲方):___身份證號:
承包方(乙方):___身份證號:
甲方在海南省樂東縣佛羅鎮(zhèn)佛南村自家宅基地建一棟三層框架結構樓房,現已基礎完工,鋪設好水泥板,由乙方負責承攬施工建設。為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務,根據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,結合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質、高效、低耗,現經雙方充分協商,同意簽訂本合同,以資共同遵守。
一、承包方式
甲方負責供給乙方施工用水、用電、水泥、鋼筋等建筑材料。乙方負責施工建設并交付建房成果。乙方負責自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的各種施工機械以及模板、內外腳手架、模板、頂木、鐵釘、鐵絲及生產生活用具等,費用由乙方自理。乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。乙方所有工人的食宿等問題由乙方自己解決,費用由乙方自理。
二、承建項目
樓房為三層框架結構,承包從正負零起,第一層高為3.90米,第二層高為3.6米,第三層高為3.3米。乙方負責房屋主體工程的建筑,完成麻批,包括框架、墻體、梁、柱、樓梯、樓面、砌磚、搞地平、起隔墻、批粗面內外墻體(含6個衛(wèi)生間)、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層等。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體,頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
乙方必須嚴格按照設計圖紙或甲方提出的要求進行施工,若發(fā)現圖紙有不合理部分,經甲乙雙方共同協商,在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進行施工。結構及承重由乙方負責,若施工過程中房子就有問題,乙方要負完全責任。
三、施工安全
1、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,乙方負責找工人,組織、指揮工人施工。甲乙雙方當事人明確,乙方及其工人與甲方不存在雇傭關系。
2、乙方應加強現場管理,乙方人員必須滿足雙方簽訂的協議條款的要求,并對自身的施工、技術、質量、工期、安全、文明施工、消防保衛(wèi)、環(huán)境保護等全面負責,如乙方未能履行上述職責而造成工程、財產和人身傷害,由乙方
承擔責任及由此發(fā)生的一切費用。乙方在組織工人施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發(fā)生的一切費用。在乙方進入工地施工時到履行義務終了期間,由乙方對其工人及雇傭人員、財產和機械設備辦理相關保險并承擔其費用。乙方及其工人所發(fā)生的一切傷亡事故與甲方無關,任何安全事故由乙方負全部責任,甲方不負任何責任。
四、工程質量要求
1、乙方按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工,工程質量應達到抗震安居房屋建設評定標準的合格條件,建房后的墻體、窗戶、門等要做到平整、光滑,墻磚、地面做到平滑,杜絕空鼓,符合相關標準。做到:⑴乙方完成每層的梁、柱、板面布筋后,由甲方組織有關人員進行質量監(jiān)督和驗收,達到標準后才能進行下一步的'施工。⑵砌磚前必須把磚頭澆水濕潤,沙漿的飽滿度必須要達到"三個一"(即一塊磚、一鏟灰、一擠揉)砌筑法。⑶做水泥面前務必將砼表面清理洗掃干凈,將墻面殘存的砂漿、污垢、灰塵等清理干凈,用水將磚縫中的塵土沖凈,趁墻面濕潤開始抹灰,以提高粘結強度,防止出現空鼓開裂現象。⑷梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。⑸脫模后,梁、板、柱的表面必須平整光潔,線角方正順直,無漏漿、麻面。⑹軸線、門窗洞口的尺寸要準確,所有模板的平整度控制在3㎜內,垂直度3米以內控制在5㎜,總高控制在0.5‰,接頭處高低差控制在1㎜,所有陰陽角必須順直、整齊、每3米不超過5㎜。
2、工程竣工后,由甲方組織相關人員按施工技術要求進行檢查驗收。___如出現工程質量問題,由乙方進行返工、修改和重作,直到符合甲方質量要求為止,并賠償因工程質量問題給甲方造成的全部損失。返工、修改和重作的費用(包括工時費用和材料費用)全部由乙方自行承擔。返工、修改和重作后仍不能達到約定的合格使用條件的,乙方承擔工程質量違約責任。
3、上條所說的工程質量問題,包括以下等方面:(1)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;
(3)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲;(4)天板或地板開裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;(5)梁、柱、板面中空;(6)墻壁、屋頂上的砂漿脫落;
(7)屋頂漏水,浸水。
4、房屋保修期按國家相關保修規(guī)定執(zhí)行。
五、承包價格
本工程按照每層水平投影面積計算付款,每平方米承包價貳佰伍拾元整(¥250元)。如不在結算范圍內的工程由雙方協商一致后另行計付。
六、付款方式
