- 加工承攬合同 推薦度:
- 建筑工程承攬合同 推薦度:
- 簡單的承攬合同 推薦度:
- 勞務用工承攬合同 推薦度:
- 安裝承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
承攬合同范本(精選16篇)
隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,合同對我們的約束力越來越不可忽視,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編為大家收集的承攬合同范本,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
承攬合同 篇1
發(fā)包單位(以下簡稱甲方):
承包單位(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則,經(jīng)友好協(xié)商,甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎(chǔ)土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》、《工程建設(shè)標準強制性條文》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》及其相關(guān)法律法規(guī),并結(jié)合本工程的實際情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,以茲共同遵守。
一、乙方的資質(zhì)
1、乙方是經(jīng)工商行政部門依法注冊和相關(guān)行政機構(gòu)依法核準,并持有合法有效之營業(yè)執(zhí)照、稅務登記和相關(guān)施工資質(zhì)的公司法人。
2、乙方保證在簽訂本合同時,向甲方出示上述資質(zhì)證明文件的原件和提交復印件以供檢驗。復印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。
3、在本合同履行期內(nèi),上述資質(zhì)證明文件如有變更,乙方應在變更之日起五個工作日內(nèi)向甲方交驗變更后的資質(zhì)證明文件原件和復印件。
4、乙方應保證前述資質(zhì)證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關(guān)資質(zhì)證明的,應按照本合同的約定承擔違約責任,同時甲方有權(quán)拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱:“金宇·時代奧城”B地塊基礎(chǔ)土石方挖運工程
2、工程地點:南部縣南隆鎮(zhèn)蜀北大道西延線
三、工程施工承攬工作內(nèi)容
施工圖所示范圍內(nèi)放線,標高控制,勞動力及技術(shù)裝備的組織,土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設(shè)施設(shè)備,地表清障(青苗費),場內(nèi)排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護隔離設(shè)施,工程資料的編制,現(xiàn)場的安全文明施工措施,土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼),沖洗設(shè)備、設(shè)施,臨時用水用電,為保證工程質(zhì)量、進度而作的協(xié)調(diào),開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續(xù)等工作。
注:施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。
四、合同工期
開工日期:_______年_______月_______日;竣工日期:_______年_______月_______日。合同工期總?cè)諝v天數(shù)70天,每拖延壹天按10000.00元/天處罰。
五、合同價款
本合同采用單價包干合同,包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容和工作內(nèi)容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設(shè)備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、保險費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關(guān)系協(xié)調(diào)費等全部費用組成,如挖土過程中有淤泥其單價為:23.5元/m;無淤泥其單價為:23.00元/m。
1、工程施工期間需排水其所需的設(shè)施設(shè)備、人工費由乙方負責。
2、如需加班施工所需費用由乙方負責。
3、工程方量按實際收方結(jié)算。
六、工程結(jié)算
1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核,甲方審核確認后支付已完工程價款的70%;
2、工程完工驗收合格后,依據(jù)甲、乙雙方現(xiàn)場實際收方工程量辦理結(jié)算,結(jié)算完畢,移交結(jié)算資料后,一次性付至結(jié)算金額的80%,剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內(nèi)付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕支付,且不視為甲方違約。
七、工程質(zhì)量及技術(shù)要求
本工程嚴格按照國家現(xiàn)行《土石方工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《建筑工程質(zhì)量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等進行施工和驗收。同時,本合同約定:
1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗收標高與設(shè)計標高的.誤差不大于±10cm,垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責,乙方配合)。如驗收不合格,所產(chǎn)生的返工費用由乙方承擔,并承擔由此給甲方造成的損失。
2、進場施工前,必須提前2天向甲方分別提交:土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費(含第三者責任險)交繳憑據(jù)及質(zhì)量進度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供,乙方負責施工及其人工費。
4、竣工結(jié)算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應嚴格按照國家有關(guān)安全施工規(guī)范進行施工,采取嚴格有效的安全防護措施,在施工作業(yè)中,乙方發(fā)生直接或間接所遇任何與工程相關(guān)的自身及第三者的一切安全事故,均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除,不足部分甲方有權(quán)另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金100萬,合同簽訂后3天內(nèi)轉(zhuǎn)入甲方指定賬戶,合同即生效,否則合同無效。(履約保證金無息退還,退還方式:按總工期70天計算,第一階段退款為30天,其余退款按每20天為退款階段,退款時工程量須完成總工程量的三分之一,否則甲方有權(quán)拒絕退還履約保證金,未退還的履約保證金在工程款結(jié)算完畢后支付時一并支付)。
十、合同簽訂后,乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場,工程款結(jié)算按已完工程量的60%計算。
十一、違約責任
本合同工程不允許轉(zhuǎn)包/分包,若甲方核實乙方有轉(zhuǎn)包或分包行為,甲方有權(quán)單方面以書面通知的方式終止本合同,乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場,并承擔該工程總工作量程款20%的違約金,乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除,不足部分甲方有權(quán)另行追索。
十二、本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,工程合格交驗結(jié)清尾款后自然失效。其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同 篇2
甲方:__________________
乙方:__________________
鑒于甲方員工上下班及廠內(nèi)通勤需車輛接送,乙方擁有證照齊全的客運車輛,現(xiàn)甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區(qū)通勤的服務事宜,經(jīng)充分協(xié)商,特簽訂本合同,供雙方共同遵守。
第一條服務機動車輛的型號、噸位及機械狀況
第二條給付服務費的金額、時間及辦法
1、甲方向乙方支付的服務費,該服務費為包干價,除此之外甲方不再向乙方支付任何費用。
2、甲方根據(jù)乙方實際出勤量為乙方辦理結(jié)算,同時乙方向甲方提供相應價款的油票。
