承攬合同范本(15篇)
在當今不斷發(fā)展的世界,合同起到的作用越來越大,合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎?下面是小編精心整理的承攬合同范本,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
承攬合同范本1
定作方:______________(簡稱甲方)
承攬方:______________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金(元)
金額: 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:______________________________________________
2、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________________________
3、履行的期限、地點和方式:__________________________________________________
4、驗收標準和方法:__________________________________________________________
5、結(jié)算方式:________________________________________________________________
6、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
。1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
。2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
7、雙方約定的其它條款:_______________________________________________________
8、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式______份,正本雙方各執(zhí)________份,副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12、本合同簽訂日期:________年____月____日。
定作方:______________ 承攬方:____________
法定代表人:__________ 法定代表人:________
開戶銀行:____________ 開戶銀行:__________
帳號:________________ 帳號:______________
________年____月____日
承攬合同范本2
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1.1項目(媒介):_________
1.2廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號_________。承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件,應(yīng)承擔相應(yīng)責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
1.3發(fā)布地點或形式:_________
1.4顏色:_________
1.5規(guī)格或材料:_________
1.6刊播次數(shù)、起訖時間、日期:_________
1.7其他要求:_________
第二條費用及支付辦法
2.1費用:
2.2結(jié)算方式和期限:_________
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間_________。
第四條違約責任
4.1委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的_________%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的_________%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的_________支付違約金。
4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式:
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第_________種方式處理(未作選擇的,視為選擇1:
5.1提交_________仲裁委員會(_________仲裁委員會)仲裁;
5.2依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項:_________。
第七條附則
7.1本合同附件_________,名稱_________。
7.2本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本_________份。
7.3本合同有效期:自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。
承攬合同范本3
委托方_______________________簽訂地點:________________________
承攬方_______________________簽訂日期:__________年____月____日
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告播出要求。
1.1廣告內(nèi)容及證件:__________________________________________
__________________________________________
1.2播出頻道和時間:__________________________________________
1.3制作形式:______________________________________________
1.4廣告長度:______________________________________________
1.5播出形式:______________________________________________
1.6播出日期:______________________________________________
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費
2.2支付方法及時間:
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條違約責任
3.1委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金,不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的________償付違約金。
3.3其它違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(________)項規(guī)定辦理。
1.向____________________地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向____________________地人民法院起訴。
第五條雙方商定的其他事項。__________________________________
第六條附則。
6.1本合同附件_________件,名稱:______________________________
________________________________________________________
6.2本合同有效期:自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方
單位名稱(蓋章)
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳戶:承攬方
單位名稱(蓋章)
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
廣告業(yè)務(wù)員證號:
開戶銀行:
帳戶:
承攬合同范本4
定作方:合同編號:
簽訂地點:
承攬方:簽訂時間:
一、加工標的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數(shù)量
單價
總金額
交貨地點及期限
交期:
出口國:
合計人民幣(大寫)
按實際金額結(jié)算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料
質(zhì)量
數(shù)量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數(shù)量
到位
按實際排版單耗