乙方進場后,甲方先預付工程款壹萬元,以后將按工程進度付款。一、二、三層澆注封頂后,若無質量問題,甲方即再向乙方分別支付壹萬元、貳萬元、貳萬元工程款。余下的款項待工程完工一月后甲方的住房無任何裂縫、無漏水、無樓梯積水等工程質量問題發(fā)生,經雙方驗收合格后五天內,一次性付清給乙方。若有住房開裂、漏水、積水、傾斜等工程質量問題出現,則要求乙方及時維修,否則甲方終止合同,沒收余款。
七、工期要求
___年___月___日開工,每15天一層,乙方必須在___年___月___日前完工。
八、違約責任及爭議的解決辦法
1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作,造成損失的,乙方要賠償所有損失,因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
九、合同的生效與終止
1、本合同共4頁,一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同經雙方簽字后生效,工程竣工驗收合格并結清款項后失效。
3、乙方必須保證工程質量和進度,節(jié)約材料,嚴格按照工期要求施工,否則甲方有權終止合同,并在承包款中扣除因乙方施工延誤而產生的費用,如鋼材、水泥、紅磚等材料的漲價費用等等。乙方盡量避免在下雨天施工,以防影響房子質量。施工現場必須達到工完場地清,乙方負責清運工地周圍及室內所有的建筑垃圾,打掃干凈。工程結束后,乙方腳手架留給甲方使用一個月。
以上合同,雙方必須共同遵守,如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(手印):___乙方簽字(手印):___
日期:___
承攬合同書3
承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司(以下稱乙方)
定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責任公司(以下稱甲方)
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商,同意簽訂的義務,中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、 承攬名稱:、方式、地點、竣工日期。
a、 承攬項目名稱:北樹小區(qū)6#樓
b、 承攬項目地點:哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機街、北樹小學、天恒小區(qū)地段
c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、 承攬方式:包工不包料。
e、 承攬價格:
以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。
f、 工程量計算方法:
每層以實際施工面積為準分別計算面積,搭接不另行計算面積,附加層及卷邊單計算面積,附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、 承攬工程內容:
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、 質量標準:
a、 材料由甲方自行進場。
b、 施工質量:按照防水工程施工規(guī)范,結合本公司專業(yè)技術工程質量達到優(yōu)良,符合國家防水工程驗收標準。
4、 付款方式:
工程完工驗收后 天內,結算全部工程款,置留工程總造價的 %保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、 驗收方法:
工程完工當天,雙方共同驗收,驗收結束后,甲方技術員出具工程量承認單。
6、 工程保修期限:
本公司承諾工程質量保修5年,5年內因施工工藝造成的漏水,由承攬方無代價修復,如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預留的 %保修金,若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負責。
7、 工期:根據定作方的要求而定。
8、 安全施工條例:
1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應承擔一定責任。
2)、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。
3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故,責任由承攬方負責。
9、 糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應協商解決,協商不成時,任何一方可以通過法律解決。
10、 期限與其它:
本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過后、當日維修款全部結清,合同自動失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同
如有未盡事宜,應雙方進行協商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的',則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定 作 方:
承 攬 方:
定作方代表:
承攬方代表:
20xx年 月 日
承攬合同書4
定作方(以下簡稱甲方):__________________
承攬方(以下簡稱乙方):__________________
簽約日期:_________年_________月_________日
總則
1、甲、乙雙方經充分協商,就甲方委托乙方承接LED顯示屏工程事宜,依據《中華人民共和國合同法》,一致同意簽訂本合同。
2、甲方提出LED顯示屏工程的具體要求,乙方據此合同規(guī)定負責顯示屏的設計、制作、調試、培訓、維護等工作。甲方負責安裝和投資工程的總費用。
工程類型、費用構成
顯示屏工程總費用為:_________元。大寫_________________________人民幣具體構成如下:
3、若甲方中途變更承攬要求,造成乙方增加費用或遭受損失,則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
軟件要求
1、乙方向甲方提供一套專門設計的顯示屏標準用戶軟件,可實現顯示系統本身圖文編輯、屏幕顯示控制等功能(不包括與外部數據鏈接)。標準用戶軟件由乙方提供,由乙方負責裝機調試。
2、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修壹年(自顯示屏安裝并驗收合格后算起),質保期之后乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質保期執(zhí)行供應商的相應規(guī)定。
3、顯示屏使用中由于甲方使用不當造成的問題及意外情況造成的損失,乙方可協助甲方進行解決,但相關費用由甲方負責。
4、以下情況造成顯示屏不能正常運行,由甲方負責:
(1)顯示屏控制計算機挪作他用,由于軟件病毒等原因,破壞了顯示屏控制軟件。
(2)顯示屏與甲方計算機網絡連接使用時,因為計算機網絡出現的.問題導致顯示屏及計算機和軟件損壞。
(3)由于電網浪涌波動或現場強干擾源造成顯示屏損壞。
(4 )由于人為疏忽或錯誤使用或因不可抗拒的外力造成損壞的,如:浸水、火災、雷擊及其它機械破壞等導致的顯示屏損壞;
工程費用結算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起,甲方預付乙方工程款%,計¥_________元,大寫:_________。
2、顯示屏從乙方公司出貨前,甲方向乙方支付工程款計¥_________元,大寫:_________。
5、甲方在未付清全部工程費用以前,顯示屏的產權歸乙方所有。款付清后,產權歸甲方所有。
違約規(guī)則
乙方必須根據合同要求保證產品質量,否則乙方承擔相應責任。爭議解決在本合同及其附屬合同履行過程中發(fā)生的一切爭議,雙方應本著互諒互讓的精神協商解決。如果雙方不能自行協商解決,可向甲乙雙方認可的仲裁委員會申請仲裁。
附則
1、本合同經雙方簽字蓋章后成立,甲方預付工程款到達乙方指定賬號后生效。
2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及賬號等信息發(fā)生變化,應書面通知另一方。
3、本合同未盡事宜,雙方另行協商簽訂補充協議。
4、本合同的附件及補充協議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本合同一試兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
定作方:_________
承攬方:_________
承攬合同書5
甲方(定作方):
代理人:
地址:
聯系電話:
乙方(承攬方):
代理人:
地址:
聯系電話:
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則,依據《民法典》和其他相關法規(guī)的規(guī)定,就___________(地點)玻璃供需問題,經雙方友好協商,一致同意簽訂以下加工合同,具體條款如下:
一、品種、規(guī)格、數量、單價:
玻璃品種: ___________,規(guī)格: ___________,數量:___________,單價:___________。
交貨地點:
運輸方式、費用:
1)由乙方負責送貨,運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責,落地驗收后出現破損由甲方負責.
2)產品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規(guī)格、品種、樓號樓層等識別編碼,標簽編統一貼在白玻面,以便區(qū)分。
二、交貨期:
合同簽定后,乙方收到甲方訂單后十日內供貨,補片玻璃應在七日內完成。
三、驗收方式:
1)玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃,發(fā)現有不符合下單尺寸的產品應以及時予以檢驗,若有異議應在三日內以書面形式通知乙方,否則視為驗收產品合格。
2)_________玻璃制作按國家標準執(zhí)行,相關規(guī)定以行業(yè)標準為準.
六、結算及付款方式:
甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票,乙方發(fā)車后,甲方通知乙方,乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。
七、違約責任:
1)雙方應按合同約定履行,乙方若延期供貨,每日應向甲方支付3%作為違約金.