第三條甲方的權(quán)利義務
1.甲方應按時給付乙方服務費。
2.甲方有權(quán)督促乙方履行合同規(guī)定的義務。
第四條乙方的權(quán)利義務
1.乙方保證車輛設(shè)備和車容完好,能夠正常運轉(zhuǎn)。
2.乙方根據(jù)甲方的具體安排,按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區(qū)通勤的.任務(接送、通勤路線及站點,如有變動雙方另行確認)。
3.乙方車輛在為甲方服務期間不得拉運與甲方無關(guān)員工及人員,否則經(jīng)甲方核實后,甲方有權(quán)處以每次200元的罰款。
4.除本合同約定的甲方應向乙方支付的服務費外,乙方在向甲方提供服務的過程中不得向甲方員工及廠區(qū)內(nèi)任何人員收取任何費用,否則經(jīng)甲方核實后,甲方有權(quán)處以每次1000元的罰款。
5.嚴格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其它相關(guān)法律法規(guī),以保證行車安全,乙方應負擔一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財產(chǎn)損失。發(fā)生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報酬的,乙方應承擔甲方支付、墊付款項雙倍數(shù)額的違約金。
6.乙方仔細閱讀了解甲方《通勤車管理制度》,并保證嚴格遵守該制度關(guān)于乙方的各項要求,如有違反,乙方自愿接受甲方的相關(guān)處罰。
第五條爭議解決
雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時,應當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。
第六條其它
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字或者蓋章后生效,《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(章):__________________乙方:__________________
住所:__________________住所:__________________
居民身份證號碼:___________________________
委托代理人:_________委托代理人:_________
電話:__________________電話:__________________
簽約時間:_________年_________月_________日簽約時間:_________年_________月_________日
承攬合同 篇3
承攬方:
定作方:
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品:_____________________
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于_______年_______月_______日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:_______年_______月_______日至_______月_______日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按_______元計算,共計_______元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按_______元計算,共計_______元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款_______元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_______%的`違約金。
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年_______月_______日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:
乙方:
承攬合同 篇4
甲方:
乙方:
第一條采購清單:_______
第二條供貨時間:
供貨時間以甲方通知時間為準。
第三條調(diào)價方法:合同簽訂單價為當日我的鋼鐵網(wǎng)公布的市場建筑鋼材價格行情,作為基準價格。貨到現(xiàn)場當日依據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)公布價格為準,幅度超過±100元時進行調(diào)價,按基準價±100元結(jié)算,幅度不超過時按簽訂價結(jié)算。
第四條到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定:甲方施工現(xiàn)場。汽車運輸,確定運費為_______/噸。
第五條隨貨物必備品:乙方隨車帶此批貨物對應的'有效材質(zhì)單。
第六條計算方法:鋼筋依據(jù)理論值換算計重;盤圓依據(jù)過磅檢斤計重。
第七條包裝及驗收標準:按國家標準綁扎。驗收貨物做到無彎曲,無銹蝕。試驗結(jié)果以甲方試驗室復檢報告為準,不合格品乙方無條件退場。
第八條結(jié)算方式:______________
第九條本合同解除的條件:貨物在數(shù)量和質(zhì)量上無問題,貨款全額支付無拖欠時,本合同自動解除。
第十條違約責任和雙方義務:
乙方未按甲方要求的供貨期限或質(zhì)量標準或其它要求履行交貨義務,承擔由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬并簽認,乙方按對賬結(jié)果開據(jù)合法有效發(fā)票。
第十一條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成由沈陽鐵路運輸法院裁決。
第十二條本合同一式肆份,甲方叁份乙方壹份,本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十三條其他約定事項:
本合同簽訂數(shù)量為工程量約算數(shù)量,供貨與結(jié)算按現(xiàn)場實際需用量為準,如超出合同簽訂數(shù)量的10%時雙方需另附補充協(xié)議。
甲方:
乙方:
承攬合同 篇5
承攬方(全稱):__________________
定作方(全稱):__________________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
1.品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期:_____________________
2.質(zhì)量標準、驗收方法及地點:__________________________________________
3.原材料來源及互利方法:______________________________________________
4.交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:__________________________________
5.貨款結(jié)算時間及方法:________________________________________________
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:________________________________
7.違約責任:__________________________________________________________
8.其他:______________________________________________________________
9.不可抗力:____________________________________________________________
10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。
11.本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)向仲裁機關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
12.本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
甲方:
乙方:
承攬合同 篇6
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1.1項目(媒介):_________
1.2廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號_________。承攬方應按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
1.3發(fā)布地點或形式:_________
1.4顏色:_________
1.5規(guī)格或材料:_________
1.6刊播次數(shù)、起訖時間、日期:_________
1.7其他要求:_________
第二條費用及支付辦法
2.1費用:
2.2結(jié)算方式和期限:_________
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間:_________。
第四條違約責任
