承攬合同范本集合15篇
隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,合同在生活中的使用越來越廣泛,它可以保護民事法律關(guān)系。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎?下面是小編幫大家整理的承攬合同范本,歡迎閱讀與收藏。
承攬合同范本1
委托方:____ 紡織器材廠(甲方)
承攬方:____ 電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 數(shù)量 價格、交貨期:
2.質(zhì)量標準:乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結(jié)算方式:通過銀行托收。
7.違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之 交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實際損失賠償。
甲方:____ 紡織器材廠 乙方:____ 電鍍廠
法定代表人:____ (蓋章) 法定代表人:____ (蓋章)
地址:____ 地址:____
銀行帳號:____ 銀行帳號:____
____年____月____日
承攬合同范本2
定 作 方(下稱“甲方”):
承 攬 方(下稱“乙方”):____________________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協(xié)議,以資共同信守。
第一條 定作物品名、規(guī)格型號、數(shù)量:
第二條 加工成品質(zhì)量要求: 。
第三條 原材料的提供:原材料由 方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求:
第四條 技術(shù)資料、設(shè)計方案及圖紙?zhí)峁┺k法:由乙方設(shè)計,經(jīng)甲方書面確認后,作為制作的依據(jù)。
第五條 合同價款:
第六條 付款方式:乙方將定作物運到甲方指定地點,經(jīng)甲方初步驗收合格后,按實際驗收合格的數(shù)量支付該批次全部價款的 %,剩余 %為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題的,甲方一次性付清。每次付款前,乙方應(yīng)當提供等額正規(guī)發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕付款。
第七條 交貨時間、地點及方式
1.簽訂本合同后 日內(nèi),乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品;甲方分批定作的,乙方按照甲方書面通知的數(shù)量和時間供貨;
2.乙方負責將定作的產(chǎn)品運到甲方辦公地點或施工現(xiàn)場;如果定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場制作或安裝的,乙方應(yīng)當派專人進行現(xiàn)場作業(yè)。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中,甲方不另行支付。
第八條 驗收標準和方式
1.定作產(chǎn)品運至現(xiàn)場后,甲方應(yīng)當及時組織人員進行驗收,對不合格的產(chǎn)品,應(yīng)當在2日內(nèi)向乙方提出;對使用后才能夠檢測產(chǎn)品是否合格的,質(zhì)保期為 年,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的,乙方應(yīng)當在甲方通知后24小時內(nèi)予以修復或更換。
2.甲方應(yīng)當按照國家標準、地方標準、相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標準及甲方要求的標準進行驗收。
第九條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.有權(quán)檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料,有權(quán)要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權(quán)審核乙方提供的產(chǎn)品設(shè)計方案或圖紙;
3.有權(quán)要求乙方按時交付合格的定作產(chǎn)品;
4.應(yīng)當按時向乙方支付價款。
第十條 乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.有權(quán)要求甲方支付價款;
2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品,原材料符合約定的質(zhì)量要求;
3.應(yīng)當按時交付定作產(chǎn)品;
4.負責產(chǎn)品的運輸和安裝,并承擔相應(yīng)費用;
5.在制作、運輸、安裝過程中發(fā)生的安全責任事故,由乙方承擔全部責任,因此給甲方造成損害的,乙方應(yīng)當予以賠償;
6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產(chǎn)損害的,乙方應(yīng)當負責賠償,因此給甲方造成損害的,乙方應(yīng)當予以賠償。
第十一條 違約責任
一、甲方的違約責任
1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2. 甲方無正當理由拒絕接收定作物的,仍應(yīng)當向乙方支付相應(yīng)價款。
3、甲方遲延付款的,每遲延一日,應(yīng)當向乙方支付應(yīng)付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責任
1.乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標準交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收并終止合同,由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),逾期一日應(yīng)當向甲方償付遲延貨物總價0.3 ‰的違約金;未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。
第十二條 其 他
1.本合同壹式 叁 份,甲方持 貳 份,乙方持 壹 份,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達,任何一項通知送達下面地址的視為送達,盡到通知義務(wù)。如任何一方地址變更的應(yīng)當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應(yīng)當配合送達方簽字確認,否則送達方有權(quán)申請公證送達,由此產(chǎn)生的費用由接收方承擔。
第十三條 其它約定
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本3
簽訂日期:____年__月__日
承攬方(全稱):______
定作方(全稱):______
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
1、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期:
2、質(zhì)量標準、驗收方法及地點:____________
3、原材料來源及互利方法:______________
4、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:__________
5、貨款結(jié)算時間及方法:_________________
6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:_________
7、違約責任:________________
8、其他:_______________
9、不可抗力_____________
10、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。
11、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)向仲裁機關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
12、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份___________
13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
承攬人:法人委托書號碼____ 定作人:法人委托書號碼______
營業(yè)執(zhí)照號碼 營業(yè)執(zhí)照號碼
承攬人: 定作人: (蓋章)
法定代表人: 法定代表人:
開戶銀行: 帳號: 開戶銀行: 帳號:
電話號碼: 電話號碼:
住址: 住址:
承攬合同范本4
甲方:
乙方:
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。
第二條:質(zhì)量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:
1、質(zhì)量標準和要求:模具生產(chǎn)的質(zhì)量標準按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。