三、承攬方應(yīng)當在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標準進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責,應(yīng)該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標準及質(zhì)量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成,否則將構(gòu)成違約,定作方有權(quán)隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進行驗收,驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權(quán)隨時進入承攬方的工作現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督檢查,
2、雙方對質(zhì)量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任:任何一方違約的應(yīng)承擔違約責任,除應(yīng)承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方:
代表人:
時間:
承攬方:
代表人:
時間:
承攬合同范本5
。追剑
(乙方)
鑒定地點:鑒定時間年月日
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、運輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務(wù),車輛情況分別為:
1、廠牌車型,車號,顏色,營運證號碼,發(fā)動機號,車架,
2、廠牌車型,車號,顏色,營運證號碼,發(fā)動機號,車架。
第二條、服務(wù)期限
期限從年月日時起,至年月日時止,共計天。
第三條、服務(wù)費用
合同總費用為元(人民幣)(大寫元整),乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務(wù)活動,乙方可保留向運政管理部門舉報的權(quán)利。
3、在服務(wù)期內(nèi),甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務(wù)期內(nèi)車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務(wù)車輛在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故,甲方應(yīng)負責事故處理,并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定,即《xx省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動,如有違反,乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù),按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)車輛收回,如確需收回,需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內(nèi),應(yīng)遵守國家有關(guān)法律規(guī)定,安全行車,因違法、違章造成的責任,甲方自行負責,并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務(wù)車輛進行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押,甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負責。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異;蚣夹g(shù)故障應(yīng)停止運行并通知乙方,并及時采取補救措施,確保行車計劃的執(zhí)行,否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故,甲方應(yīng)立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系,并通知乙方,甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護好現(xiàn)場,承擔公安交通管理部門的裁定責任,負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔甲方服務(wù)車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛,甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要,負責制定行車計劃,并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要,負責對服務(wù)車輛進行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛?cè)藛T姓名,駕駛證號,是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時,可向運政管理部門申請調(diào)解,或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的車輛和駕駛?cè)藛T,繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務(wù)期間,甲方承擔妥善保管車輛的義務(wù)和責任,若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔責任。
甲方:乙方:
單位名稱(章):單位名稱(章):
單位地址:單位地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
年月日年月日
承攬合同范本6
承攬合同
合同編號:
定做人:簽訂地點:
承攬人: 簽訂時間: 年 月 日
第一條 承攬項目、數(shù)量、報酬、支付期限(如空格不夠,可另行添加)
第二條 技術(shù)標準、質(zhì)量要求:_______________________
第三條 承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件:_________________
第四條 定做人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_____
第五條 承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法:_______
第六條 定做人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是:_______________
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:_____________
第八條 結(jié)算方法和期限:______________________
第九條 定做人在_____年____月___日前交定金(大寫)_____元。
第十條 定做人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條 定做人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。 第十二條 違約責任:______________________。
第十三條 合同爭議解決方式:本合同在履行中出現(xiàn)爭議的,雙方協(xié)商
解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項:_____________________________________
定做人: 承攬人: 單位地址: 單位地址: 法人代表: 法人代表: 聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:篇三:承攬合同范本:技術(shù)開發(fā)承攬合同范本
承攬合同范本:技術(shù)開發(fā)承攬合同范本
承攬合同范本:技術(shù)開發(fā)承攬合同書
項目名稱:________________________________
委托方(甲方)__________________________
研究開發(fā)方(乙方)______________________
填寫說明
一、“合同登記編號”的填寫方法:
二、技術(shù)開發(fā)合同是指當事人之間就新技術(shù)、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術(shù)開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。
三、計劃內(nèi)項目應(yīng)填寫國務(wù)院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、地、市(縣)級計劃,不屬于上述計劃的項目此欄劃(/)表示。
四、標的技術(shù)的內(nèi)容、形式:
包括開發(fā)項目應(yīng)達到的技術(shù)經(jīng)濟指標、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。 提交開發(fā)成果可采取下列形式:
1.產(chǎn)品設(shè)計、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術(shù)文件;
2.磁盤、磁帶、計算機軟件;
3.動物或植物新品種、微生物菌種;
4.樣品、樣機;
5.成套技術(shù)設(shè)備。
五、研究開發(fā)計劃:
包括當事人各方實施開發(fā)項目的階段進度,各個階段要解決的技術(shù)問題,達到的目標和完成的期限等。
六、技術(shù)情報資料的保密:
包括當事人各方情報和資料保密義務(wù)的內(nèi)容、期限和泄漏技術(shù)秘密應(yīng)承擔的責任。雙方可以約定,不論本合同是否變更、解除、終止,本條款均有效。
七、其他:
合同如果是通過中介機構(gòu)介紹簽訂的,應(yīng)將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產(chǎn)抵押及擔保的,應(yīng)將給付定金、財產(chǎn)抵押及擔保手續(xù)的復印件作為本合同的附件。
八、委托代理人簽訂本合同書時,應(yīng)出具委托證書。
九、本合同書中,凡是當事人約定認為無需填寫的條款,在該條款填寫的空白處劃(/)表示。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,合同雙方就___________________項目的技術(shù)開發(fā)(該項目屬_________計劃),________經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、標的技術(shù)的內(nèi)容、形式和要求:
________________________________________
二、應(yīng)達到的技術(shù)指標和參數(shù):
________________________________________
三、研究開發(fā)計劃:
________________________________________
四、研究開發(fā)經(jīng)費、報酬及其支付或結(jié)算方式:
。ㄒ唬┭芯块_發(fā)經(jīng)費是指完成本項研究開發(fā)工作所需的成本;報酬是指本項目開發(fā)成果的使用費和研究開發(fā)人員的科研補貼。
本項目研究開發(fā)經(jīng)費及報酬:___________元
其中:甲方提供____元,乙方提供____元。
如開發(fā)成本實報實銷,雙方約定如下:
。ǘ┙(jīng)費和報酬支付方式及時限(采用以下____種方式)
、僖淮慰偢叮篲___________元,時間:________________
、诜制谥Ц叮篲___________元,時間:________________
____________元,時間:________________
、郯蠢麧檁_______%提成,期限:________________
、馨翠N售額____ %提成,期限:________________
、萜渌绞剑篲_____________________________________
五、利用研究開發(fā)經(jīng)費購置的設(shè)備、器材、資料的財產(chǎn)權(quán)屬
__________________________________________________
六、履行的期限、地點和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地點)履行。 本合同的履行方式:________________________________
七、技術(shù)情報和資料的保密
__________________________________________________
八、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)指導的內(nèi)容
__________________________________________________
九、風險責任的承擔
在履行本合同的過程中,確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術(shù)困難,導致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失,風險責任由________承擔。(1、乙方;2、雙方;3、雙方另行商定)經(jīng)約定,風險責任甲方承擔____ %,乙方承擔____ %.
本項目風險責任確認的方式為:______________________________
十、技術(shù)成果的歸屬和分享
(一)專利申請權(quán):________________________________________
。ǘ┓菍@夹g(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán):______________________________
十一、驗收的標準和方式
研究開發(fā)所完成的成果,達到了本合同第二條所列技術(shù)指標,按____標準,采用_____方式驗收,由_____方出具技術(shù)項目驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法
違反本合同約定,違約方應(yīng)當按《中華人民共和國合同法》規(guī)定承擔違約責任。
(一)違反本合同第____條約定,______方應(yīng)當承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:____________________
。ǘ┻`反本合同第____條約定,______方應(yīng)當承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:____________________
十三、爭議的解決方法
在本合同履行過程發(fā)生爭議,雙方應(yīng)當協(xié)商解決,也可以請求________進行調(diào)解。
雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,雙方商定,采用以下第(____)種方式解決。
承攬合同范本7
定作方:_________(簡稱甲方)
承攬方:_________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
_________。
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
_________。
3.履行的期限、地點和方式:
_________。
4.驗收標準和方法:
_________。
5.結(jié)算方式:
_________。
6.違約責任:
除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________%或酬金總額_________的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
_________。
8.以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式_________份,正本雙方各執(zhí)_________份,副本送工商行政管理局存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
承攬合同范本8
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
甲、乙雙方本著平等互利經(jīng)過協(xié)商一致的原則,簽定本合同,以茲共同遵守執(zhí)行。
一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品,產(chǎn)品雕花單價雙方確認,(詳見附件《雕花單價表》)。
二、甲方為乙方提供加工場地,水電,鑼機,打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。(包括工資及食宿福利等由乙方自行解決,甲方不予干預與管理)。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣,由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品。樣品經(jīng)甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。
五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設(shè)計圖紙進行加工,甲方提供的樣品或設(shè)計圖紙在正常情況下,能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標準,并由甲方自行決定是否變更設(shè)計圖紙或樣品。
六、交貨期:從甲方提供雕花木料日起,同一款式_______套的_______天內(nèi)必須完工,_________套以下的_______天內(nèi)必須完工,___________套以下的_______天內(nèi)必須完工。特殊情況加急的,在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完工,非標的必須在兩天內(nèi)完工。