4.1委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的_________%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的._________償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的_________%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的_________支付違約金。
4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式:
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第_________種方式處理:
5.1提交_________仲裁委員會(_________仲裁委員會)仲裁;
5.2依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項:_________。
第七條附則
7.1本合同附件_________,名稱_________。
7.2本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本_________份。
7.3本合同有效期:自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。
甲方:
乙方:
承攬合同 篇7
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款:
第一條:工程名稱:_______
第二條:工程地點:_______
第三條:工程范圍:_______
第四條:工程期限:本工程的開工日期為_______年_______月_______日(下稱“開工日”),并自開工日起計60個日歷天內(nèi)完成并通過甲方驗收。
第五條:工程總價:_______人民幣
第六條:付款辦法
6.1乙方銀行賬戶:
戶名:_______
銀行名稱:_______
賬號:_______
6.2本合同總貨款按下列約定支付:
簽訂合同,甲方應付乙方總工程款的30%,即人民幣_______;
熱回器及水泵到工地,甲方應付乙方總工程款的40%,即人民幣_______;
工程全部完工在驗收之前,甲方應付乙方總工程款的15%,即人民幣_______
工程全部完工并經(jīng)甲方驗收合格,同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后,甲方應支付乙方工程總價之12%,即人民幣_______。
6.3保修金條款
本工程不需要繳納保修金。
乙方同意工程總價之3%作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時,乙方可向甲方申請無息領(lǐng)回。
本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內(nèi)履行保修義務的,乙方在未繳納保修金或領(lǐng)回全部保修金后仍需履行保修義務,承擔相應法律責任。
6.4經(jīng)乙方申請,甲方應當于收到申請3日內(nèi)核對本工程進度款,七日內(nèi)核對保修金,并于核對完畢后20日內(nèi)撥付到乙方銀行賬戶,逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。
6.5乙方請領(lǐng)各項工程款應付全額合法發(fā)票,并經(jīng)甲方指定的監(jiān)理工程師(下稱“監(jiān)理工程師”)會簽證明。
第七條:工程價款
7.1本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設(shè)備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費,以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關(guān)的各項成本與費用,甲方應按照有關(guān)規(guī)定向政府繳納的一切相關(guān)費用除外。
7.2乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格,乙方不得因工程所需的材料、供應品及設(shè)備價格的漲跌,或因與本合同施工有關(guān)的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調(diào)整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調(diào)整工程價款或請求額外補償。
第八條:圖說附件
8.1本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執(zhí)行計劃,暨甲方提供的各項工程圖說及規(guī)格(下統(tǒng)稱“圖說附件”),經(jīng)甲方認可者均為本合同的內(nèi)容,對雙方具有法律上約束力。
8.2乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件,并經(jīng)檢視工程地點,已充分了解工程位置現(xiàn)狀及地質(zhì)等,并已研判可能影響本工程的各項情況后,乙方同意依照本合同的規(guī)定,按甲方核準的圖說附件,提送執(zhí)行計劃,包括工程質(zhì)量管理計劃和品質(zhì)保證計劃等,并提供各項工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應品與設(shè)備,以完成本工程并提供其它各項服務。
8.3如遇圖說附件均未載明,而按相關(guān)政策、同行業(yè)技術(shù)標準及國家強制性規(guī)定為應做的工作的,乙方應按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價。
8.4乙方應依本合同暨有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程,并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
8.5圖說附件和執(zhí)行計劃的提供日期:甲方將于合同訂立時或約定日期,交付其圖說附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內(nèi)交付本工程執(zhí)行計劃予甲方。
8.6圖說附件的保密要求:甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關(guān)甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密,乙方應維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
8.7第8.1款所述的所有相關(guān)數(shù)據(jù),乙方應妥善保存,工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要,乙方均應隨時提供。
(本條中關(guān)于圖書附件的約定要注意:1、認真核實工程范圍,核算工程量,特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的`標注和說明;2、甲方提供的圖書附件(尤其是標注工程范圍的圖紙)應為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請注意8.1中“經(jīng)甲方認可者均為本合同內(nèi)容”),該原件應在簽約同時作為合同附件由我方收管。)
第九條:工程及材料監(jiān)理
9.1乙方依本合同執(zhí)行的一切工程,應隨時與甲方和監(jiān)理工程師協(xié)調(diào),并接受其指導監(jiān)督與管理,同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進度有關(guān)的事宜,包括圖書附件、規(guī)格及相關(guān)文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。
9.2履行本合同之一切工程材料,應經(jīng)甲方檢查合格后方準使用,如甲方認為不合格,乙方應在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構(gòu)或?qū)嶓w檢驗,如檢驗結(jié)果為不合格,乙方應立刻調(diào)換,因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質(zhì)或等級不甚明了時,悉依甲方解釋為準。
9.3甲方可指定監(jiān)理工程師負責監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權(quán)利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下,甲方得隨時對本工程作業(yè)進度及質(zhì)量進行檢查。
9.4乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方,副本抄送監(jiān)理工程師。
第十條:工程變更
10.1本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內(nèi),但為工程技術(shù)或施工慣例所不可或缺者,乙方均應照做,此并非工程變更,乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。