。1)乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計、制造模具。
。2)合格模具定義:
、倌>弑仨毞辖(jīng)甲方確認后的模具結(jié)構(gòu)圖;
、谀>弑仨毶a(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
、勰>邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規(guī)定。
2、驗收方法(標準):
、侔醇追降膱D紙和技術(shù)要求執(zhí)行。
②模具結(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。
3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條:原材料來源
1、原材料來源:模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進行試模、送樣,并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點:甲方指定場所________________________。
3、交貨時間:乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經(jīng)甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。
第五條:本合同模具總金額為_______萬元,共_______套模具。
貨款結(jié)算時間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個月內(nèi)付_______%。
第六條:技術(shù)資料提供及保管:
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標準。
2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行。
第七條:質(zhì)量異議/違約責任:
1、對于乙方供應(yīng)的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題,甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方,并對乙方供應(yīng)的產(chǎn)品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應(yīng)之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務(wù),則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。
第八條:其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權(quán)為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術(shù)資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。
6、本合同委托項目,乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者,否則,甲方將取消其供應(yīng)商資格,如因此引發(fā)了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關(guān)責任。
第九條:雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關(guān)查實證明,可免予承擔民事責任。
第十條:合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,由雙方進行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
承攬合同范本5
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項,以雙方友好協(xié)商達成一致,訂立本合同。
一、工程范圍:
1、工程名稱:
2、地址:
3、工程要求:符合國家質(zhì)量標準。
A、冷庫頂棚,墻體保溫,容重30-35KG。
B、冷庫地面保溫容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
D、固化時間:1—15秒。
E、施工平整度:5-7MM。
F、抗壓強度:0.17—0.2MPA/CM2.
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求:
1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。
2、乙方施工過程中甲方提供食宿。
3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫內(nèi)發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上,以保證質(zhì)量。
4、包裝(桶)歸乙方回收。
三、工程造價及結(jié)算方式:
1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實際丈量為準。
2、付款方式:合同簽定甲方付乙方定金30%,款為5萬元。材料進入現(xiàn)場付給工程款50%為9萬元,工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。
四、工期;
1、每天施工量約:30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質(zhì)量保修及期限
1、工程達不到約定質(zhì)量條件的部分,甲方可要求乙方返工,直到符合約定條件,由乙方承擔返工費用。
2、工程保修期為12個月,正常使用出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負責免費維修(如保溫層開裂,脫落)注,由于土建損壞造成的開裂,脫落乙方不任何負責。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成到當?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
承攬合同范本6
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。3,定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目的,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的',除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
_____年_______月______日訂
承攬合同范本7
甲方(定作人): 乙方(承攬人): 住址: 住址: 身份證號碼: 身份證號碼:
甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號,由乙方負責承攬全部裝修工程,為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方應(yīng)加強對其施工人員的安全教育,嚴格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任,與甲方無關(guān)。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度,乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻,內(nèi)外墻面積貼瓷磚,過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè),連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗,負責施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量和工期要求
1、工期從20xx年3月1日開始建設(shè),到20xx年5月31日止,工期為92天。在約定的工期內(nèi),施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應(yīng)當本著保質(zhì)保量的原則,加強質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時,有權(quán)要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結(jié)算方式:以建房面積計算,每平方米人民幣元。
2、付款時間:第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后 15 天內(nèi)給付。
3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。
四、違約責任
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的,乙方應(yīng)承擔違約金 元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)承擔違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價款,應(yīng)當承擔違約金