2)如產品質量達不到設計要求,乙方應承擔一切責任和經濟損失。
八、其他:
本合同未盡事宜,由雙方協商解決,合同爭議雙方均有權提起訴訟。
九、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。
十、保質期及保修
1、保質期為二年(驗收之日起)
2、執(zhí)行本項目保修期,在保修期內發(fā)現玻璃質量問題,乙方無償更換,執(zhí)行保修內產品所附有的'責任。
甲方:
代表:
賬號:
戶行:
___________年___月___日
乙方:
代表:
賬號:
戶行:
___________年___月___日
承攬合同書6
發(fā)包方:____________________________(以下簡稱甲方)
承包方:____________________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關規(guī)定,本著真誠合作、互惠互利的原則,經友好協商同意,簽訂雙方嚴格履行,共同守信。其條款如下:
一、工程概況
1、項目名稱:____________________________
2、工程地點:____________________________
4、合同總金額:人民幣(大寫) (小寫)
二、結算、付款方式及限期
1、預付款:為供貨定金,合同雙方的簽訂生效后,甲方____日內支付合同總金額的元整,(小寫)元整。預付款延付,則交貨期順延。
2。計人民幣(大寫)元整,元整。
3、驗收款:乙方將剩余未安裝的門安裝完畢,并全部調試完畢后,經甲方驗收合格后,____日內甲方需支付總合同的,計人民幣(大寫)元整。
4、質保金:合同金額元整,(小寫)保修期為________年(至驗收合格后計算),保修期滿后一周后,甲方支付元整。
5、安裝工程交付驗收前,乙方應當向甲方轉移交付門的所有權,同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項,乙方有權不轉移門的所有權和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結算憑證為:普通工業(yè)發(fā)票。
三、甲方責任
1、施工現場具開工條件。
2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應提供特定地點場地供乙方現場安裝人員、產品材料、工具設備存放使用,提供乙方進場安裝人員的食宿,并協助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的建設工地人員所需工種證件。
4、對乙方施工過程進行協商和協助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現場交驗,確保安裝條件準確無誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人,確保與安裝進度同步。
6、負責協調處理第三者對該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。
7、按時足額支付款項,以確保乙方按時按量完成任務。
四、乙方責任
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明文件、資質必須是完整、真實有效、合法的,否則由此造成的一切后果均由乙方承擔,并賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求并保證竣工驗收合格。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規(guī)定。
4、負責產品運輸及負擔運輸費用。
5、售后服務,________年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換,需收取成本費用),________年滿后乙方收取成本費用。
五、工期延誤
對以下原因造成工期推遲延誤的',經甲方簽字確認后,工期相應順延:
1、工程量變化
2、工地現場停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質量要求、驗收標準、方法及提出異議期限
1、驗收標準:以雙方確認之樣品門實物為制作標準,安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標準,確保產品及安裝質量達到相關要求。
2、驗收方法:工程安裝完成后,甲方應組織相關人員驗收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。
七、合同變更、解除
本合同履行期內,甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜,須經雙方共同協商,簽訂補充條款,補充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭議
本合同如發(fā)生爭議或糾紛,雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時協商解決。如協商無效,任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力
本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力,自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
承攬合同書7
甲方:(定做方)
乙方 (承攬方)附加身份證復印件
加工xx,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期?? 月,200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
年月日
供方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
需方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效,并報雙方業(yè)務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
供方:________________________
代表人:_____________________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
____年____月____日
承攬方(全稱): _________________________________________
定作方(全稱):_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經雙方友好協商,現簽訂本合同,以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數量、價格、交提貨日期:
品_ 名
規(guī)格
單位
數量
單價
金額
分期交(收)貨數量
備注
月
月
月
月
月
總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______
定作款共計人民幣(大寫):___________
二、質量標準:
1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法:
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,由承攬方代辦相關的托運手續(xù),運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求:交定作物期限應按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出,并且取得對方同意。
委托承運人運輸的,以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預付款要求:定作方應于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限:
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任:
第一點:定作方的違約責任
(1)中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時,應償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
(2)中途解除合同的,定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
。3) 未按合同規(guī)定日期付款的',除應該繼續(xù)付清全部定作款外,每延期一天,還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
(4)無故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因而造成的損失,
。5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點:承攬方的違約責任