10.2甲方認為工程有變更的必要時,一經(jīng)通知乙方,乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數(shù)量之增減者,其變更工程之價款的計算,仍以原定單價為準;但如系新增項目,則由雙方協(xié)議新單價。倘因甲方變更計劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時,由甲方核定驗收后,參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之_______。
10.3乙方于工程開始執(zhí)行后,應定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應書面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,方可變更。
第十一條:履行進度
11.1乙方應于第四條開工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。
11.2乙方應在第四條開工日前三日內(nèi),提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關(guān)的詳細工程進度時間表,顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期,乙方應按工程進度履約,定期由甲方驗收,且應按照本合同第四條規(guī)定的工程期限,完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。
11.3乙方應于每周的次日送交甲方一份工作周報表,包括本工程各分項工作的最新進度時間表,敘明每項工作的現(xiàn)狀、完工率、預計完工日期,以及如有遲延者,其遲延原因與乙方趕工計劃。
11.4凡因天候或其它因素致無法如期施工,乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補,在任何情況下不得延長或逾期,且甲方得視需要,隨時通知乙方增加工作人數(shù)及設(shè)備趕工,乙方不得拒絕。
(此條約定過于苛刻,如確實因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因?qū)е碌墓て谘诱`,我方應有權(quán)要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權(quán)利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時,應考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協(xié)商,盡量減輕我方責任和成本)
第十二條:施工管理
12.1乙方應于工程地點明顯位置,日間設(shè)置具有警示作用的裝置,夜間設(shè)置照明裝置,或加防護設(shè)施;對于工地附近人畜及公私財產(chǎn)的安全均應預為防范,工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產(chǎn)者,統(tǒng)歸乙方負責賠償。
12.2乙方應派富有工程經(jīng)驗的監(jiān)工人員常駐于工地,依照工程施工進度時間表,切實執(zhí)行并遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監(jiān)理工程師認為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時,得要求乙方更換之,乙方應立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。
12.3乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽指揮或不守秩序,經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后,乙方應于二十四小時之內(nèi),予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。
12.4乙方負責所有工人的管理、安全、勞動保護、保險及給養(yǎng),如有違規(guī)行為或侵害他人權(quán)益者,概由乙方負責;如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無涉。
12.5本工程使用的材料及機具設(shè)備,甲方得于進場時檢查之,且經(jīng)認可的一切在場機具設(shè)備和新舊材料,未經(jīng)甲方事前書面同意不得移出工程地點。
12.6本工程經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師,查有與圖說附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者,乙方應立即拆除,并依照規(guī)定圖說附件及材料,重予施工至符合規(guī)定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。
12.7凡與本合同工程有關(guān)的其它工程及臨時設(shè)施,經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時,乙方與該承包商,有互相協(xié)調(diào)合作的義務;如因工作不能協(xié)調(diào),而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負責賠償。
12.8本工程在未經(jīng)甲方驗收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機具、材料,概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防,或意外損壞,皆由乙方完全負責。
。ㄒ曳揭勒毡竞贤s定向甲方提出驗收申請的,甲方應在7日內(nèi)作出回應并安排驗收,超過15日甲方未作出回應或安排驗收的,視為工程驗收合格,已完工工程同時視為已移交甲方接管,乙方不再承擔保管及防護責任)
12.9乙方或其人員因施工之過失,造成第三者及甲方或其人員身體或財產(chǎn)上的損害,應負損害賠償責任。
12.10乙方應遵守甲方制定的相關(guān)管理規(guī)則之規(guī)定。
12.11乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定,甲方可要求乙方撤換該人員。
12.12乙方保證施工隊使用的區(qū)域,應維持環(huán)境清潔,并負保安責任。
12.13乙方各項施工應符合本合同約定,如有未約定者,則應依照國家有關(guān)規(guī)定施工,如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者,則照地方規(guī)定施工。
12.14如涉及隱蔽工程,乙方應及時通知甲方驗收,甲方未于法規(guī)規(guī)定時間內(nèi)驗收者,甲方有權(quán)要求乙方打開隱蔽工程驗收,如工程有任何不符合甲方規(guī)定者,打開隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔;如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收,由此產(chǎn)生一切費用,含打開隱蔽工程、驗收費用等,由乙方承擔。甲方驗收合格后,乙方方可繼續(xù)進行其余工程的施工。
12.15乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進場的或使用中的材料、設(shè)備主張任何抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)及留置權(quán)。
12.16乙方應遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定,因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。
第十三條:工程驗收
工程全部完工,乙方應將所有設(shè)備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時,如甲方認為有開挖或拆除一部分工作,以作檢驗者,乙方不得推諉,并負責修復,涉及之費用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應保證工程完工質(zhì)量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量標準及其與工程質(zhì)量相關(guān)的文件標準。如工程或工作須經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗的,應當由政府有關(guān)部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗合格者,乙方應在甲方指定期限內(nèi)無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經(jīng)過整改后,造成逾期交付的,乙方承擔違約責任,除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔,乙方不得有異議,乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外,承擔違約責任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應負責清償。