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時,雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
此協(xié)議
甲方簽字: 乙方簽字:
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本8
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行營業(yè)所
帳號:
乙方:××縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行
帳號:
年月日
承攬合同范本9
委托方_______________________簽訂地點:________________________
承攬方_______________________簽訂日期:__________年____月____日
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告播出要求。
1.1廣告內(nèi)容及證件:__________________________________________
__________________________________________
1.2播出頻道和時間:__________________________________________
1.3制作形式:______________________________________________
1.4廣告長度:______________________________________________
1.5播出形式:______________________________________________
1.6播出日期:______________________________________________
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費
2.2支付方法及時間:
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條違約責任
3.1委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金,不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的________償付違約金。
3.3其它違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(________)項規(guī)定辦理。
1.向____________________地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向____________________地人民法院起訴。
第五條雙方商定的其他事項。__________________________________
第六條附則。
6.1本合同附件_________件,名稱:______________________________
________________________________________________________
6.2本合同有效期:自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方
單位名稱(蓋章)
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳戶:承攬方
單位名稱(蓋章)
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
廣告業(yè)務(wù)員證號:
開戶銀行:
帳戶:
承攬合同范本10
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
甲、 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達成以下約定,供雙方共同遵守:
一、工程概況
1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
2、分項工程單價: 1、仿瓷:5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆:9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3,墻紙粘貼:6.00元每平方米。4、清水漆:15.00元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際著漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。
3、工程量:按工程驗收的實際工程量計算
4、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為 18 天。
二、付款方式:
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的 95 %,剩余 5% 為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為 6 個月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
3、甲方負責工程所需資源,如施工用水、電和庫房等工作必備條件,開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆,拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物;
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作,對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排,乙方應(yīng)當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任
1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工,接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導,根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范,嚴格按照施工圖或設(shè)計變更進行施工,不得擅自更改圖紙,保質(zhì)保量的完成任務(wù),如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔相應(yīng)責任;
2、乙方應(yīng)當以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作,不得轉(zhuǎn)包,乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成,乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系,乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責;
3、乙方要保證材料利用率,不得浪費、破壞,不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,做到文明施工、安全施工。
四、質(zhì)量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當無條件整改,給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準,按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行,工程驗收不合格,乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;
8、甲方在使用過程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修,超過3日乙方未進行維修的,甲方可另請他人,費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育,應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應(yīng)嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護措施,消除事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責任由乙方承擔,并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用;
3、施工進程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定,對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任
1、違反本合同約定,給對方造成損失的,應(yīng)當賠償對方全部損失,同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金 20% ;
2、乙方應(yīng)在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償金,同時每延誤一天,乙方應(yīng)按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金,延誤超過 2 天時,甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢后,本合同自動解除;