(1)違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數量而少交的,承攬方應照數補交,否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
。2)包裝不符合合同規(guī)定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用 ;
。3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權拒收。
。4)因為承攬方原因導致定作物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程當中的任何爭議,由雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向XX市人民法院起訴。
十、如需提供擔保,雙方應另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。
十一、因生產特殊性,定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動,在交付時間上有±__天的浮動。
十二、本合同履行過程當中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項:
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章):______________ 定作方 (蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:_____
電話:________電話:_______
地址:________地址:_______
開戶銀行:______開戶銀行:_____
帳號:________帳號:_______
日期:______ 年____ 月____ 日
承攬合同書8
合同編號:_____________
定作人:_____________ 簽訂地點:_____________
承攬人:_____________ 簽訂時間:____年____月____日
第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限
第二條技術標準、質量要求:_____________________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:_____________________________________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法:_____________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成?梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲_____________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:_____________________________________
第八條結算方式及期限:_____________________________________
第九條定作人在_____年_____月_____日前交定金(大寫)__________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的.,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:________________________________________
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交_____仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:_____________________________________________
定作人:_______________(章)承攬人:_______________(章)
住所:____________________住所:____________________
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
居民身份證號碼:__________居民身份證號碼:__________
委托代理人:_______________委托代理人:_______________
電話:____________________電話:____________________
開戶銀行:_______________開戶銀行:_______________
承攬合同書9
甲方:_________住所地:_________法定代表人:_________電話:_________
乙方:_________住所地:_________法定代表人:_________電話:_________
鑒于:甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業(yè)務;乙方擁有品牌售后服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經驗。
甲乙雙方經協商一致,就共同合作開辦維修售后業(yè)務達成如下協議:
一、合作項目標的:維修售后服務。
二、合作時間及地址:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
地址:(詳見附圖),其中車間(平方米),鈑金、噴漆(平方米),接待室(平方米)。
三、合作方式及雙方投入:甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣_________萬元及現金人民幣萬共_________萬元作為投資;乙方以設備折價萬及現金萬共出資_________萬元作為投資。
雙方約定:
①雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產。
②設備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置,作為雙方共有的固定資產以及今后設備折舊、攤銷的依據。
四、合作的經營管理模式:雙方約定共同管理和經營
汽車的汽車維修售后服務項目。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理,乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協議生效個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度,共同確認后作為本協議的補充協議,并享有同等法律效力。
五、合作盈虧及分配方式:公司合作項目的資金往來設置雙方共同確認的資金賬戶(含轉帳賬戶及現金賬戶),合作項目經營收入扣除成本(場租分攤項目、工資、稅金及日常經營管理費用)后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔。
六、合作項目經營場地費用分攤:鑒于甲方目前每年場地費為_________萬元,合作項目專用賬戶須分攤甲方場地費每年_________萬元整,由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每_________年_________月_________日前入帳。從年度開始,合作項目按每年_________元分攤場地費,于每_________年_________月_________日前入帳。
七、設備折舊及攤銷:從合作之日起,從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任:
。ㄒ唬、甲方:
①繼續(xù)開發(fā)和擴大現有維修業(yè)務,并在合作期內承擔維修行業(yè)管理及_____、定損、交警支隊的公共關系處理。
、趯⑺N售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務中。
。ǘ⒁曳剑
、賹⒃械摹⒖蛻艏{入雙方合作項目中。
②為、_____維修做好技術保障及技術特訓工作。
③開發(fā)客戶并介紹給甲方。
九、特別約定:
、僭璤_汽車場地系為爭取”4s”品牌而設置,故一旦甲方爭取到新的'品牌,乙方有優(yōu)先參與權。
、谠诒竞贤行趦热魏我环讲坏迷谑袇^(qū)(除外)內與第三方就本項目進行合作。
、圩院献鲄f議生效后,因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。
④雙方協商一致,可以解除本協議,互不承擔違約責任。
⑤根據經營需要,甲方可以向乙方提出在市區(qū)內就合作項目增開新店,乙方無正當理由不得拒絕。
②任何一方就本合作項目事宜未經合作對方同意而與第三方合作的,因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
、廴魏我环綗o正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失,如損失難以計算的,損失賠償數額為_________萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。