七、甲方品質(zhì)管理員有權(quán)驗收乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品,乙方必須給予配合與協(xié)助。驗收不合格產(chǎn)品,乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂,一經(jīng)查明有此種行為,甲方有權(quán)終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品,必須完全配套,并由甲方品質(zhì)管理員驗收簽名,甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認,方可結(jié)算加工費。
九、加工費按月結(jié)算。當月加工的產(chǎn)品,乙方必須在下月______號前將當月加工的產(chǎn)品《過料單》交給甲方財務(wù)部予以確認,甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責任:
1、乙方不能按期限交貨,應(yīng)當向甲方償付違約金。違約金計算,每遲延一天,按其價款總額的_______%計算,還應(yīng)當繼續(xù)履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產(chǎn)品花樣給同行競爭對手仿造,不得對外泄漏甲方的相關(guān)產(chǎn)品機密及信息。否則甲方有權(quán)向乙方追究相關(guān)損失賠償。
九、解決合同糾紛方式:甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜,雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價為本合同的附件,視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等效力,自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方(簽名蓋章):
乙方(簽名蓋章):
__年__月__日
__年__月__日
承攬合同范本9
發(fā)包單位(以下簡稱甲方):
承包單位(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則,經(jīng)友好協(xié)商,甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎(chǔ)土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》、《工程建設(shè)標準強制性條文》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》及其相關(guān)法律法規(guī),并結(jié)合本工程的實際情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,以茲共同遵守。
一、乙方的資質(zhì)
1、乙方是經(jīng)工商行政部門依法注冊和相關(guān)行政機構(gòu)依法核準,并持有合法有效之營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記和相關(guān)施工資質(zhì)的公司法人。
2、乙方保證在簽訂本合同時,向甲方出示上述資質(zhì)證明文件的原件和提交復印件以供檢驗。復印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。
3、在本合同履行期內(nèi),上述資質(zhì)證明文件如有變更,乙方應(yīng)在變更之日起五個工作日內(nèi)向甲方交驗變更后的資質(zhì)證明文件原件和復印件。
4、乙方應(yīng)保證前述資質(zhì)證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關(guān)資質(zhì)證明的,應(yīng)按照本合同的約定承擔違約責任,同時甲方有權(quán)拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱:“金宇·時代奧城”B地塊基礎(chǔ)土石方挖運工程
2、工程地點:南部縣南隆鎮(zhèn)蜀北大道西延線
三、工程施工承攬工作內(nèi)容
施工圖所示范圍內(nèi)放線,標高控制,勞動力及技術(shù)裝備的組織,土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設(shè)施設(shè)備,地表清障(青苗費),場內(nèi)排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護隔離設(shè)施,工程資料的編制,現(xiàn)場的安全文明施工措施,土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼),沖洗設(shè)備、設(shè)施,臨時用水用電,為保證工程質(zhì)量、進度而作的協(xié)調(diào),開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續(xù)等工作。
注:施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。
四、合同工期
開工日期:20xx年月日;竣工日期:20xx年月日。合同工期總?cè)諝v天數(shù)70天,每拖延壹天按10000.00元/天處罰。
五、合同價款
本合同采用單價包干合同,包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容和工作內(nèi)容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設(shè)備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、保險費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關(guān)系協(xié)調(diào)費等全部費用組成,如挖土過程中有淤泥其單價為:23.5元/m;無淤泥其單價為:23.00元/m。
1、工程施工期間需排水其所需的設(shè)施設(shè)備、人工費由乙方負責。
2、如需加班施工所需費用由乙方負責。
3、工程方量按實際收方結(jié)算。
六、工程結(jié)算
1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核,甲方審核確認后支付已完工程價款的70%;
2、工程完工驗收合格后,依據(jù)甲、乙雙方現(xiàn)場實際收方工程量辦理結(jié)算,結(jié)算完畢,移交結(jié)算資料后,一次性付至結(jié)算金額的80%,剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內(nèi)付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕支付,且不視為甲方違約。
七、工程質(zhì)量及技術(shù)要求
本工程嚴格按照國家現(xiàn)行《土石方工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《建筑工程質(zhì)量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等進行施工和驗收。同時,本合同約定:
1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗收標高與設(shè)計標高的誤差不大于±10cm,垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責,乙方配合)。如驗收不合格,所產(chǎn)生的返工費用由乙方承擔,并承擔由此給甲方造成的損失。
2、進場施工前,必須提前2天向甲方分別提交:土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費(含第三者責任險)交繳憑據(jù)及質(zhì)量進度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供,乙方負責施工及其人工費。
4、竣工結(jié)算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)安全施工規(guī)范進行施工,采取嚴格有效的安全防護措施,在施工作業(yè)中,乙方發(fā)生直接或間接所遇任何與工程相關(guān)的自身及第三者的一切安全事故,均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除,不足部分甲方有權(quán)另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金100萬,合同簽訂后3天內(nèi)轉(zhuǎn)入甲方指定賬戶,合同即生效,否則合同無效。(履約保證金無息退還,退還方式:按總工期70天計算,第一階段退款為30天,其余退款按每20天為退款階段,退款時工程量須完成總工程量的三分之一,否則甲方有權(quán)拒絕退還履約保證金,未退還的履約保證金在工程款結(jié)算完畢后支付時一并支付)。