第十四條:品質(zhì)條款
14.1乙方應當保證有承包本工程之資質(zhì),并取得所有相關(guān)許可證照。
14.2乙方必須實施工程品質(zhì)管理制度,符合國家工程品質(zhì)管理標準及各地區(qū)相關(guān)部門相應的建筑施工標準等有關(guān)法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準。
14.3乙方應設(shè)專門負責的工程品質(zhì)管理組織,其負責人須具有品質(zhì)工程師訓練合格及相關(guān)權(quán)利范圍。
14.4乙方于每一細部工程完成后應由其品質(zhì)管理組織自主檢查后,方得根據(jù)工程進度表及圖說附件等相關(guān)數(shù)據(jù),提請甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者,甲方有權(quán)要求乙方在限期內(nèi)無償修理或者返工、改建,如在限期內(nèi)未完成,甲方有權(quán)根據(jù)本合同第十九條解除或終止合同。
14.5乙方應保證工程品質(zhì)符合健康、安全、可靠度等標準。
14.6乙方應每年辦理一次全面性稽查,負責已完工程的成品保護工作,保護期間發(fā)生自然損壞,乙方自費予以修復。
第十五條:違約罰款
乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的,每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算,給付甲方違約金,此項違約金,甲方得在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除,如有不足,乙方仍應負責清償。
1、甲方如違反本合同約定之任何付款義務的,每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算,給付乙方違約金,此項違約金如不足以賠償乙方損失的,乙方仍應負責清償;
2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的,甲方應按每日元向乙方計付損失費用;
3、如甲方變更或增加工程范圍、工程量的,甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計價方式外,對于該部分工程款的支付期限也應另行協(xié)商確定,甲方如延遲支付的,按照上述第1條向乙方承擔違約責任。
第十六條:保修期限
甲方有權(quán)要求乙方另行簽訂保修協(xié)議,乙方應按照保修協(xié)議提供保修服務。如未另行簽訂保修協(xié)議,本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期貳年,另關(guān)于電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的保修期為貳年,供熱與供冷系統(tǒng),為貳個采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時,乙方應于甲方通知期限內(nèi)按照圖說附件,負責無償修復,如有遲延,依第十五條的規(guī)定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。
第十七條:工程保險
乙方應依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險,并自付保險費,并于本合同簽訂之日起七日內(nèi)交付該保險的保險單復印件予甲方存查。另關(guān)于本工程的保險約定如下:本工程未約定保險條款。
本工程由甲方向國內(nèi)保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時,乙方需保護現(xiàn)場、拍照留存、及時通知甲方;并應協(xié)助甲方申請保險、查勘取證、提供相關(guān)證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。
第十八條:稅捐條款
因本合同所發(fā)生的稅款,由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負擔。
第十九條:解約條款
19.1乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:
19.1.1乙方有破產(chǎn)之虞、進行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。
19.1.2乙方有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設(shè)備數(shù)據(jù)不足及其它喪失履約能力之情形者。
19.1.3違反本合同任何條款規(guī)定,經(jīng)甲方限期改正而未改正者。
19.1.4工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。
19.1.5乙方違反其它任何條款或圖說附件說明,甲方認為其不能履約者。
19.2如本合同經(jīng)甲方解除或終止時,乙方應立即停工,負責遣散工人,清理現(xiàn)場,并于甲方通知后,五日內(nèi)撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對此乙方不得異議,且應積極配合甲方辦理工程報建等相關(guān)項目的變更登記手續(xù)。
19.3如本合同經(jīng)甲方解除或終止時,甲方因此所受一切損失,乙方應在甲方指定期限內(nèi)負責賠償。
(如因甲方延遲支付任何應支付款項超過日的,乙方有權(quán)解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運至工地之材料和設(shè)備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負責,乙方因此所受一切損失,甲方應負責賠償)
第二十條:不得轉(zhuǎn)讓條款
20.1乙方在本工程正式完成交接予甲方前,無論已完或未完工程,或已運入工地的工程材料均不得轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔保,但經(jīng)甲方書面同意者,不在此限。
20.2乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權(quán)利,除經(jīng)甲方事前書面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉(zhuǎn)讓予第三者:
20.2.1由甲方指定之一部份專門工作,或必須持有某種機具使能完成施工的工程。
20.2.2一部份專門工程轉(zhuǎn)包后顯然對工程有利者。
第二十一條:合同期限
本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責任止。在本合同期限內(nèi)所生的權(quán)益,于合同屆滿日或解除或終止后,仍為有效。
第二十二條:管轄條款
甲乙雙方同意由本合同所生的爭議,應協(xié)商解決,如協(xié)商不成,以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。
(如甲方營業(yè)所在地不在本地的,此條款不能接受)
第二十三條:通知條款
23.1雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。
23.2接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。
23.3本合同壹式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
第二十四條:附則
投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時,以本合同為準。
甲方:乙方:
有權(quán)簽字人:有權(quán)簽字人:
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
承攬合同 篇8
承攬方(全稱):______
定作方(全稱):______
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
1.品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期:
品名:______________
規(guī)格:_______
單位:_______
數(shù)量:_______
單價:_______
金額:_______
分期:_______
交(收)貨數(shù)量:_______
交(收)貨日期:___年__月__日
超欠幅度:_____%
總金額(大寫):_______
。.質(zhì)量標準、驗收方法及地點:____________
。.原材料來源及互利方法:______________
4.交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:__________
。.貨款結(jié)算時間及方法:_________________
。.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:_________
。.違約責任:________________
8.其他:_______________
。.不可抗力_____________