十一、爭議解決方式:雙方協商解決,協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜:雙方另行商定補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
十三、文本:本協議一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,于雙方簽字后生效。
甲方:_________
乙方:_________
法定代表人:_________
代理人:_________
承攬合同書10
鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產和經營的有限責任公司,并需要加工部件;
鑒于乙方是在合法注冊的,經營范圍為的公司,具備承攬加工的資質和條件。
依據《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關的法律法規(guī),甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產品:
品名
規(guī)格
單位
數量
備注
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料為:規(guī)格為:數量為:提供時間為:年月日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為:規(guī)格為:數量為:提供時間為::年月日。
4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內予以補正。
三、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發(fā)現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,提出修改意見。
3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發(fā)現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
四、質量要求:
1、乙方加工產品應當符合標準。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。
2、驗收以合同規(guī)定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準,數量以合同規(guī)定為標準。
3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內發(fā)現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應于年月日將產品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協議,并按協議執(zhí)行。
3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。
4、乙方交付的.加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)
2、報酬的支付采取以下方式
a甲方應于年月日支付乙方元,于年月日支付乙方元,余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結算依據。
b甲方于乙方每交付件時給付甲方元,乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發(fā)票,同時收回相應款額的收據。
承攬合同書11
合同編號:_________
定作方:_________
承攬方:_________
一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注
_________。
二、項目的內容及質量技術要求
_________。
三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
_________。
四、驗收標準、方法和期限
_________。
五、結算方式及期限
_________。
六、違約責任
_________。
七、解決合同糾紛的方式
_________。
八、雙方協商的`其它條款
_________。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同書12
合同編號:__________
委托方:__________
承攬方:__________
簽訂日期:__________
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告播出要求。
1.1廣告內容及證件:__________
1.2播出頻道和時間:__________
1.3制作形式:__________
1.4廣告長度:__________
1.5播出形式:__________
1.6播出日期:__________
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費
2.2支付方法及時間:__________
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統一發(fā)票,否則,委托方有權拒付廣告費。
第三條違約責任
3.1委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費__________%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費__________%的違約金,不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的償付違約金。
3.3其它違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第( )項規(guī)定辦理。
1.向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2.向地人民法院起訴。
第五條雙方商定的其他事項。
第六條附則。
6.1本合同附件件,名稱:__________
6.2本合同有效期:自__________年__________月__________日生效至__________年__________月__________日終止。
委托方__________
單位名稱(蓋章)__________
法定代表人:__________
承攬方__________
單位名稱(蓋章)__________
法定代表人:__________
承攬合同書錦集2
委托方(甲方):__________承接方(乙方):__________
第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業(yè)設計,經雙方協商一致,簽訂本協議。
第二條乙方設計標準為:______________________________________________,乙方在設計完成后,需經甲方書面確認,方可認為成果交付,如未得到甲方書面確認的,均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應向甲方交付的設計成果
第五條設計費用及支付方法
5.1甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣(大寫)。
5.2支付方法為:
簽訂本合同后,甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本合同總價的20%首付款,即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內支付給乙方本合同80%的尾款,即________元人民幣(大寫)。
第六條雙方責任
6.1甲方責任
6.1.1甲方在規(guī)定的時間內向乙方提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責。
6.2乙方責任
6.2.1乙方按本合同第四條規(guī)定的內容、時間及份數向甲方交付設計文件。
6.2.2乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失,乙方除負責采取補救措施外,應免收受損失部分的設計費,并根據損失程度向甲方償付賠償金,賠償金最多與免收的設計費金額相等。
6.2.3由于乙方自身原因,延誤了按本合同第四條規(guī)定的設計文件交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的百分之一。
6.2.4合同生效后,乙方單方提出解除合同的,乙方應雙倍返還定金,還應當按照有關規(guī)定賠償甲方損失。
6.2.5乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發(fā)生以上情況,甲方有權索賠。