十、合同簽訂后,乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場,工程款結(jié)算按已完工程量的60%計算。
十一、違約責任
本合同工程不允許轉(zhuǎn)包/分包,若甲方核實乙方有轉(zhuǎn)包或分包行為,甲方有權(quán)單方面以書面通知的方式終止本合同,乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場,并承擔該工程總工作量程款20%的違約金,乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除,不足部分甲方有權(quán)另行追索。
十二、本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,工程合格交驗結(jié)清尾款后自然失效。其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本10
甲方:
乙方:
鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方, 年 月 日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修,現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的原則,就房屋裝修有關(guān)方面,特此訂立如下協(xié)議:
工程地點及概況:
工程名稱:____________________________________。
工程建筑面積:________________________________。
工程戶型結(jié)構(gòu):________________________________。
工程項目:____________________________________。
工程價款及付款方式:
1.本工程總價為________元,大寫_________。
2.本合同簽訂后,甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金,不含設(shè)計費),乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式:
乙方負責施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供:
關(guān)于材料供應(yīng),甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。
a.本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準,甲方提供的材料,乙方應(yīng)當即時檢驗,如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準,應(yīng)當及時通知甲方,甲方應(yīng)即時更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔,如延誤工程進展,施工期限相應(yīng)順延。
b.本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準,并接受甲方檢驗。
四、質(zhì)量標準及驗收期限:
施工要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方,甲方應(yīng)即時驗收,甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗,如在該期限內(nèi),甲方未做任何表示,視為該房屋驗收合格。
五、施工期限:
工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日,如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展,其施工期限相應(yīng)的順延。
六、違約責任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,除順延工期外,甲方應(yīng)補償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應(yīng)支付_____元,如甲方不按合同約定預付工程款,每拖延一天,按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。
七、其他約定:
1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的,應(yīng)當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的,應(yīng)當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項目增加,甲方應(yīng)支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用,如給乙方造成損失的,應(yīng)當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間,應(yīng)當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進展,其施工期限相應(yīng)順延,造成乙方損失的,應(yīng)賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后,應(yīng)當即時向甲方交付,甲方應(yīng)當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當賠償。
八、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
地點: 地點:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本11
發(fā) 包 方(簽章) (以下稱甲方)
地址:
聯(lián)系電話:
承 包 方(簽章) (以下稱乙方)
地址:
聯(lián)系電話:
乙方承包甲方( )裝修工程,為了明確雙方責任及義務(wù),保證施工順利進行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
工程地點:
工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;
承包方式:乙方包工包料;
工程造價:總承包價人民幣(大寫) 元
施工工期: 本工程暫定自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工,總工期為日歷 天;另質(zhì)保期限為 個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條:施工圖紙等
2.1 甲方進行設(shè)計,并向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條:工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》,同時調(diào)整相關(guān)工期。
3.2 工程量變化和設(shè)計變更(1)所有的設(shè)計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。(2)甲方變更設(shè)計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。(3) 乙方私自進行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止(1)因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現(xiàn)的情況出現(xiàn),雙方都可以書面提出解除本合同,并進行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單,本合同終止;(2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同; (3)因一方的違約行為,相對方根據(jù)約定終止本合同的; (4)本合同履行期限屆滿自行終止; (5)本合同依法解除。
第四條:工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延: (1)工程量變化和設(shè)計變更; (2)不可抗力因素;(3)甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的,工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失,另須承擔違約責任。
第五條:雙方權(quán)利與義務(wù)
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進場施工。