10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。
。保.本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)向仲裁機關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
12.本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份___________
13.本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
承攬人:
定作人:
承攬合同 篇9
定做方:(稱甲方)承攬方:(稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程的實際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
______________
二、合同價格及結(jié)算方式:
1.合同造價按_______/噸。合同總價款為_______,以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨:第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。
三、質(zhì)量要求:
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范認真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點和時間:
1.交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。
2.交貨時間:_______
五、包裝及運輸:
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。
2.甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
3.運輸費用由甲方承擔,構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務:
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應對乙方加工制作過程中的`疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
九、附則:
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
委托代理人:委托代理人:
聯(lián)系方式:聯(lián)系方式:
開戶行:開戶行:
賬號:賬號:
承攬合同 篇10
定作方:
承攬方:
一、加工標的
貨物名稱:_______
型號:_______
面料:_______
顏色:_______
單位:_______
數(shù)量:_______
單價:_______
總金額:_______
交貨地點及期限:_______
交期:_______
出口國:_______
合計人民幣(大寫):_______
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料:_______
質(zhì)量:_______
數(shù)量:_______
提供日期:_______
消耗定額:_______
面料、里料:_______
一等:_______
按定單數(shù)量:_______
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據(jù)行業(yè)標準進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責,應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標準及質(zhì)量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應的出口產(chǎn)品的檢驗標準和SN/T1649的標準驗收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應在收到書面異議后的7日內(nèi)答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的`定作任務或部分定作任務轉(zhuǎn)移給第三方完成,否則將構(gòu)成違約,定作方有權(quán)隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。
九、承攬方應該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進行驗收,驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權(quán)隨時進入承攬方的工作現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督檢查。
2、雙方對質(zhì)量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任:任何一方違約的應承擔違約責任,除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方:
代表人:
時間:
承攬方:
代表人:
時間:
承攬合同 篇11
承攬方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務:____________
定作方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務:____________
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:_____________________
第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點:
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的'方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
6、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
7、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
8、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
9、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
4、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
5、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
6、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方(蓋章):_________承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________代表人(簽字):_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
開戶銀行:_________開戶銀行:_________
帳號:_________帳號:_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同 篇12
甲方:
乙方:
雙方簽訂條款如下:
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定
2.交貨辦法
(1)交貨地點:_______________________________________________________
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法:貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗收辦法:乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。
5.附則
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站____________________________
(6)收貨人________________________________
(7)合同糾紛的處理________________________
甲方:
乙方:
承攬合同 篇13
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務之間的關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、運輸服務要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務,車輛情況分別為:
1、廠牌車型_______,車號_______,顏色_______,營運證號碼_______,發(fā)動機號_______,車架_______,
2、廠牌車型_______,車號_______,顏色_______,營運證號碼_______,發(fā)動機號_______,車架_______。
第二條、服務期限