第七條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議作為附件,補充協議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議,雙方協商解決,如雙方無法解決,雙方有權向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經甲、乙雙方蓋章簽字后自__________年__________月__________日生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字:__________(蓋章)乙方簽字:__________(蓋章)
承攬合同書錦集3
甲方:__________
法定代表人:__________職務:__________聯系方式:__________
身份證件:__________
乙方:__________
法定代表人:__________職務:__________聯系方式:__________
身份證件:__________
經甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關事宜,甲乙雙方自愿達成如下約定條款:
一、承攬工程概況:
1、承攬工程地址:__________
2、工程承包總面積:__________,每平方米價款__________元,工程總價款計__________元。
3、承包方式:承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料,其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務:
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程,但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好,牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中,發(fā)現屋面不完整,乙方有權要求甲方及時處理,如延誤工期,其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式:
1、經甲乙雙方商定,簽定合同后,甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積__________平方米,每平方米__________元。
2、所承攬的`防水保溫工程項目完工后,再付總工程款的20%,經甲方驗收合格,把余下費用全部一次結清。
四、違約責任:
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款,除支付工程總價款外,應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果,由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處,雙方協商解決,或另行補充約定。
本合同一式兩份,自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。
甲方:__________乙方:__________
法定代表人:__________法定代表人:__________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
承攬合同書錦集4
合同編號:_____________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限
項目名稱及內容
計量單位數量工作量(工時)報酬交付期限單價金額合計_________人民幣金額(大寫):_________(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條技術標準、質量要求:_____________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:____________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:___________________________
第五條承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法:______________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:____________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:________________________________
第八條結算方法及期限:_______________________________________
第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:______________________________
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:________________________________________
定作人
定作人(章):__________
住所:__________
法定代表人:__________
居民身份證號碼:__________
委托代理人:__________
電話:__________
開戶銀行:__________
賬號:__________
郵政編碼:__________
承攬人承攬人(章):__________
鑒(公)證意見:__________
鑒(公)證機關(章)經辦人:__________
__________年__________月__________日
監(jiān)制部門:____________
印制單位:___________
承攬合同書13
甲方:
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質量、安全和工期,經雙方友好協商達成如下協議:
一、工程內容
乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的.廣告位廣告布安裝,時間為20__年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經濟責任,與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價:3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方:
乙方:
簽字(蓋章):
簽字(蓋章):
承攬合同書14
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數 量 │備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數量,質量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數量,質量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他如:1.根據國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任:
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的',由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
承攬合同書15
甲方:_______
乙方:_______
甲方為改善居住條件,需新建房屋一棟(結構:磚混預制),占地面積約:_______ ㎡。經甲乙雙方充分協商,達成如下協議,以便雙方共同遵守。
一、工程地點:_______ 。
二、工程單價:每層按每平方米_______元計價。
三、工程項目:包括主體、內粉外裝,底層墊襯、鋼筋綁扎、天面和樓梯混凝土澆灌。
四、工程質量:主體四角端正,墻面平整,垂直誤差不超過_______厘米。墻體粉刷:陰陽角垂直,墻面誤差率不超過3毫米。
五、付款方式:每層主體完工后各支付肆仟元整,余下工程款待工程全部竣工經甲方驗收合格后,一次性付清。
六、工程期限:自合同簽定之日至農歷春節(jié)前結束。
七、其它費用:甲方向乙方首先支付起腳、謝腳、香煙、施工安全費共計:_______元(大寫:_______元整)。
八、安全責任:乙方在施工過程中,必須按照建筑業(yè)規(guī)定的操作要求精心施工,如出現死亡、傷殘事故,一切均由乙方自行承擔,甲方概不負責。
九、違約責任:任一方違約支付守約方違約金伍仟元整,并承擔相應經濟和法律責任。
十、如有未盡事宜,雙方協商的補充協議與本合同享有同等效力。
十一、本協議經雙方簽字即發(fā)生法律效力,雙方應全面遵守。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
【承攬合同書】相關文章:
承攬合同書01-09
企業(yè)加工承攬合同書11-12
承攬合同書(精選15篇)02-24
承攬合同書精選15篇02-07
承攬合同書15篇01-11
承攬合同書(合集15篇)02-20
承攬合同書通用15篇02-16
承攬合同書【集合15篇】08-01
承攬合同書(通用15篇)01-18