5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的,須經(jīng)甲方書面同意,否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費用;
5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工,保質(zhì)保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關(guān),甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔的責任,如第三人依法向甲方主張權(quán)利,甲方承擔后可向乙方追償;
5.7 乙方應(yīng)積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內(nèi)完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應(yīng)負責安保工作,并清理好場地;
5.9 甲方在本合同期限內(nèi),發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費完成修理或返工。
第六條:工程結(jié)算及工程款支付方式
委托代理人 : 委托代理人 :
承攬合同范本12
服裝加工承攬合同:
承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的`,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限:_________________________________________
第十一條 其他:
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應(yīng)當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
地址:_________ 地址:_________
電話:_________ 電話:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
帳號:_________ 帳號:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本13
定做人:簽訂地點:
承攬人:簽訂時間:___年___月___日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬、支付期限(如空格不夠,可另行添加)
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求:_______________________
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件:_________________
第四條定做人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_____
第五條承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法:_______
第六條定做人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是:_______________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:_____________
第八條結(jié)算方法和期限:______________________
第九條定做人在_____年____月___日前交定金(大寫)_____元。
第十條定做人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。第十二條違約責任:______________________。
第十三條合同爭議解決方式:本合同在履行中出現(xiàn)爭議的,雙方協(xié)商
解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條其他約定事項:_____________________________________
定做人:承攬人:單位地址:單位地址:法人代表:法人代表:聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
承攬合同范本14
甲方:
乙方:
為實現(xiàn)小區(qū)物業(yè)管理專業(yè)化,根據(jù)《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定,就清水灣小區(qū)物業(yè)零星維修由乙方承攬事宜,經(jīng)雙方協(xié)商,達成以下協(xié)議。
一、服務(wù)地點:武漢市東西湖區(qū)金湖清水灣小區(qū)
二、合同期限: 年 月 日至 年 月 日止。
三、服務(wù)時間:乙方每周休息1天(星期天),除乙方休息日外,乙方應(yīng)保證為清水灣小區(qū)正常提供維修服務(wù)。
四、費用:乙方每人每月3000元承攬費用,乙方共兩人合計6000元費用包干,甲方不再承擔任何其他費用。
五、甲方權(quán)利義務(wù)
1、保障小區(qū)正常的工作、生活秩序。
2、計劃和審定小區(qū)物業(yè)維修項目。
3、監(jiān)督乙方的維修業(yè)務(wù),評價維修服務(wù)質(zhì)量。
4、測評乙方維修工作,達不到要求的監(jiān)督乙方整改,直到達到要求。
5、提供維修所需的原材料,監(jiān)督乙方合理使用。
6、按期支付維修承攬費。
六、乙方權(quán)利義務(wù)
1、按照甲方的要求負責小區(qū)物業(yè)的維修。
2、主動巡回檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時報告,提請甲方制定維修計劃以便執(zhí)行。
3、合理使用原材料,提高物品利用率,盡可能節(jié)約成本。
4、遵守甲方的規(guī)章制度。
5、接受甲方的監(jiān)督管理,完不成目標要求,接受甲方處理。
七、本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
20xx年 月 日 20xx年 月 日
承攬合同范本15
甲方(承租方):
乙方(出租方):
因甲方演出需求,租用乙方演出器材設(shè)備,根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,為明確甲、乙雙方的權(quán)利與義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:承攬甲方活動的項目:
1、舞臺搭建和舞美設(shè)計布置;
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作。
3、活動所需設(shè)備和物品的運輸、裝卸;
4、活動現(xiàn)場的錄像。
第二條:租賃設(shè)備概況
設(shè)備的名稱見附表1和附表2
租賃用途:演出所用。
使用時間:20 年 月 日、
安裝時間:20 年 月 日開始,音響LED屏14日上午9時前交付使用
安裝地點:信和源華庭廣場
拆卸時間:20 年 月 日12時前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場。
第三條:租賃設(shè)備的運輸與操作、
租賃設(shè)備的進退場調(diào)試安裝、操作由乙方承擔、
第四條:租賃設(shè)備的使用及規(guī)定
1、合同期內(nèi),乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用,甲方下達合理、合法的演出設(shè)備使用任務(wù),乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣,按甲方規(guī)定的時間,合同的標準保質(zhì)保量完成、
2、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時間,合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)(費用自負),確保演出正常使用、
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方負責賠償、
4、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,不得有停電,缺相。欠壓等事故發(fā)生,造成。后果由甲方負責。
第五條:安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負責、(由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。
甲方:
乙方:
【承攬合同】相關(guān)文章:
承攬的合同10-15
有關(guān)承攬合同10-24
承攬合同(條款)01-12
安裝承攬合同10-08
關(guān)于承攬合同10-08
承攬加工合同10-08
加工承攬合同10-08
工程承攬合同10-15
承攬合同簡單范本01-13
承攬合同范本01-12