期限從_______年_______月_______日時起,至_______年_______月_______日時止,共計_______天。
第三條、服務費用
合同總費用為_______元(人民幣)(大寫_______元整),乙方在服務期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應的駕駛?cè)藛T。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動,乙方可保留向運政管理部門舉報的權(quán)利。
3、在服務期內(nèi),甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務期內(nèi)車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務車輛在服務期間內(nèi)發(fā)生事故,甲方應負責事故處理,并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定,即《______________省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動,如有違反,乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務,按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務車輛收回,如確需收回,需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的.車輛完成運輸服務義務。
10、服務期內(nèi),應遵守國家有關(guān)法律規(guī)定,安全行車,因違法、違章造成的責任,甲方自行負責,并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押,甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負責。
12、服務期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異;蚣夹g(shù)故障應停止運行并通知乙方,并及時采取補救措施,確保行車計劃的執(zhí)行,否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故,甲方應立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系,并通知乙方,甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護好現(xiàn)場,承擔公安交通管理部門的裁定責任,負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛,甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要,負責制定行車計劃,并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要,負責對服務車輛進行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛?cè)藛T姓名,駕駛證號,是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時,可向運政管理部門申請調(diào)解,或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛?cè)藛T,繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務期間,甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任,若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔責任。
甲方:乙方:
單位名稱(章):單位名稱(章):
單位地址:單位地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
承攬合同 篇14
甲方(承租方):
乙方(出租方):
因甲方演出需求,租用乙方演出器材設(shè)備,根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,為明確甲、乙雙方的權(quán)利與義務,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:承攬甲方活動的項目:
1、舞臺搭建和舞美設(shè)計布置;
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作。
3、活動所需設(shè)備和物品的運輸、裝卸;
4、活動現(xiàn)場的錄像。
第二條:租賃設(shè)備概況
設(shè)備的'名稱:_______
租賃用途:演出所用。
使用時間:_______年_______月_______日、
安裝時間:_______年_______月_______日開始,音響LED屏14日上午9時前交付使用
安裝地點:信和源華庭廣場
拆卸時間:_______年_______月_______日12時前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場。
第三條:租賃設(shè)備的運輸與操作、
租賃設(shè)備的進退場調(diào)試安裝、操作由乙方承擔、
第四條:租賃設(shè)備的使用及規(guī)定
1、合同期內(nèi),乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用,甲方下達合理、合法的演出設(shè)備使用任務,乙方應聽從指揮調(diào)遣,按甲方規(guī)定的時間,合同的標準保質(zhì)保量完成、
2、乙方應根據(jù)演出的作息時間,合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)(費用自負),確保演出正常使用、
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方負責賠償、
4、甲方應該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,不得有停電,缺相。欠壓等事故發(fā)生,造成。后果由甲方負責。
第五條:安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負責、(由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。
甲方:
乙方:
承攬合同 篇15
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達成以下約定,供雙方共同遵守:
一、工程概況
1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
2、分項工程單價:
1)仿瓷:5.00元每平方米(含材料及人工)。
2)乳膠漆:9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。
3)墻紙粘貼:6.00元每平方米。
4)清水漆:15.00元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計費)。
5)以上單價均按實際著漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。
3、工程量:按工程驗收的實際工程量計算
4、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為18天。
二、付款方式:
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的95%,剩余5%為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為6個月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
3、甲方負責工程所需資源,如施工用水、電和庫房等工作必備條件,開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物;
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作,對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的`要求進行施工安排,乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任
1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工,接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導,根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范,嚴格按照施工圖或設(shè)計變更進行施工,不得擅自更改圖紙,保質(zhì)保量的完成任務,如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔相應責任;