2、合同履行過程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;
3、合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力因素,導致本合同無法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式 2 份,甲乙雙方各執(zhí) 1 份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(手印):
地址: 地址:
法定代表人: 身份證號(復印件附后)
本合同簽約代表人: 電 話
承攬合同范本11
發(fā)包單位(以下簡稱甲方):
承包單位(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則,經(jīng)友好協(xié)商,甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎(chǔ)土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》、《工程建設(shè)標準強制性條文》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》及其相關(guān)法律法規(guī),并結(jié)合本工程的實際情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,以茲共同遵守。
一、乙方的資質(zhì)
1、乙方是經(jīng)工商行政部門依法注冊和相關(guān)行政機構(gòu)依法核準,并持有合法有效之營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記和相關(guān)施工資質(zhì)的公司法人。
2、乙方保證在簽訂本合同時,向甲方出示上述資質(zhì)證明文件的原件和提交復印件以供檢驗。復印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。
3、在本合同履行期內(nèi),上述資質(zhì)證明文件如有變更,乙方應(yīng)在變更之日起五個工作日內(nèi)向甲方交驗變更后的資質(zhì)證明文件原件和復印件。
4、乙方應(yīng)保證前述資質(zhì)證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關(guān)資質(zhì)證明的,應(yīng)按照本合同的約定承擔違約責任,同時甲方有權(quán)拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱:“金宇·時代奧城”B地塊基礎(chǔ)土石方挖運工程
2、工程地點:南部縣南隆鎮(zhèn)蜀北大道西延線
三、工程施工承攬工作內(nèi)容
施工圖所示范圍內(nèi)放線,標高控制,勞動力及技術(shù)裝備的組織,土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設(shè)施設(shè)備,地表清障(青苗費),場內(nèi)排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護隔離設(shè)施,工程資料的編制,現(xiàn)場的安全文明施工措施,土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼),沖洗設(shè)備、設(shè)施,臨時用水用電,為保證工程質(zhì)量、進度而作的協(xié)調(diào),開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續(xù)等工作。
注:施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。
四、合同工期
開工日期:20xx年月日;竣工日期:20xx年月日。合同工期總?cè)諝v天數(shù)70天,每拖延壹天按10000.00元/天處罰。
五、合同價款
本合同采用單價包干合同,包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容和工作內(nèi)容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設(shè)備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、保險費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關(guān)系協(xié)調(diào)費等全部費用組成,如挖土過程中有淤泥其單價為:23.5元/m;無淤泥其單價為:23.00元/m。
1、工程施工期間需排水其所需的設(shè)施設(shè)備、人工費由乙方負責。
2、如需加班施工所需費用由乙方負責。
3、工程方量按實際收方結(jié)算。
六、工程結(jié)算
1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核,甲方審核確認后支付已完工程價款的70%;
2、工程完工驗收合格后,依據(jù)甲、乙雙方現(xiàn)場實際收方工程量辦理結(jié)算,結(jié)算完畢,移交結(jié)算資料后,一次性付至結(jié)算金額的80%,剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內(nèi)付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕支付,且不視為甲方違約。
七、工程質(zhì)量及技術(shù)要求
本工程嚴格按照國家現(xiàn)行《土石方工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《建筑工程質(zhì)量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等進行施工和驗收。同時,本合同約定:
1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗收標高與設(shè)計標高的誤差不大于±10cm,垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責,乙方配合)。如驗收不合格,所產(chǎn)生的返工費用由乙方承擔,并承擔由此給甲方造成的損失。
2、進場施工前,必須提前2天向甲方分別提交:土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費(含第三者責任險)交繳憑據(jù)及質(zhì)量進度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供,乙方負責施工及其人工費。
4、竣工結(jié)算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)安全施工規(guī)范進行施工,采取嚴格有效的安全防護措施,在施工作業(yè)中,乙方發(fā)生直接或間接所遇任何與工程相關(guān)的自身及第三者的一切安全事故,均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除,不足部分甲方有權(quán)另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金100萬,合同簽訂后3天內(nèi)轉(zhuǎn)入甲方指定賬戶,合同即生效,否則合同無效。(履約保證金無息退還,退還方式:按總工期70天計算,第一階段退款為30天,其余退款按每20天為退款階段,退款時工程量須完成總工程量的三分之一,否則甲方有權(quán)拒絕退還履約保證金,未退還的履約保證金在工程款結(jié)算完畢后支付時一并支付)。
十、合同簽訂后,乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場,工程款結(jié)算按已完工程量的60%計算。
十一、違約責任
本合同工程不允許轉(zhuǎn)包/分包,若甲方核實乙方有轉(zhuǎn)包或分包行為,甲方有權(quán)單方面以書面通知的方式終止本合同,乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場,并承擔該工程總工作量程款20%的違約金,乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除,不足部分甲方有權(quán)另行追索。
十二、本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,工程合格交驗結(jié)清尾款后自然失效。其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本12
編號:_____________定作方(以下簡稱“甲方”):____________住所地址:______________________________聯(lián)系方式:______________________________手機號:______________________
承攬方(以下簡稱“乙方”):____________單位地址:______________________________法定代表人:____________________________監(jiān)理人及電話:______________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下條款:
第一條 工程概況
1.1 工程地點及面積:_________________________________
1.2 工程造價:¥_____________元,大寫(人民幣):_______
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式。(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3) 乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限________天;
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:
3.1甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,交圖時間為_____月_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份.(見附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);
3.2甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));3.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條 甲方義務(wù)
4.1開工前____天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應(yīng)認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2 開工前將原有的電話設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
4.3 負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4.4 禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線,應(yīng)負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定,甲方無權(quán)要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4. 6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。
第五條 乙方義務(wù)
5.1 施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;5.2 在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前,嚴禁改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃氣管線等,否則應(yīng)承攬相應(yīng)責任;
5.3嚴格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.4保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
5.5保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;
5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設(shè)計師負責對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
第六條 工程變更
6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔;6.2合同簽訂后,甲方工程減項超
過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條 材料的提供
7.1 由甲方提供的材料、設(shè)備,其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應(yīng)按時將材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責任由甲方承擔;
7.2 由乙方提供的材料、設(shè)備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應(yīng)在料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符,甲方有權(quán)拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責任由乙方承提;
7.3 甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應(yīng)備注乙方代購),在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗查。
承攬合同范本13
發(fā)包方(以下簡稱甲方):________________________
承包方(以下簡稱乙方):________________________
鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員,對_____________大酒店有充分了解和熟悉,雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī),經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 乙方承包經(jīng)營________大酒店,_____________大酒店的經(jīng)營范圍見營業(yè)執(zhí)照。
第二條 酒店的坐落、面積、裝修、設(shè)施情況
1.甲方承包給乙方的酒店位于_____________省_____________市_____________路_____________號
2.該酒店現(xiàn)有裝修及設(shè)施、設(shè)備情況詳見合同附件。
該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據(jù)。
3.本合同簽訂后______日內(nèi),甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產(chǎn)進行清點、確認。
第三條 承包期限、用途
1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2.承包期滿,甲方有權(quán)收回該酒店,乙方應(yīng)如期交還。
乙方如要求續(xù)承包,則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,重新簽訂承包合同。
第四條 承包金用支付方式
1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。
2.承包金支付方式如下:
A 分二次付款,自本同生效后________幾天內(nèi)付清,第一次應(yīng)交承包金_____元;第二次到_______時止,需交_______元。
B 一次性付清,至本合同生效______天內(nèi)全部繳清。
第五條 承包期間相關(guān)費用及稅金
1.甲方應(yīng)承擔的費用:
(1)在承包期間,房屋和土地的產(chǎn)權(quán)稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關(guān)部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關(guān)的費用,由甲方負擔。
(2)__________________________
2.乙方交納以下費用:
(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔保),乙方的抵押(擔保)額為________元。
(2)乙方應(yīng)按時交納稅收及相關(guān)的費用,如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔責任。
(3)___________________________
第六條 酒店房屋修繕與使用
1.在承包期限內(nèi),甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當除外),其它所屬硬件設(shè)施的維修責任由乙方自行負責。
A.甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方,乙方應(yīng)積極協(xié)助配合。
B. 對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務(wù)。
2.乙方應(yīng)合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設(shè)施。如因乙方使用不當造成房屋及設(shè)施損壞的,乙方應(yīng)立即負責修復或者經(jīng)濟賠償。
3.乙方如改變房屋的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、裝修或設(shè)置對房屋結(jié)構(gòu)有影響的設(shè)備,設(shè)計規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。
第七條 對酒店的裝修部分各自應(yīng)承擔的責任