2、乙方應當以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作,不得轉(zhuǎn)包,乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成,乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系,乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責;
3、乙方要保證材料利用率,不得浪費、破壞,不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,做到文明施工、安全施工。
四、質(zhì)量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無條件整改,給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準,按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行,工程驗收不合格,乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;
8、甲方在使用過程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方應在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修,超過3日乙方未進行維修的,甲方可另請他人,費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育,應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護措施,消除事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責任由乙方承擔,并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用;
3、施工進程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定,對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任
1、違反本合同約定,給對方造成損失的,應當賠償對方全部損失,同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%;
2、乙方應在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應承擔相應的賠償金,同時每延誤一天,乙方應按合同總價款的5%向甲方支付違約金,延誤超過2天時,甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢后,本合同自動解除;
2、合同履行過程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;
3、合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力因素,導致本合同無法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份,甲乙雙方各執(zhí)1份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(手印):
承攬合同 篇16
甲方:
乙方:
鑒于:甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業(yè)務;乙方擁有品牌售后服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經(jīng)驗。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就共同合作開辦維修售后業(yè)務達成如下協(xié)議:
一、合作項目標的
維修售后服務。
二、合作時間及地址
_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
地址:______________
三、合作方式及雙方投入
甲方以原有設(shè)備、場地改造實物折價人民幣_______萬元及現(xiàn)金人民幣_______萬,共_______萬元作為投資;乙方以設(shè)備折價_______萬及現(xiàn)金_______萬,共出資_______萬元作為投資。
雙方約定:
、匐p方實物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產(chǎn)。
、谠O(shè)備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置,作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊、攤銷的依據(jù)。
四、合作的經(jīng)營管理模式:雙方約定共同管理和經(jīng)營
汽車的汽車維修售后服務項目。原則上甲方委派財務部經(jīng)理和維修服務部副經(jīng)理,乙方委派財務部副經(jīng)理和維修服務部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效個月內(nèi)擬訂經(jīng)營管理制度和財務管理制度,共同確認后作為本協(xié)議的補充協(xié)議,并享有同等法律效力。
五、合作盈虧及分配方式
公司合作項目的資金往來設(shè)置雙方共同確認的資金帳戶(含轉(zhuǎn)帳帳戶及現(xiàn)金帳戶),合作項目經(jīng)營收入扣除成本(場租分攤項目、工資、稅金及日常經(jīng)營管理費用)后盈虧按甲方_______%、乙方_______%共同享有和承擔。
六、合作項目經(jīng)營場地費用分攤
鑒于甲方目前每年場地費為_______萬元,合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年_______萬元整,由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每_______年_______月_______日前入帳。從_______年度開始,合作項目按每年_______萬元分攤場地費,于每_______年_______月_______日前入帳。
七、設(shè)備折舊及攤銷
從合作之日起,從合作項目中提取設(shè)備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任
甲方:
1、繼續(xù)開發(fā)和擴大現(xiàn)有維修業(yè)務,并在合作期內(nèi)承擔維修行業(yè)管理及保險、定損、交警支隊的公共關(guān)系處理。
2、將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務中。
乙方:
1、將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項目中。
2、為奔馳、寶馬車輛維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓工作。
3、開發(fā)客戶并介紹給甲方。
九、特別約定
1、原______________汽車場地系為爭取”4s”品牌而設(shè)置,故一旦甲方爭取到新的`品牌,乙方有優(yōu)先參與權(quán)。
2、在本合同有效期內(nèi)任何一方不得在市區(qū)(除外)內(nèi)與第三方就本項目進行合作。
3、自合作協(xié)議生效后,因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟損失由雙方共同承擔。
4、雙方協(xié)商一致,可以解除本協(xié)議,互不承擔違約責任。
5、根據(jù)經(jīng)營需要,甲方可以向乙方提出在市區(qū)內(nèi)就合作項目增開新店,乙方無正當理由不得拒絕。
十、違約責任
1、任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權(quán)要求對方賠償損失并有權(quán)解除本協(xié)議。如損失難以計算的,損失賠償數(shù)額為萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。
2、任何一方就本合作項目事宜未經(jīng)合作對方同意而與第三方合作的,因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
3、任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權(quán)要求賠償損失,如損失難以計算的,損失賠償數(shù)額為_______萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。
十一、爭議解決方式
雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權(quán)人民法院管轄。
十二、未盡事宜
雙方另行商定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十三、文本
本協(xié)議一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,于雙方簽字后生效。
甲方:乙方:
【承攬合同】相關(guān)文章:
承攬合同01-02
承攬的合同10-15
關(guān)于承攬的合同04-01
廣告承攬合同04-24
有關(guān)承攬合同10-24
工程承攬合同10-15
安裝承攬合同10-08
加工承攬合同10-08
最新承攬合同03-05
(經(jīng)典)承攬加工合同02-20