1.因正常原因解除合同或終止的,乙方對酒店的裝修費由甲方承擔_____%,乙方承擔_____%;因客觀原因(如拆遷、政府行為、國家法律政策變動、非典等非人為因素所能控制的)導致合同無法履行的,乙方對酒店的裝修費由甲、乙雙方各承擔_____%;
2.因乙方過錯導致合同解除或終止的,甲方有權(quán)選擇以下權(quán)利中的一種:
(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復酒店的原狀。
(3)向乙方收取恢復工程實際發(fā)生的費用。
第八條 酒店的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)租
1.在承包期間,甲方有權(quán)依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后,本合同對新的酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。
2.未經(jīng)甲方同意,乙方不得向第三人轉(zhuǎn)租及轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借酒店。
3.甲方出售該酒店,在________個月前書面通知乙方,在同等條件下,乙方有優(yōu)先購買權(quán)。
第九條 合同的變更、解除與終止本合同
1.本合同生效后具有法律約束力,甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同,需要變更或解除時,須經(jīng)雙方協(xié)商一致達成新的書面協(xié)議。
2.甲方有以下行為之一的,乙方有權(quán)解除合同:
(1)提供不符合約定條件的酒店設(shè)施,嚴重影響經(jīng)營。
(2)甲方未履行房屋的修繕義務(wù),嚴重影響經(jīng)營。
3.在承包期間,乙方有下列行為之一的,甲方有權(quán)解除合同,收回所承包給乙方的酒店:
(1)未經(jīng)甲方書面同意,轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓該酒店。
(2)未經(jīng)甲方書面同意,拆遷變動酒店結(jié)構(gòu)。
(3)損壞承包的酒店設(shè)施,甲方提出的合理期限內(nèi)未修復的。
(4)未經(jīng)甲方書面同意,不得應(yīng)用于酒店以外的用途。
(5)利用所承包的酒店進行非法活動。
(6)逾期未交納按約定應(yīng)當由乙方交納的費用,已經(jīng)給甲方造成損失的。
(7)拖欠承包金累計_______元。
4.承包期滿合同自然終止。
5.因不可抗力因素導致合同無法履行或者無法完全履行時,甲、乙雙方協(xié)助商一致,可以變更或者解除合同。
第十條 酒店交付及收回的驗收
1.甲方應(yīng)保證承包期間酒店本身及附屬設(shè)施、設(shè)備處于正常使用狀。
2.驗收時雙方共同參與,如對裝修、器物等設(shè)施有異議應(yīng)當場提出。當場難以檢測的,應(yīng)于______日內(nèi)向?qū)Ψ教岢霎愖h。
3.乙方應(yīng)于承包期滿后,將承包酒店及附屬設(shè)備、設(shè)施如數(shù)交還給甲方。
4.乙方交還甲方的酒店及附屬設(shè)施應(yīng)保持完好的狀態(tài),不得留下物品或者影響酒店的正常經(jīng)營。對未經(jīng)同意留下的物品,甲方有權(quán)處置。
第十一條 違約責任
1.甲、乙雙方應(yīng)全面實際履行 本合同,不履行或者不完全履行的應(yīng)負違約責任。
2.在承包期間,乙方有第九條第三款的行為之一的,甲方有權(quán)終止合同,收回酒店的經(jīng)營權(quán),乙方應(yīng)按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3.承包期間,乙方逾期交納本合同約定應(yīng)由乙方負擔的費用,每逾期一天,則應(yīng)按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。
3.在承包期間,乙方未經(jīng)甲方同意,中途擅自退包的,乙方應(yīng)按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的,乙方還應(yīng)承擔賠償責任。
4.在承包期滿,乙方應(yīng)如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還,則每逾期一日應(yīng)向甲方支付________元的滯納金。乙方還應(yīng)承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條 保險
在承包期限內(nèi),乙方應(yīng)以甲方的名義,向保險公司投保如下的保險,并在保單上注明甲方是投保人,乙方是附加受保人。
承攬合同范本14
甲方:
法定代表人: 職務(wù): 聯(lián)系方式:
身份證件:
乙方:
法定代表人: 職務(wù): 聯(lián)系方式:
身份證件:
經(jīng)甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關(guān)事宜,甲乙雙方自愿達成如下約定條款:
一、承攬工程概況:
1、承攬工程地址:
2、工程承包總面積: ,每平方米價款 元,工程總價款計 元。
3、承包方式:承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料,其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權(quán)利義務(wù):
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程,但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好,牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中,發(fā)現(xiàn)屋面不完整,乙方有權(quán)要求甲方及時處理,如延誤工期,其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式:
1、經(jīng)甲乙雙方商定,簽定合同后,甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米,每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后,再付總工程款的20%,經(jīng)甲方驗收合格,把余下費用全部一次結(jié)清。
四、違約責任:
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款,除支付工程總價款外,應(yīng)承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據(jù)《合同法》到當?shù)胤ㄔ簩追教崞鹪V訟。造成一切后果,由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處,雙方協(xié)商解決,或另行補充約定。
本合同一式兩份,自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本15
定做人:簽訂地點:
承攬人:簽訂時間:___年___月___日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬、支付期限(如空格不夠,可另行添加)
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求:_______________________
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件:_________________
第四條定做人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_____
第五條承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法:_______
第六條定做人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是:_______________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:_____________
第八條結(jié)算方法和期限:______________________
第九條定做人在_____年____月___日前交定金(大寫)_____元。
第十條定做人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。第十二條違約責任:______________________。
第十三條合同爭議解決方式:本合同在履行中出現(xiàn)爭議的,雙方協(xié)商
解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條其他約定事項:_____________________________________
定做人:承攬人:單位地址:單位地址:法人代表:法人代表:聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
【承攬合同】相關(guān)文章:
承攬的合同10-15
承攬合同(條款)01-12
安裝承攬合同10-08
關(guān)于承攬合同10-08
承攬加工合同10-08
加工承攬合同10-08
工程承攬合同10-15
有關(guān)承攬合同10-24
印刷承攬合同12-01
承攬合同范本01-12